Представитель в Республике Карелия
Свободный доступ к продуктам
Свободный доступ

     

Правительство Санкт-Петербурга
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 декабря 2013 года N 113-р

Об утверждении методических рекомендаций для заказчиков Санкт-Петербурга*

(с изменениями на 18 июля 2025 года)


     Документ с изменениями, внесенными:
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 31 января 2014 года N 18-р (о порядке вступления в силу см. пункт 2 распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 31 января 2014 года N 18-р);
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 14 апреля 2014 года N 60-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 октября 2014 года N 186-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 10 марта 2015 года N 33-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 10 июня 2015 года N 101-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 3 сентября 2015 года N 175-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 22 января 2016 года N 7-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 августа 2016 года N 148-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 30 сентября 2016 года N 197-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 2 ноября 2016 года N 222-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 9 февраля 2017 года N 17-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 17 апреля 2017 года N 43-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 3 июля 2018 года N 138-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 19 июля 2018 года N 144-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 28 сентября 2018 года N 197-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 28 ноября 2018 года N 224-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 8 апреля 2019 года N 61-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 24 июня 2019 года N 108-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 27 сентября 2019 года N 194-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 18 ноября 2019 года N 246-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 24 декабря 2019 года N 281-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 27 января 2020 года N 9-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 февраля 2020 года N 24-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 10 марта 2020 года N 42-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 23 марта 2020 года N 52-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 17 апреля 2020 года N 98-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 17 апреля 2020 года N 100-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 8 мая 2020 года N 118-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 2 июля 2020 года N 187-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 2 июля 2020 года N 188-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16 октября 2020 года N 343-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 27 ноября 2020 года N 386-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 30 декабря 2020 года N 437-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29 января 2021 года N 21-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 31 марта 2021 года N 52-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года N 75-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 18 мая 2021 года N 111-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 25 июня 2021 года N 154-р (вступило в силу с 1 июля 2021 года);
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 13 июля 2021 года N 189-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 2 августа 2021 года N 218-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 17 августа 2021 года N 230-р (вступило в силу с 1 сентября 2021 года);
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 сентября 2021 года N 265-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 10 января 2022 года N 2-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 4 марта 2022 года N 30-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 22 марта 2022 года N 39-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29 марта 2022 года N 48-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 4 апреля 2022 года N 60-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 28 апреля 2022 года N 79-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 7 июня 2022 года N 112-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 10 июня 2022 года N 117-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 июля 2022 года N 140-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 28 июля 2022 года N 157-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29 июля 2022 года N 164-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 11 августа 2022 года N 174-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 15 августа 2022 года N 178-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 25 августа 2022 года N 187-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 23 сентября 2022 года N 209-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 13 октября 2022 года N 225-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 ноября 2022 года N 247-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 7 ноября 2022 года N 251-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16 ноября 2022 года N 253-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 5 декабря 2022 года N 270-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 декабря 2022 года N 273-р (о порядке вступления в силу см. пункт 2 распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 декабря 2022 года N 273-р);
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 28 декабря 2022 года N 279-р (вступило в силу с 30 декабря 2022 года);
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 31 января 2023 года N 7-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 27 марта 2023 года N 52-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 10 апреля 2023 года N 67-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 апреля 2023 года N 74-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 апреля 2023 года N 75-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 26 апреля 2023 года N 78-р (вступило в силу с 1 мая 2023 года);
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 18 мая 2023 года N 96-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 15 июня 2023 года N 118-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 18 июля 2023 года N 141-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 13 сентября 2023 года N 167-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29 сентября 2023 года N 176-р (вступило в силу с 1 октября 2023 года);
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29 сентября 2023 года N 177-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 11 октября 2023 года N 186-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 9 ноября 2023 года N 199-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 10 ноября 2023 года N 200-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16 ноября 2023 года N 227-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 23 ноября 2023 года N 250-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 13 декабря 2023 года N 299-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 26 декабря 2023 года N 335-р;          
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29 декабря 2023 года N 375-р (вступило в силу с 1 января 2024 года);
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 31 января 2024 года N 36-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 13 февраля 2024 года N 58-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 22 февраля 2024 года N 72-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29 февраля 2024 года N 87-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 4 марта 2024 года N 93-р (о порядке вступления в силу см. пункт 2 распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 4 марта 2024 года N 93-р);
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 23 апреля 2024 года N 261-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 22 июля 2024 года N 529-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 25 сентября 2024 года N 690-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 октября 2024 года N 711-р (о порядке вступления в силу см. пункт 2 распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 октября 2024 года N 711-р);
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 12 декабря 2024 года N 929-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 28 декабря 2024 года N 1011-р (вступило в силу с 1 января 2025 года);
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 27 января 2025 года N 4-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 февраля 2025 года N 14-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 21 февраля 2025 года N 19-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 26 февраля 2025 года N 31-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 5 марта 2025 года N 57-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 19 марта 2025 года N 92-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 2 апреля 2025 года N 146-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 7 апреля 2025 года N 157-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 22 апреля 2025 года N 235-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 12 мая 2025 года N 278-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 9 июня 2025 года N 423-р;
     распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 18 июля 2025 года N 593-р.


     * Название в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 14 апреля 2014 года N 60-р. - См. предыдущую редакцию.
           

     
     В целях методического обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга по реализации на территории Санкт-Петербурга Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в соответствии с пунктом 3.3 Положения о Комитете по государственному заказу Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 N 1039 "О Комитете по государственному заказу Санкт-Петербурга":
     (Преамбула в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 15 августа 2022 года N 178-р. - См. предыдущую редакцию)
     

     1. Утвердить:

     

     1.1. Методические рекомендации по разработке документов, которые содержатся в извещении при осуществлении закупки товаров, работ, услуг путем проведения электронных процедур, согласно приложению N 1.

     

     1.2. Методические рекомендации по разработке документов, которые содержатся в извещении при осуществлении закупки путем проведения открытого конкурса в электронной форме на право заключения контракта на поставку пищевых продуктов в образовательные организации, согласно приложению N 2.

     

     1.3. Методические рекомендации по разработке документов, которые содержатся в извещении при осуществлении закупки путем проведения открытого конкурса в электронной форме на право заключения контракта на оказание услуг общественного питания в образовательных организациях, согласно приложению N 3.

     

     1.4. Методические рекомендации по разработке документов, которые содержатся в извещении при осуществлении закупки путем проведения открытого конкурса в электронной форме на право заключения контракта на оказание услуг по организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления, согласно приложению N 4.

     

     1.5. Методические рекомендации по разработке документов, которые содержатся в извещении при осуществлении закупки путем проведения открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности, согласно приложению N 5.

     

     1.6. Методические рекомендации по разработке документов, которые содержатся в извещении при осуществлении закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме на оказание услуг инкассации или эквайринга, согласно приложению N 6.

     

     1.7. Методические рекомендации по разработке документов, которые содержатся в извещении при осуществлении закупки на поставку нефтепродуктов по электронным (топливным) картам, согласно приложению N 7.

     

     1.8. Методические рекомендации по разработке документов, которые содержатся в извещении при осуществлении закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов) для медицинского применения, согласно приложению N 8.

     

     1.9. Методические рекомендации по разработке документов, которые содержатся в извещении при осуществлении закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме на поставку медицинских изделий, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий, согласно приложению N 9.

     

     1.10. Методические рекомендации по разработке документов, которые содержатся в извещении при осуществлении закупки работ по уборке внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего пользования, согласно приложению N 10.
     (Пункт в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 ноября 2022 года N 247-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     1.11. Методические рекомендации по разработке документов, которые содержатся в извещении при осуществлении закупки на оказание услуг по организации питания и поставке продуктов питания для нужд государственных учреждений Санкт-Петербурга, входящих в системы социального обслуживания населения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, а также осуществляющих спортивную подготовку, согласно приложению N 11.

     

     1.12. Методические рекомендации по разработке документов, которые содержатся в извещении при осуществлении закупки на оказание услуг по организации питания и поставке продуктов питания для пациентов государственных учреждений Санкт-Петербурга, согласно приложению N 12.
     

     1.13. Методические рекомендации по разработке проектов контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам, согласно приложению N 13.
     (Пункт дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 15 августа 2022 года N 178-р)
     

     1.14. Методические рекомендации по разработке проектов контрактов на поставку печатных и(или) электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) согласно приложению N 14.
     (Пункт дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 15 августа 2022 года N 178-р)
     

     1.15. Методические рекомендации по разработке документов, которые содержатся в извещении при осуществлении закупки путём проведения открытого конкурса в электронной форме на право заключения энергосервисного договора (контракта), предметом которого является совершение исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов.
     (Пункт дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 25 августа 2022 года N 187-р)
     

     1.16. Методические рекомендации по разработке документов, которые содержатся в извещении при осуществлении централизованных закупок товаров, работ, услуг через уполномоченный орган - Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга, согласно приложению N 16.
     (Пункт дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 10 апреля 2023 года N 67-р)
     

     1.17. Пункт дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 апреля 2023 года N 75-р; исключен - распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 13 сентября 2023 года N 167-р. - См. предыдущую редакцию.
     

     1.18. Методические рекомендации по разработке документов, которые содержатся в извещении об осуществлении закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме на поставку дезинфицирующих средств.
     (Пункт дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 18 июля 2023 года N 141-р)
     

     1.19. Методические рекомендации по обоснованию начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого являются выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также строительству некапитальных строений и сооружений.
     (Пункт дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29 сентября 2023 года N 177-р)
     

     1.20. Методические рекомендации по разработке документов, которые содержатся в извещении об осуществлении закупки путем проведения открытого конкурса в электронной форме на оказание охранных услуг.
     (Пункт дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 9 ноября 2023 года N 199-р)
     

     1.21. Методические рекомендации по разработке проектов контрактов на выполнение комплекса работ по освобождению земельных участков и/или объектов нежилого фонда от имущества третьих лиц, незаконно использующих земельные участки и/или объекты нежилого фонда на территории Санкт-Петербурга, согласно приложению № 21.
     (Пункт дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16 ноября 2023 года N 227-р)
     

     1.22. Методические рекомендации по разработке описания объекта закупки, которое содержится в извещении об осуществлении закупки на оказание услуг по уборке помещений в образовательных и медицинских учреждениях, согласно приложению № 22.
     (Пункт дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 4 марта 2024 года N 93-р)
     

     1.23. Методические рекомендации по разработке документов, которые содержатся в извещении при осуществлении централизованных закупок на выполнение работ в сфере градостроительной деятельности через уполномоченный орган - Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга, согласно приложению № 23.
     (Пункт дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 22 июля 2024 года N 529-р)
     (Пункт 1 в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 10 января 2022 года N 2-р. - См. предыдущую редакцию)
     

     2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2014.
     

     3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Егорову Е.В.
     (Пункт в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 15 августа 2022 года N 178-р. - См. предыдущую редакцию)
     
     

Председатель Комитета
С.А.Русин

Приложение N 1

к распоряжению Комитета

по государственному заказу

Санкт-Петербурга

от N ______
(Дополнительно включено
распоряжением Комитета
по государственному заказу
Санкт-Петербурга
от 10 января 2022 года N 2-р)

     

Методические рекомендации по разработке документов, которые содержатся в извещении при осуществлении закупки товаров, работ, услуг путем проведения электронных процедур

(с изменениями на 18 июля 2025 года)

1. Общие положения

     

     1.1. Методические рекомендации по разработке документов, которые содержатся в извещении при осуществлении закупки товаров, работ, услуг путем проведения электронных процедур (далее - Методические рекомендации) разработаны в целях оказания методологического сопровождения деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга и государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (далее - заказчики), осуществляющих закупки путем проведения открытого конкурса в электронной форме (далее - закупка, конкурс), открытого аукциона в электронной форме (далее - закупка, аукцион).

     

     1.2. Методические рекомендации являются обязательными для заказчиков при осуществлении централизованных закупок товаров, работ, услуг в случаях, установленных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 N 1095 "О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга" (далее - Постановление N 1095).

     

     1.3. Понятия, термины и сокращения, использующиеся в Методических рекомендациях, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон).

     

     1.4. Заказчик, за исключением случаев осуществления закупки товаров, работ, услуг путем проведения электронного запроса котировок либо закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), обязан осуществлять закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российский Федерации от 21.03.2016 N 471-р "О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)", либо в дополнительный перечень, установленный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации путем проведения аукционов.

     

     1.5. Извещение об осуществлении закупки, если иное не предусмотрено Законом, должно содержать следующие электронные документы (приложения к извещению об осуществлении закупки):[1]

     [1] Заказчик самостоятельно устанавливает перечень электронных документов (приложения и их нумерацию), в зависимости от объекта закупки и способа определения поставщика, подрядчика, исполнителя.

     

     

     1.5.1. Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона, согласно Приложению N 1 к Методическим рекомендациям.

     

     1.5.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, согласно Приложению N 2 к Методическим рекомендациям.
     (Пункт в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     1.5.3. Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с Законом и инструкцию по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки, согласно Приложению N 3 к Методическим рекомендациям.

     

     1.5.4. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах в соответствии с Законом, согласно Приложению N 4 к Методическим рекомендациям.

     

     1.5.5. Примерная форма государственного контракта (контракта) на поставку товара, согласно Приложению № 5 к Методическим рекомендациям.
     (Пункт в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 28 апреля 2022 года N 79-р. - См. предыдущую редакцию)
     

     1.5.5.1. Примерная форма государственного (контракта) на оказание услуг согласно Приложению N 5-1 к Методическим рекомендациям.
     (Пункт дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29 июля 2022 года N 164-р)
          

     1.5.5.2. Примерная форма государственного контракта (контракта) на выполнение работ согласно Приложению N 5-2 к Методическим рекомендациям.
     (Пункт дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29 июля 2022 года N 164-р)
          

     1.5.6. Перечень дополнительных требований к извещению об осуществлении закупки, участникам закупок, содержанию заявок на участие в закупках при осуществлении закупок, согласно Приложению N 6 к Методическим рекомендациям:

     

     1.5.6.1. На оказание услуг специализированного депозитария и доверительного управления средствами пенсионных накоплений, установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 24.07.2002 N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации".

     

     1.5.6.2. На оказание услуг специализированного депозитария, оказываемых уполномоченному федеральному органу, и доверительного управления, установленных в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих".

     

     1.5.6.3. На выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, установленных федеральным законом, регулирующим отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

     

     

Приложение N 1

к Методическим рекомендациям

      

     

 

УТВЕРЖДАЮ:[2]

 

 

 

Заказчик

 

 

 

 

"

 

"

 

20

 

г.

     [2] Применяется при осуществлении заказчиками централизованной закупки в случаях, установленных Постановлением N 1095 и утверждается руководителем заказчика (заместителем руководителя заказчика) или иным должностным лицом заказчика, действующим по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

     

     

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона


     

     1. Заказчик в случаях, предусмотренных Законом, при описании объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:

     

     1) в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак в следующих случаях:
     

     а) сопровождение такого указания словами "или эквивалент";
     

     б) несовместимость товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимость обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;
     

     в) осуществление закупки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;
     

     г) осуществление закупки медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания, необходимых для назначения пациенту по медицинским показаниям (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинской документации пациента и журнале врачебной комиссии. Перечень указанных медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания и порядок его формирования утверждаются Правительством Российской Федерации;
     (Пункт 1 в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 18 мая 2023 года N 96-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     2) используются показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в таком описании должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии;

     

     3) можно включать спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в том числе в отношении проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, а также в отношении условных обозначений и терминологии;

     

     4) должно содержать изображение поставляемого товара, позволяющее его идентифицировать и подготовить заявку, если в таком описании содержится требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого заключается контракт;

     

     5) должно содержать информацию о месте, датах начала и окончания, порядке и графике осмотра участниками закупки образца или макета товара, на поставку которого заключается контракт, если в таком описании содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается контракт;

     

     6) должно содержать указание на международные непатентованные наименования лекарственных средств или при отсутствии таких наименований химические, группировочные наименования, если объектом закупки являются лекарственные средства. Заказчик при осуществлении закупки лекарственных средств, входящих в перечень лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, а также при осуществлении закупки лекарственных препаратов в соответствии с подпунктом "г" пункта 2 части 10 статьи 24 Закона вправе указывать торговые наименования этих лекарственных средств. Указанный перечень и порядок[4] его формирования утверждаются Правительством Российской Федерации. В случае, если объектом закупки являются лекарственные средства, предметом одного контракта (одного лота) не могут быть лекарственные средства с различными международными непатентованными наименованиями или при отсутствии таких наименований с химическими, группировочными наименованиями при условии, что начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает предельное значение[5], установленное Правительством Российской Федерации, а также лекарственные средства с международными непатентованными наименованиями (при отсутствии таких наименований с химическими, группировочными наименованиями) и торговыми наименованиями. Положения настоящего пункта не применяются при определении поставщика лекарственных препаратов, с которым заключается государственный контракт в соответствии со статьей 111.4 Закона;

     [3] Сноска исключена - распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 18 июля 2025 года N 593-р. - См. предыдущую редакцию.

     

     [4] Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 N 1086 "Об утверждении правил формирования перечня лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями".

     

     [5] Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2013 N 929 "Об установлении предельного значения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), при превышении которого не могут быть предметом одного контракта (одного лота) лекарственные средства с различными международными непатентованными наименованиями или при отсутствии таких наименований с химическими, группировочными наименованиями".

     

     

     7) поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки;

     

     8) при осуществлении закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства описание объекта закупки должно содержать проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, или типовую проектную документацию, или смету на капитальный ремонт объекта капитального строительства, за исключением случая, если подготовка таких проектных документаций, сметы в соответствии с указанным законодательством не требуется, а также случаев осуществления закупки в соответствии с частями 16 и 16.1 статьи 34 Закона, при которых предметом контракта является в том числе проектирование объекта капитального строительства. Включение проектной документации в описание объекта закупки в соответствии с настоящим пунктом является надлежащим исполнением требований пунктов 1-3 части 1, части 2 статьи 33 Закона.
     
     Правила заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 N 563 "О Порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

     

     До 1 января 2026 года предметом контракта может быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства. В случае, если проектной документацией объекта капитального строительства предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации такого объекта, предметом вышеуказанного контракта наряду с подготовкой проектной документации и (или) выполнением инженерных изысканий, выполнением работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства может являться поставка данного оборудования.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р; в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 18 мая 2023 года N 96-р; в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 27 января 2025 года N 4-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     Единые методы формирования сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на этапе архитектурно-строительного проектирования, подготовки сметы на снос объекта капитального строительства определены в методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 N 421/пр.
     
     До 1 января 2026 года в случае, если проектной документацией объекта капитального строительства предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации такого объекта, предметом контракта наряду с выполнением работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства может являться поставка данного оборудования.
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 18 мая 2023 года N 96-р; в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 27 января 2025 года N 4-р. - См. предыдущую редакцию)
     

     9) подпункт дополнительно включен с 1 января 2023 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 декабря 2022 года N 273-р; исключен с 1 января 2025 года - распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 28 декабря 2024 года N 1011-р - см. предыдущую редакцию;
     

     10) Особенностью описания объекта закупки, являющегося товаром (в том числе поставляемым при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), в отношении которого заказчиком получено разрешение, предусмотренное подпунктом "а" пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Постановление № 1875) является указание в извещении об осуществлении закупки, характеристик товара, являющихся идентичными характеристикам, содержащимся в обращении, на основании которого выдано такое разрешение.
     (Подпункт дополнительно включен с 1 января 2025 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 28 декабря 2024 года N 1011-р)
                    

     2. Пункт исключен с 1 января 2025 года - распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 28 декабря 2024 года N 1011-р. - См. предыдущую редакцию.

     

     3. Описание объекта закупки в соответствии с требованиями, указанными в части 1 статьи 33 Закона, должно содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и (или) значения показателей, которые не могут изменяться.
     

     Характеристики товара, работы, услуги, размещенные в разделе "Объект закупки" извещения об осуществлении закупки должны соответствовать характеристикам товара, указанным в Таблице 1 документа к извещению об осуществлении закупки "Описание объекта закупки".
     
     

Таблица 1

     

Тип объекта закупки

Товар (работа, услуга) (выбирается заказчиком)

Наимено-
вание товара, работы, услуги

Код пози-
ции

Наименова-
ние характеристи-
ки

Значение характе-
ристики

Единица измерения характеристи-
ки

Инструкция по заполнению характерис-
тик в заявке

Единица измерения

     
     При заполнении извещения об осуществлении закупки в графе "Инструкция по заполнению характеристик в заявке" таблицы раздела "Объект закупки" для каждой строки с характеристикой заказчик выбирает инструкцию для участников закупки:
     

     1. Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики (доступно для типа объекта закупки "Товар" и типа характеристики "Качественная" или "Количественная" с заполненным диапазоном).
     

     2. Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики (доступно для типа объекта закупки "Товар" и типа характеристики "Количественная" с указанным диапазоном).
     

     3. Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики (доступно для типа объекта закупки "Товар" и типа характеристики "Качественная").
     

     4. Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики (доступно для типа объекта закупки "Товар" и типа характеристики "Качественная", если указано более одного значения характеристики).
     

     5. Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики (доступно для качественной характеристики, если указано более одного значения характеристики).
     

     6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки (доступно для количественной и качественной характеристики, если указано только одно значение характеристики).     
     (Пункт 3 в редакции, введенной в действие с 1 октября 2023 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29 сентября 2023 года N 176-р. - См. предыдущую редакцию)
     
          

Таблица 1

     

     

Рекомендуемая форма "Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара"


Таблица исключена с 1 октября 2023 года - распоряжение Комитета по
государственному заказу Санкт-Петербурга от 29 сентября 2023 года N 176-р. -

См. предыдущую редакцию

          

          

     4. Не допускается включение в описание объекта закупки (в том числе в форме требований к качеству, техническим характеристикам товара, работы или услуги, требований к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требований к производителю товара, к участнику закупки (в том числе требования к квалификации участника закупки, включая наличие опыта работы), а также требования к деловой репутации участника закупки, требования к наличию у него производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом контракта, для выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если возможность установления таких требований к участнику закупки предусмотрена Законом.

     

     5. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком при необходимости. В случае определения поставщика машин и оборудования заказчик устанавливает требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено технической документацией на товар. В случае определения поставщика новых машин и оборудования заказчик устанавливает требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром.
     

     5-1. При описании являющегося объектом закупки товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемой работы, оказании закупаемой услуги), в отношении которого установлены предусмотренные пунктом 1 части 2 статьи 14 Закона запрет, ограничение или преимущество, указываются характеристики товара российского происхождения.
     (Пункт дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 18 июля 2025 года N 593-р)
     

     5-2. Заказчики применяют особенности описания отдельных видов объектов закупок, установленные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 5 статьи 33 Закона.
     

     Особенности описания объекта закупки, являющегося товаром (в том числе поставляемым при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), производство которого на территории Российской Федерации отсутствует, установлены подпунктом "а" пункта 7 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Постановление № 1875).
     

     В случаях и порядке, установленных подпунктами "е", "ж" пункта 5 Постановления № 1875, в описание объекта закупки включается обоснование неприменения запрета, предусмотренного пунктом 1 Постановления № 1875.
     

     Особенности описания лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15.11.2017 № 1380 "Об особенностях описания лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
     

     Особенности описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.2022 № 1224 "Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования".
     
     Особенности описания тест-полосок для определения содержания глюкозы в крови, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд и предназначенных для анализатора уровня сахара крови портативного, соответствующего кодам 300680, 300690, 344110 вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 12.01.2023 № 10 "Об особенностях описания тест-полосок для определения содержания глюкозы в крови, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о типовых условиях контрактов, подлежащих применению заказчиками при осуществлении закупок, на поставку таких тест-полосок и о внесении изменений в перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
     (Пункт дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 18 июля 2025 года N 593-р)
          

     6. При включении заказчиками требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг необходимо руководствоваться следующими нормами законодательства Российской Федерации:

     

     а) постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1221 "Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд";

     

     б) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 N 229 "О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений".

     

     в) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.03.2011 N 88 "О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности".

     

     г) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.03.2021 N 131 "О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в приложении к правилам установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1221".

     

     7. Правила формирования и ведения в единой информационной системе каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также правила использования указанного каталога утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 N 145 "Об утверждении правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". При описании объекта закупки заказчик использует информацию, включенную в указанный каталог.

     

     При описании объекта закупки заказчик использует информацию из справочника конечных каталожных наименований, в соответствии с распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 04.10.2017 N 171-р "Об утверждении порядка формирования и ведения справочника конечных каталожных наименований и правил использования справочника конечных каталожных наименований заказчиками Санкт-Петербурга в государственной информационной системе Санкт-Петербурга "Автоматизированная информационная система государственных закупок Санкт-Петербурга", информацию из ведомственного перечня, в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга 15.06.2016 N 489 "Об утверждении правил определения требований к закупаемым государственными органами Санкт-Петербурга, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) (далее - постановление Правительства Санкт-Петербурга N 489), а также информацию из ведомственного перечня, утвержденного нормативно-правовым актом заказчика.

     

     

Приложение N 2

к Методическим рекомендациям

     

     

 

УТВЕРЖДАЮ:[6]

 

 

 

Заказчик

 

 

 

 

"

 

"

 

20

 

г.

     [6] Применяется при осуществлении заказчиками централизованной закупки в случаях, установленных Постановлением N 1095 и утверждается руководителем заказчика (заместителем руководителя заказчика) или иным должностным лицом заказчика, действующим по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

     

     

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта


     

     Обоснованной признается закупка, осуществляемая в соответствии с положениями статей 19 и 22 Закона.

     

     Начальная (максимальная) цена контракта (начальная сумма цен единицы товара, работы, услуги) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)",

посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов:

 

(указывается метод).

     

     1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении начальной (максимальной) цены контракта на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.

     

     При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

     

     При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчик может использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

     

     В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответствии с частью 18 статьи 22 Закона, информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг (в случае получения такой информации заказчиком), а также информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе (в случае получения такой информации заказчиком).
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     В соответствии с распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 24.08.2016 N 160-р "Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра товаров для обеспечения нужд Санкт-Петербурга" реестр товаров для обеспечения нужд Санкт-Петербурга применяется заказчиками при определении начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен указанных единиц (в случае если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить) методом сопоставимых рыночных цен. Средняя цена единицы товара используется при определении начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен указанных единиц (в случае если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить) методом сопоставимых рыночных цен.
     
     В соответствии с подпунктом "в" пункта 7 Постановления № 1875 заказчики применяют особенности определения начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы товара (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), начальной цены единицы работы, услуги при применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). При наступлении одного из случаев, установленных подпунктом "г" пункта 7 Постановления № 1875, такие особенности не применяются. Случаи, установленные абзацем шестым подпункта "г" пункта 7 Постановления № 1875, декларируются заказчиками в обосновании начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы товара (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), начальной цены единицы работы, услуги.
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 18 июля 2025 года N 593-р)
          

     2. При описании являющегося объектом закупки товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемой работы, оказании закупаемой услуги), в отношении которого установлены предусмотренные пунктом 1 части 2 статьи 14 Закона запрет, ограничение или преимущество, указываются характеристики товара российского происхождения.
     (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2025 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 28 декабря 2024 года N 1011-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     3. Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена контракта определяется по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги.

     

     4. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены контракта на:

     

     строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

     

     проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением научно-методического руководства, технического и авторского надзора, на основании согласованной в порядке[7], установленном законодательством Российской Федерации, проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и в соответствии с реставрационными нормами и правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

     [7] Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 05.06.2015 N 1749 "Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия".

     

     

     Проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений.

     

     Определение начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, с использованием проектно-сметного метода осуществляется в порядке, установленном Законом, исходя из сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, определенной в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

     

     Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого может быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методики составления сметы такого контракта, порядка изменения цены такого контракта в случаях, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 Закона, утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.08.2023 № 604/пр "Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого может быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методики составления сметы такого контракта и порядка изменения цены такого контракта в случаях, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 12 декабря 2024 года N 929-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     При определении начальной (максимальной) цены контракта заказчики используют информацию из общедоступных изданий Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр ценообразования, нормирования и мониторинга закупок" об утвержденных нормативах, предназначенных для определения сметной стоимости строительства, реконструкции, реставрации, ремонта, эксплуатации и содержания объектов капитального строительства в Санкт-Петербурге (территориальные сметные нормативы), территориальных единичных расценках в соответствии с утвержденными государственными сметными нормативами, а также территориальных сборников сметных цен на материалы, изделия и конструкции, сборников сметных цен на перевозку грузов для строительства и капитального ремонта зданий и сооружений, сборников сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, сборников единичных расценок на строительные, монтажные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы, отраслевых сборников специализированных видов строительства, рыночных ценах.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 13 сентября 2023 года N 167-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     5. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, предусмотренных пунктами 1-4 части 1 статьи 22 Закона, или в дополнение к иным методам. Данный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены контракта как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты.

     

     Информация об обычной прибыли, о прямых и косвенных затратах для определенной сферы деятельности может быть получена заказчиком исходя из анализа контрактов, размещенных в единой информационной системе, других общедоступных источников информации, в том числе информации информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а также результатов изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика.

     

     6. В случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены контракта вышеуказанных методов, заказчик вправе применить иные методы. В этом случае в обоснование начальной (максимальной) цены контракта заказчик обязан включить обоснование невозможности применения вышеуказанных методов.

     

     К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, которая может быть использована для целей определения начальной (максимальной) цены контракта относятся:

     

     1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в контрактах, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами;

     

     2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами;

     

     3) информация о котировках на российских биржах;
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     4) информация о котировках на электронных площадках;

     

     5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг;

     

     6) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках информации уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных источниках информации иностранных государств, международных организаций или иных общедоступных изданиях;

     

     7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, или законодательством иностранных государств;

     

     8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты изучения рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика, в том числе на основании контракта, при условии раскрытия методологии расчета цен, иные источники информации.

     

     Особенности определения начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, устанавливаются федеральным законом[8], регулирующим отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

     [8] Федеральный закон от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

     

     

     В информации и документах, подлежащих в соответствии с Законом размещению в единой информационной системе, начальная (максимальная) цена контракта, начальная цена единицы товара, работы, услуги, начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги, максимальное значение цены контракта (в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить) указываются с использованием единой информационной системы.

     

     В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, заказчик с учетом установленных в соответствии со статьей 19 Закона требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а также обосновывает в соответствии с настоящей статьей цену единицы товара, работы, услуги. При этом положения Закона, касающиеся применения начальной (максимальной) цены контракта, в том числе для расчета размера обеспечения заявки или обеспечения исполнения контракта, применяются к максимальному значению цены контракта, если Законом не установлено иное.

     

     Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с исполнителем - рубль Российской Федерации.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р. - См. предыдущую редакцию)
     

     Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта с использованием иностранной валюты не допускается, за исключением случая обоснования и определения таких цен.[9]
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р. - См. предыдущую редакцию)

     [9] Заказчик, осуществляющий деятельность на территории иностранного государства, также указывает информацию о валюте, используемой для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, для оплаты поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, и порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.
     (Сноска в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р. - См. предыдущую редакцию)
     
     Для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг, в отношении которых установлены предусмотренные пунктом 1 части 2 статьи 14 Закона запрет, ограничение или преимущество, Правительство Российской Федерации устанавливает особенности определения начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы товара, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, начальной цены единицы работы, услуги на основе функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик товаров российского происхождения, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами.
     (Абзац дополнительно включен с 1 января 2025 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 28 декабря 2024 года N 1011-р)
     

     В соответствии с подпунктом "в" пункта 7 Постановления № 1875:
     (Абзац дополнительно включен с 1 января 2025 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 28 декабря 2024 года N 1011-р)
     

     при определении идентичности и однородности товаров в соответствии с частями 13 и 14 статьи 22 Закона подлежат учету исключительно товары, происходящие из государств - членов Евразийского экономического союза;
     (Абзац дополнительно включен с 1 января 2025 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 28 декабря 2024 года N 1011-р)
     

     при применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчик направляет предусмотренный частью 5 статьи 22 Закона запрос информации о цене товаров, указанных в позициях 1-145 перечня № 1 (Приложение № 1 к Постановлению № 1875), позициях 1-432 перечня № 2 (Приложение № 2 к Постановлению № 1875), субъектам деятельности в сфере промышленности, информация о которых включена в государственную информационную систему промышленности. Если в этой системе содержится информация менее чем о трех субъектах деятельности в сфере промышленности, осуществляющих производство включенного в объект закупки товара из числа указанных товаров, заказчик также направляет такой запрос поставщикам, которые осуществляют поставку происходящих из государств - членов Евразийского экономического союза товаров, идентичных товарам, планируемым к закупкам (при их отсутствии - однородных товаров), и информация о которых и о поставленных ими товарах содержится на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в реестре контрактов, заключенных заказчиками.
     (Абзац дополнительно включен с 1 января 2025 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 28 декабря 2024 года N 1011-р)
     

     При наступлении одного из случаев, установленных подпунктом "г" пункта 7 Постановления № 1875 особенности определения начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы товара (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), начальной цены единицы работы, услуги для осуществления закупки, объект закупки которой включает товары, указанные в перечне № 1 (Приложение № 1 к Постановлению № 1875, и (или) перечне № 2 (Приложение № 2 к Постановлению № 1875 предусмотренные подпунктом "в" пункта 7 Постановления № 1875, не применяются.
     (Абзац дополнительно включен с 1 января 2025 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 28 декабря 2024 года N 1011-р)
          

     

Приложение N 3

к Методическим рекомендациям

     

     

 

УТВЕРЖДАЮ:[10]

 

 

 

Заказчик

 

 

 

 

"

 

"

 

20

 

г.

     [10] Применяется при осуществлении заказчиками централизованной закупки в случаях, установленных Постановлением N 1095 и утверждается руководителем заказчика (заместителем руководителя заказчика) или иным должностным лицом заказчика, действующим по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

     

     

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению

Раздел 1. Требования к содержанию, составу заявки на участие в конкурсе


     В соответствии со статьей 48 Закона заявка на участие в закупке (далее - заявка) состоит из трех частей.

     

     В соответствии с частью 19 статьи 48 Закона в случае если в извещении об осуществлении закупки не установлены критерии, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32 Закона, а также в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства заявка состоит из второй и третьей частей.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 декабря 2022 года N 273-р. - См. предыдущую редакцию)    
      
     Первая часть заявки должна содержать следующую информацию и документы:

     

     1. Предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

     

     1.1.[11] Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака).

     [11] Участник закупки формирует предложение с учетом положений части 2 статьи 43 Закона.

     

     

     1.2. Наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Закона.

     

     1.3.[12] Предложение по критериям, предусмотренным пунктами 2 и (или) 3 части 1 статьи 32 Закона (в случае установления таких критериев). При этом отсутствие такого предложения не является основанием для отклонения заявки.

     [12] Участник закупки формирует предложение с учетом положений части 2 статьи 43 Закона.

     

     

     1.3.1. Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ.

     

     1.3.2. Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки.

     

     Первая часть заявки также может содержать иные информацию и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки.

     
     Вторая часть заявки должна содержать следующую информацию и документы:

     

     1. Информацию и документы об участнике закупки:

     

     1.1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

     

     1.2. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона.

     

     Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона, если иное не предусмотрено Законом.[13]

     [13]  В случае установления требования о лицензировании деятельности в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" документом, подтверждающим соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона, является документ, содержащий сведения, обеспечивающие возможность подтверждения наличия у участника закупки специального разрешения на право осуществления конкретного вида деятельности (лицензии) в том числе ее статуса (действующая, не приостановлена, не приостановлена частично, не прекращена), а именно:
     

     наличие собственной действующей лицензии на

(наименование вида деятельности):

(при необходимости указывается перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих вид деятельности).

     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 2 апреля 2025 года N 146-р. - См. предыдущую редакцию)
     

     Заказчик самостоятельно устанавливает документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2021 N 2571 "О требованиях к участникам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации".
     (Сноска в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 31 января 2023 года N 7-р; в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 13 декабря 2023 года N 299-р. - См. предыдущую редакцию)
     

     

     1.3. Декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона, которой участник закупки декларирует:

     

     1.3.1. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

     

     1.3.2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

     

     1.3.3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.

     

     1.3.4. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

     

     1.3.5. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

     

     1.3.6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

     

     1.3.7. Отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
     

     а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
     

     б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
     

     в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.     
     (Пункт 1.3.7 в редакции, введенной в действие с 1 января 2023 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 декабря 2022 года N 273-р. - См. предыдущую редакцию)
     

     1.3.8. Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.
     

     1.3.8.1. Участник закупки не является иностранным агентом.
     (Пункт дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 5 декабря 2022 года N 270-р)
          

     1.3.9. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

     

     1.3.10. Пункт исключен - распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р. - См. предыдущую редакцию.

     

     1.4. Реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта.

     

     1.5. В случае установления критерия, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 32 Закона[14], заявка может содержать документы, подтверждающие квалификацию участника закупки. Отсутствие таких документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям Закона.

     [14] Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации.
     
     
     В случае применения показателя оценки, предусмотренного подпунктом "в" пункта 24 Положения об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Постановлением № 2604 может быть установлено положение о принятии к оценке исключительно контракта, заключенного и исполненного в соответствии с Законом, и договора, заключенного и исполненного в соответствии с ФЗ № 223.
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 октября 2024 года N 711-р)     

     

     2. Предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

     

     2.1. Документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром.

     

     2.2.[15] Информация, предусмотренная подпунктом "б" пункта 2 части 1 статьи 43 Закона.

     [15] Включается в случае если в извещении об осуществлении закупки не установлены критерии, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32 Закона, а также в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства.

     

     

     наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Закона.
     
     Информация, предусмотренная подпунктом "а" пункта 2 части 1 статьи 43 Закона (за исключением случая включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства):
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р)
     

     с учетом положений части 2 статьи 43 Закона характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака).
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р)
        

     3. Информация и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 14 Закона (в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены предусмотренные указанной статьей запрет, ограничение, преимущество). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами
     

     Правительство Российской Федерации:
     

     1) вправе с учетом положений части 3 статьи 14 Закона принимать меры, устанавливающие [16]:
    

     [16] Постановление № 1875.
     

     а) запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;
     

     б) ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;
     

     в) преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами;
     

     2) определяет информацию и перечень документов [17], которые подтверждают страну происхождения товара для целей Закона, в случае принятия мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 14 Закона".
    

     [17] Пункт 3 Постановления № 1875.     
     (Пункт 3 в редакции, введенной в действие с 1 января 2025 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 28 декабря 2024 года N 1011-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     4. Абзац исключен - распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р. - См. предыдущую редакцию.

     

     Третья часть заявки должна содержать следующую информацию:

     

     Предложение участника закупки о цене контракта (за исключением случая, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона);

     

     Предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона);

     

     Абзац исключен - распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р. - См. предыдущую редакцию.
          

     Абзац исключен - распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р. - См. предыдущую редакцию.
          

     Абзац исключен - распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р. - См. предыдущую редакцию.
     
     Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р; исключен - распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 июля 2022 года N 140-р. - См. предыдущую редакцию.
     

     Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р; исключен - распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 июля 2022 года N 140-р. - См. предыдущую редакцию.
     

     Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р; исключен - распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 июля 2022 года N 140-р. - См. предыдущую редакцию.
     

     Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р; исключен - распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 июля 2022 года N 140-р. - См. предыдущую редакцию.
     

     Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р; исключен - распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 июля 2022 года N 140-р. - См. предыдущую редакцию.
     

     Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р; исключен - распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 июля 2022 года N 140-р. - См. предыдущую редакцию.
     

     Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р; исключен - распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 июля 2022 года N 140-р. - См. предыдущую редакцию.
     
     Информация и документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2023 № 579 (в случае предоставления обеспечения заявок в виде денежных средств участниками закупки являющимися юридическими лицами, зарегистрированными на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическими лицами, являющимися гражданами государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 15 июня 2023 года N 118-р)
          

     

Раздел 1.1. Инструкция по заполнению заявки[18]

     [18] Заказчик самостоятельно устанавливает инструкции и рекомендуемые формы в зависимости от специфики закупки.

     

     
    Инструкция по заполнению первой части заявки
     

     1. Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака)[19].

     [19] Такая информация включается в заявку в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг и может не включаться в заявку в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком, а также не включается в заявку в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства.
     
     Предложение участника закупки в отношении объекта закупки, формируемое в структурированном виде с использованием функционала электронной торговой площадки, должно соответствовать требованиям заказчика к характеристикам объекта закупки, установленным в извещении об осуществлении закупки в структурированном виде.
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29 февраля 2024 года N 87-р)
     

     Учитывая, что характеристики объекта закупки размещены в извещении об осуществлении закупки в структурированном виде, то характеристики предлагаемого участником закупки товара формируются на электронной площадке и заполняются в соответствии со столбцом "Инструкция по заполнению характеристик в заявке" таблицы раздела "Объект закупки" извещения об осуществлении закупки.     
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 10 ноября 2023 года N 200-р. - См. предыдущую редакцию)     
     

     1.1. При формировании предложения в отношении характеристик товара должны быть учтены следующие особенности:
     

     1.1.1. Применяются следующие положения инструкции:
     
     

Таблица применения положений инструкции

     

Положения инструкции по заполнению характеристик в заявке

Пояснения

Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики с учетом положений раздела 1.1.2 настоящей инструкции. Правила толкования математических знаков осуществляется в соответствии с правилами математики.

Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики

Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики с указанием верхней и нижней границы такого диапазона, с учетом пояснений, приведенных в разделе 1.1.2 настоящей инструкции. Правила толкования математических знаков осуществляется в соответствии с правилами математики.

Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

Участник закупки выбирает и указывает в заявке только одно значение характеристики из перечисленных, со всеми словами и обозначениями, указанными в извещении об осуществлении закупки, включая единицы измерения (при указании) без изменения значения характеристики.

Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики

Участником закупки предоставляется одно или несколько из значений характеристики со всеми словами и обозначениями, указанными в извещении об осуществлении закупки, включая единицы измерения (при указании) без изменения значения характеристики. В данном случае могут быть представлены также все значения, указанные в составе извещения об осуществлении закупки.

Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики

Участник закупки указывает в заявке все перечисленные значения характеристики со всеми словами и обозначениями, указанными в извещении об осуществлении закупки, включая единицы измерения (при их указании) без изменения значения характеристики.

Значение характеристики не может изменяться участником

Участник закупки указывает в заявке значение характеристики в неизменном виде, со всеми словами и обозначениями, указанными в извещении об осуществлении закупки, включая единицы измерения (при их указании) без изменения значения характеристики.

 

     1.1.2. При установлении требований к значению характеристик могут применяться следующие слова и символы:
     
     

Таблица применения символов

     

Слова/символы

Пояснения



от

минимальное значение

не менее

не ниже

не уже

В случае если требуется указать конкретное значение характеристики, участник указывает одно значение характеристики более или равное установленному.

В случае, если требуется указать диапазонное значение характеристики, крайнее значение предлагаемого участником диапазона должно быть более или равное установленному.

>

более

выше

свыше

В случае если требуется указать конкретное значение характеристики, участник указывает одно значение характеристики более установленного.

В случае, если требуется указать диапазонное значение характеристики, крайнее значение предлагаемого участником диапазона должно быть более установленного.



до

максимальное значение

не более

не выше

не шире

В случае если требуется указать конкретное значение характеристики, участник указывает одно значение характеристики менее или равное установленному.

В случае, если требуется указать диапазонное значение характеристики, крайнее значение предлагаемого участником диапазона должно быть менее или равное установленному.

<

менее

ниже

уже

В случае если требуется указать конкретное значение характеристики, участник указывает одно значение характеристики менее установленного.

В случае, если требуется указать диапазонное значение характеристики, крайнее значение предлагаемого участником диапазона должно быть менее установленного.

Знак "-"
(минус),
находящийся перед значением показателя

Означает отрицательное число.

В случае если требуется указать конкретное значение характеристики, участник указывает одно значение характеристики.

Например: от -5°С - требуется указать одно конкретное значение от -5°С и выше по температурной шкале.

     
     Предоставление конкретных характеристик с использованием символов, указанных в настоящем разделе инструкции, не допускается*.
     

     В случае если требование к значению характеристики установлено одновременно с применением нескольких слов/символов из данного раздела, в том числе с использованием союза "и" (например: X <Y, >X и Y, от X до Y и т.д.), и от участника в соответствии с положениями инструкции требуется предоставить конкретное значение или диапазон значений, участник в заявке указывает одно конкретное значение характеристики из данного диапазона или одно значение диапазона соответствующее установленным требованиям.
     

     В случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака с сопровождением слов "или эквивалент" участнику закупки в своей заявке необходимо указать товарный знак (при наличии). При указании товарного знака участнику необходимо исключать его сопровождение словами "или эквивалент".
     

     ПРИМЕЧАНИЕ:
     

     * Инструкция подготовлена для случаев, когда в описании объекта закупки встречаются символы и слова, перечисленные в таблице применения символов. Для случая, когда используются иные обозначения (не длиннее, не короче, длиннее, короче, легче и т.д.) необходимо их внести в таблицу применения символов и определить порядок их применения.
     
     

     При формировании инструкции по заполнению заявки заказчику необходимо внести в таблицу применения символов только те слова и символы, которые используются в описании объекта закупки.
     (Подпункт 1.1 дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29 февраля 2024 года N 87-р)     
     (Пункт 1 в редакции, введенной в действие с 1 октября 2023 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29 сентября 2023 года N 176-р. - См. предыдущую редакцию)
     

     2. Наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Закона.

     

     Включается в заявку в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг.

     

     Абзац исключен с 1 октября 2023 года - распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29 сентября 2023 года N 176-р. - См. предыдущую редакцию.

     

     3. Предложение по критериям, предусмотренным пунктами 2 и (или) 3 части 1 статьи 32 Закона (в случае установления таких критериев). При этом отсутствие такого предложения не является основанием для отклонения заявки.

     

     3.1. Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ.

     

     3.2. Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки.

     

     Такая информация не включается в заявку в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства.

     

     Заказчик устанавливает инструкцию по заполнению предложения участника конкурса о качественных, функциональных и экологических характеристиках объекта закупки при установлении в извещении об осуществлении закупки критериев, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 32 Закона. При этом отсутствие такого предложения не является основанием для отклонения заявки.

     

     4. Иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки.
          

     5. Участник закупки вправе дополнительно предоставить сведения о наименовании страны происхождения товара, товарном знаке (при наличии у товара товарного знака), а также характеристиках предлагаемого участником закупки товара в части характеристик, содержащихся в извещении, в виде отдельного файла в составе заявки.
     

     Если участник дополнительно представил предложение участника закупки в отношении объекта закупки в виде электронного документа отдельным файлом, то такое предложение должно соответствовать предложению участника закупки в отношении объекта закупки, сформированному в структурированном виде.
     

     В соответствии с пунктом 31 Дополнительных требований к операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок и функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2018 № 656, при формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, с использованием электронной площадки формируются наименование страны происхождения товара, товарный знак (при наличии у товара товарного знака), а также характеристики предлагаемого участником закупки товара в части характеристик, содержащихся в извещении об осуществлении закупки в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 42 Закона № 44-ФЗ.
     (Пункт дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29 февраля 2024 года N 87-р)
     
     
    Инструкция по заполнению второй части заявки.
     

     1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

     

     2. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона.
     (Пункт в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 4 марта 2022 года N 30-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     3. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона, если иное не предусмотрено Законом (не включаются участником закупки в заявку, а направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке):

     

     [20] в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона - если документы и информация о таких документах содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе ведение которых осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок с размещением на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" таких документов, вместо направления таких документов участник закупки вправе направить в соответствии с Законом номер реестровой записи из соответствующего реестра.

     [20] Направляются участниками закупки в полном объеме и со всеми приложениями в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.

     

     
     Опытом исполнения договора, предусмотренным приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 29.12.2021 N 2571 "О требованиях к участникам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации" (далее - Постановление N 2571), в графе "Дополнительные требования к участникам закупки" считается опыт участника закупки за 5 лет до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке с учетом правопреемства (в случае наличия подтверждающего документа).
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 4 марта 2022 года N 30-р; в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 13 декабря 2023 года N 299-р. - См. предыдущую редакцию)
     

     Предусмотренные приложением к Постановлению N 2571 в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям" акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ и являющийся последним актом, составленным при исполнении такого договора, акт приемки объекта капитального строительства, акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия и разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию должны быть подписаны не ранее чем за 5 лет до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке.  
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 4 марта 2022 года N 30-р. - См. предыдущую редакцию)
     
     Опытом исполнения договора, предусмотренным приложением в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", контракта, предусмотренного пунктом 4 Постановления № 2571, также считается опыт исполнения контрактов, исполненных участником закупки по результатам проведения совместного конкурса или аукциона. При этом ценой поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг считается сумма цен товаров, работ, услуг, поставленных, выполненных, оказанных по таким контрактам.
     (Абзац дополнительно включен с 3 октября 2024 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 октября 2024 года N 711-р)
        

     Ценой поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору, предусмотренному приложением к Постановлению N 2571 в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", считается общая цена (сумма цен) товаров, работ, услуг, указанная в акте (актах) приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных приложением к Постановлению N 2571 в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям". Если при исполнении такого договора составлено несколько актов приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, участниками закупки направляются в соответствии с требованиями Закона все такие акты.

     

     Договором, предусмотренным позицией 1 (если направляемый договор предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию), пунктом 1, пунктом 2 (если направляемый договор предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию) позиции 2, пунктом 1 позиции 7 (если направляемый договор предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию), пунктом 1 позиции 8 (если направляемый договор предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию), пунктом 1, пунктом 2 (если направляемый договор предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию) позиции 9, пунктом 1, пунктом 2 (если направляемый договор предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию) позиции 10, пунктом 1, пунктом 2 (если направляемый договор предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию) позиции 11, пунктом 1, пунктом 2 (если направляемый договор предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию) позиции 12, пункта 1 позиции 13 (если направляемый договор предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию), позицией 14, пунктами 1 и 2 позиции 15, пунктом 1 (если направляемый договор предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию), пунктом 2 позиции 17, пунктом 1, пунктом 2 и пунктом 3 (если направляемый договор предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию) позиции 18, позициями 32-36(1), пунктом 1 позиции 37, пунктом 1 позиции 39, позициями 40 и 41 приложения в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", считается контракт, заключенный и исполненный в соответствии с Законом, либо договор, заключенный и исполненный в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - ФЗ № 223).
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 октября 2024 года N 711-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     При исполнении договоров, предусмотренных позициями 19, 20, 22, 23, 32, 34 и 35 приложения к Постановлению N 2571 в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", поставщиком должны быть исполнены требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) (в случае их начисления).

     

     Предусмотренные приложением к Постановлению N 2571 в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям" информация и документы направляются участниками закупки в соответствии с требованиями Закона в полном объеме и со всеми приложениями, за исключением случаев, предусмотренных абзацами шестым и седьмым подпункта "г" пункта 3 Постановления N 2571. При проведении предусмотренных Законом электронных процедур, закрытых электронных процедур такие информация и документы направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.

     

     [21] [22] Информацией и документами, подтверждающими соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2.1 статьи 31 Закона, являются информация и документы, предусмотренные хотя бы одним из следующих подпунктов:
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16 ноября 2022 года N 253-р. - См. предыдущую редакцию)

     [21] Устанавливается заказчиком, в случае если начальная (максимальная) цена контракта, сумма начальных (максимальных) цен контрактов (в случае проведения совместного конкурса) составляет двадцать миллионов рублей и более (за исключением случаев осуществления закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых Правительством Российской Федерации установлены дополнительные требования в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона). Заказчик устанавливает дополнительное требование об исполнении участником закупки (с учетом правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке контракта или договора, заключенного в соответствии с ФЗ N 223 при условии исполнения таким участником закупки требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных при исполнении таких контракта, договора. Стоимость исполненных обязательств по таким контракту, договору должна составлять не менее двадцати процентов начальной (максимальной) цены контракта.

     

     [22] Устанавливается заказчиком в соответствии с Постановлением N 2571.

     

     

     номер реестровой записи в предусмотренном Законом реестре контрактов, заключенных заказчиками (в случае исполнения участником закупки контракта, информация и документы в отношении которого включены в установленном порядке в такой реестр и размещены на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет");

     

     выписка из предусмотренного Законом реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну (в случае исполнения участником закупки контракта, информация о котором включена в установленном порядке в такой реестр);

     

     исполненный контракт, заключенный в соответствии с Законом, или договор, заключенный в соответствии с ФЗ N 223, а также акт приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, подтверждающий цену поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

     

     В случае наличия противоречий между информацией, содержащейся в единой информационной системе, и информацией, содержащейся в документах, направляемых участниками закупки, приоритет имеет информация, содержащаяся в единой информационной системе.

     

     4. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона.

     

     Абзац исключен - распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р. - См. предыдущую редакцию.

     

     5. Реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта.

     

     6. Документы, подтверждающие квалификацию участника закупки. Заказчик самостоятельно разрабатывает таблицы и формы, которые носят рекомендательный характер и устанавливает инструкции по заполнению документов, подтверждающих квалификацию участника закупки в соответствии с извещением об осуществлении закупки. Отсутствие таких документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям Закона.
     
     Для подтверждения у участника конкурса соответствующего опыта участник вправе заполнить рекомендуемую форму "Опыт поставки товара, выполнения работ, оказания услуги, связанного с предметом контракта", установленную в Таблице 2.1.
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 15 июня 2023 года N 118-р)
     
     Если документы и информация о таких документах содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе ведение которых осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок с размещением указанных документов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", вместо направления таких документов участник закупки вправе направить номер реестровой записи из соответствующего реестра (устанавливается заказчиком в случае применения показателя оценки, предусмотренного подпунктом "в" пункта 24 Положения об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Постановлением № 2604).
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 октября 2024 года N 711-р)
     
     

Таблица 2.1
(Дополнительно включена
 распоряжением Комитета по
 государственному заказу
 Санкт-Петербурга
 от 15 июня 2023 года N 118-р)

     

Рекомендуемая форма

     

Опыт поставки товара, выполнения работ, оказания услуги, связанного с предметом контракта
(предоставляется в формате Word и Excel)

     

№ п/п

Реестровый номер (при наличии) контракта/договора (из Реестра контрактов/
договоров)

Номер контракта/
договора

Предмет контракта/
договора

Дата подписания последнего акта, составленного при исполнении контракта/
договора

Цена контракта/
договора (руб.)

Стоимость исполненных обязательств (руб.)

Реквизиты актов, подтверждающие исполнение обязательств по контракту/
договору

Наименование папки и (или) наименование файла

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

n

     
     В графе 2 формы указывается реестровый номер контракта/договора (из Реестра контрактов/договоров) (при наличии);
     

     в графе 3 формы указывается номер контракта/договора;
     

     в графе 4 формы указывается предмет контракта/договора;
     

     в графе 5 формы указываются дата подписания последнего акта, составленного при исполнении контракта/договора;
     

     в графе 6 формы указывается цена контракта/договора;
     

     в графе 7 формы указывается стоимость исполненных обязательств;
     

     в графе 8 формы указываются реквизиты актов, подтверждающие исполнение обязательств по контракту/договору;
     

     в графе 9 формы указывается наименование папки и (или) наименование файла.    
      

     7. Документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром.

     

     8.[23] Информация, предусмотренная подпунктом "б" пункта 2 части 1 статьи 43 Закона:

     [23] Включается в случае если в извещении об осуществлении закупки не установлены критерии, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32 Закона, а также в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства.

     

     

     наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Закона.
     
     Информация, предусмотренная подпунктом "а" пункта 2 части 1 статьи 43 Закона (за исключением случая включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства):
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р)
     

     с учетом положений части 2 статьи 43 Закона характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака).
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р)
          

     9. Информация и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 14 Закона (в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены предусмотренные указанной статьей запрет, ограничение, преимущество). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.
     (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2025 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 28 декабря 2024 года N 1011-р. - См. предыдущую редакцию)
           

     10. Информация и документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2023 № 579 (в случае предоставления обеспечения заявок в виде денежных средств участниками закупки являющимися юридическими лицами, зарегистрированными на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическими лицами, являющимися гражданами государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).     
     (Пункт дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 15 июня 2023 года N 118-р)
     
    Инструкция по заполнению третьей части заявки.
     

     Подача участниками закупок предложений о цене контракта обеспечивается на электронной площадке оператором электронной площадки, если иное не предусмотрено Законом.

     

     Участники закупки, первые части заявок которых признаны соответствующими извещению об осуществлении закупки, вправе в течение процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона) подать с использованием электронной площадки одно предложение о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона) (далее также - ценовое предложение). При подаче участником закупки ценового предложения не допускается подача предложения, равного или превышающего предложение, содержащееся в третьей части заявки, а также не допускается подача предложения, равного нулю.Подача участником закупки ценового предложения, предусматривающего снижение цены контракта либо суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона) ниже нуля, означает подачу предложения о размере платы, подлежащей внесению участником закупки за заключение контракта и указываемой в качестве цены контракта.  Продолжительность приема ценовых предложений составляет один час.
     (Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2023 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 декабря 2022 года N 273-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     В случае, если участником закупки не подано предложение, предусмотренное частью 8 статьи 48 Закона, ценовым предложением участника закупки считается предложение, содержащееся в третьей части заявки.

     

     Не позднее одного часа с момента получения протокола рассмотрения и оценки первых частей заявок оператор электронной площадки направляет уведомление каждому участнику закупки, подавшему заявку, содержащее информацию:

     

     а) предусмотренную пунктами 2 и 3 части 6 статьи 48 Закона в отношении первой части заявки такого участника закупки;

     

     б) о наилучшем предложении, предусмотренном пунктом 3 или пунктом 4 части 1 статьи 43 Закона, представленном в заявках, признанных соответствующими извещению об осуществлении закупки, без указания участника закупки, подавшего такую заявку;

     

     в) о наличии признанных соответствующими извещению об осуществлении закупки заявок на участие в закупке, содержащих информацию о товарах, происходящих из иностранного государства, а также заявок, содержащих информацию о товарах российского происхождения, без указания участников закупки, подавших такие заявки. Информация, предусмотренная настоящим пунктом, направляется в случае указания заказчиком в соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 42 Закона в извещении об осуществлении закупки информации об ограничении, о преимуществе, установленных в соответствии с подпунктами "б", "в" пункта 1 части 2 статьи 14 Закона в отношении товара, работы, услуги, являющихся объектом закупки;
     (Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2025 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 28 декабря 2024 года N 1011-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     г) о дате проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона), установленной в извещении об осуществлении закупки, и времени начала и окончания такой процедуры, установленном оператором электронной площадки в соответствии со временем, действующим в часовой зоне по месту нахождения заказчика.
     
     Требовать от участника закупки представления иной информации и документов, за исключением предусмотренных частями 1 и 2 статьи 43 Закона, не допускается.
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 июля 2022 года N 140-р)
     

     Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания установленного в соответствии с Законом срока подачи заявок на участие в закупке.
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 июля 2022 года N 140-р)
     

     Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 июля 2022 года N 140-р)
     

     Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Законом оператору электронной площадки.
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 июля 2022 года N 140-р)
     

     Информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 июля 2022 года N 140-р)
     

     Ответственность за недостоверность информации и (или) документов, направленных оператору электронной площадки, за несоответствие указанных информации и (или) документов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, за действия, совершенные на основании указанных информации и (или) документов, несет участник закупки.
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 июля 2022 года N 140-р)
     

     Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц принимаются при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 июля 2022 года N 140-р)
                   

     

Раздел 2. Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе


     В соответствии со статьей 49 Закона заявка на участие в закупке (далее - заявка) должна содержать следующую информацию и документы:

     

     1. Информацию и документы об участнике закупки:

     

     1.1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

     

     1.2. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона.

     

     Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона, если иное не предусмотрено Законом.[24]

     [24] В случае установления требования о лицензировании деятельности в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" документом, подтверждающим соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона, является документ, содержащий сведения, обеспечивающие возможность подтверждения наличия у участника закупки специального разрешения на право осуществления конкретного вида деятельности (лицензии) в том числе ее статуса (действующая, не приостановлена, не приостановлена частично, не прекращена), а именно:
     

     наличие собственной действующей лицензии на

(наименование вида деятельности):

(при необходимости указывается перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих вид деятельности).

     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 2 апреля 2025 года N 146-р. - См. предыдущую редакцию)
     
     Заказчик самостоятельно устанавливает документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2021 N 2571 "О требованиях к участникам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации".
     (Сноска в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 31 января 2023 года N 7-р; в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 13 декабря 2023 года N 299-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     

     1.3. Декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона, которой участник закупки декларирует:

     

     1.3.1. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

     

     1.3.2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

     

     1.3.3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.

     

     1.3.4. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

     

     1.3.5. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

     

     1.3.6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

     

     1.3.7. Отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
     

     а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
     

     б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
     

     в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.   
     (Пункт 1.3.7 в редакции, введенной в действие с 1 января 2023 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 декабря 2022 года N 273-р. - См. предыдущую редакцию)  
     

     1.3.8. Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.
     

     1.3.8.1. Участник закупки не является иностранным агентом.
     (Пункт дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 5 декабря 2022 года N 270-р)
          

     1.3.9. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

     

     1.3.10. Пункт исключен - распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р. - См. предыдущую редакцию.

     

     1.4. Реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта.

     

     2. Предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

     

     2.1.[25] Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака).

     [25] Участник закупки формирует предложение с учетом положений части 2 статьи 43 Закона.

     

     

     2.2. Наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 закона.

     

     2.3. Документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром.

     

     Заявка также может содержать иные информацию и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки.

     

     3. Информация и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 14 Закона (в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены предусмотренные указанной статьей запрет, ограничение, преимущество). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.
     (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2025 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 28 декабря 2024 года N 1011-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     4. Абзац исключен - распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р. - См. предыдущую редакцию.
          

     Правительство Российской Федерации:
     

     1) вправе с учетом положений части 3 статьи 14 Закона принимать меры, устанавливающие [26]:
    

     [26] Постановление № 1875.
     (Абзац первый в редакции, введенной в действие с 1 января 2025 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 28 декабря 2024 года N 1011-р. - См. предыдущую редакцию)
     

     а) запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;
     

     б) ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;
     

     в) преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами;
     

     2) определяет информацию и перечень документов [27], которые подтверждают страну происхождения товара для целей Закона, в случае принятия мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 14 Закона".
    

     [27] Пункт 3 Постановления № 1875.
     (Абзац второй в редакции, введенной в действие с 1 января 2025 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 28 декабря 2024 года N 1011-р. - См. предыдущую редакцию)
         

     

     Абзац исключен - распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р. - См. предыдущую редакцию.
          

     Абзац исключен - распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р. - См. предыдущую редакцию.
          

     Абзац исключен - распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р. - См. предыдущую редакцию.
     
     Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р; исключен - распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 июля 2022 года N 140-р. - См. предыдущую редакцию.
     

     Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р; исключен - распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 июля 2022 года N 140-р. - См. предыдущую редакцию.
     

     Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р; исключен - распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 июля 2022 года N 140-р. - См. предыдущую редакцию.
     

     Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р; исключен - распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 июля 2022 года N 140-р. - См. предыдущую редакцию.
     

     Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р; исключен - распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 июля 2022 года N 140-р. - См. предыдущую редакцию.
     

     Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р; исключен - распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 июля 2022 года N 140-р. - См. предыдущую редакцию.
     

     Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р; исключен - распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 июля 2022 года N 140-р. - См. предыдущую редакцию.
     
     Информация и документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2023 № 579 (в случае предоставления обеспечения заявок в виде денежных средств участниками закупки являющимися юридическими лицами, зарегистрированными на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическими лицами, являющимися гражданами государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 15 июня 2023 года N 118-р)
          

     

Раздел 2.1. Инструкция по заполнению заявки[28]

     [28] Заказчик самостоятельно устанавливает инструкции и рекомендуемые формы в зависимости от специфики закупки.

     

     

     1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

     

     2. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона.
     (Пункт в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 4 марта 2022 года N 30-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     3. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона, если иное не предусмотрено Законом (не включаются участником закупки в заявку, а направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке):

     

     [29] в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона - если документы и информация о таких документах содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе ведение которых осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок с размещением на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" таких документов, вместо направления таких документов участник закупки вправе направить в соответствии с Законом номер реестровой записи из соответствующего реестра.

     [29] Направляются участниками закупки в полном объеме и со всеми приложениями в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.

     

     

     Опытом исполнения договора, предусмотренным приложением к Постановлению N 2571 в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", считается такой опыт участника закупки за 5 лет до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке с учетом правопреемства (в случае наличия подтверждающего документа). Предусмотренные приложением к Постановлению N 2571 в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям" акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ и являющийся последним актом, составленным при исполнении такого договора, акт приемки объекта капитального строительства, акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия и разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию должны быть подписаны не ранее чем за 5 лет до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

     

     Ценой поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору, предусмотренному приложением к Постановлению N 2571 в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", считается общая цена (сумма цен) товаров, работ, услуг, указанная в акте (актах) приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных приложением к Постановлению N 2571 в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям". Если при исполнении такого договора составлено несколько актов приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, участниками закупки направляются в соответствии с требованиями Закона все такие акты.
     
     Опытом исполнения договора, предусмотренным приложением в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", контракта, предусмотренного пунктом 4 Постановления № 2571, также считается опыт исполнения контрактов, исполненных участником закупки по результатам проведения совместного конкурса или аукциона. При этом ценой поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг считается сумма цен товаров, работ, услуг, поставленных, выполненных, оказанных по таким контрактам.
     (Абзац дополнительно включен с 3 октября 2024 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 октября 2024 года N 711-р)
          

     Договором, предусмотренным позицией 1 (если направляемый договор предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию), пунктом 1, пунктом 2 (если направляемый договор предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию) позиции 2, пунктом 1 позиции 7 (если направляемый договор предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию), пунктом 1 позиции 8 (если направляемый договор предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию), пунктом 1, пунктом 2 (если направляемый договор предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию) позиции 9, пунктом 1, пунктом 2 (если направляемый договор предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию) позиции 10, пунктом 1, пунктом 2 (если направляемый договор предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию) позиции 11, пунктом 1, пунктом 2 (если направляемый договор предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию) позиции 12, пункта 1 позиции 13 (если направляемый договор предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию), позицией 14, пунктами 1 и 2 позиции 15, пунктом 1 (если направляемый договор предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию), пунктом 2 позиции 17, пунктом 1, пунктом 2 и пунктом 3 (если направляемый договор предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию) позиции 18, позициями 32-36(1), пунктом 1 позиции 37, пунктом 1 позиции 39, позициями 40 и 41 приложения в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", считается контракт, заключенный и исполненный в соответствии с Законом, либо договор, заключенный и исполненный в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - ФЗ № 223).
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 октября 2024 года N 711-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     При исполнении договоров, предусмотренных позициями 19, 20, 22, 23, 32, 34 и 35 приложения к Постановлению N 2571 в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", поставщиком должны быть исполнены требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) (в случае их начисления).

     

     Предусмотренные приложением к Постановлению N 2571 в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям" информация и документы направляются участниками закупки в соответствии с требованиями Закона в полном объеме и со всеми приложениями, за исключением случаев, предусмотренных абзацами шестым и седьмым подпункта "г" пункта 3 Постановления N 2571. При проведении предусмотренных Законом электронных процедур, закрытых электронных процедур такие информация и документы направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.

     

     [30] [31] Информацией и документами, подтверждающими соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2.1 статьи 31 Закона, являются информация и документы, предусмотренные хотя бы одним из следующих подпунктов:
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16 ноября 2022 года N 253-р. - См. предыдущую редакцию)

     [30] Устанавливается заказчиком, в случае если начальная (максимальная) цена контракта, сумма начальных (максимальных) цен контрактов (в случае проведения совместного конкурса) составляет двадцать миллионов рублей и более (за исключением случаев осуществления закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых Правительством Российской Федерации установлены дополнительные требования в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона). Заказчик устанавливает дополнительное требование об исполнении участником закупки (с учетом правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке контракта или договора, заключенного в соответствии с ФЗ N 223 при условии исполнения таким участником закупки требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных при исполнении таких контракта, договора. Стоимость исполненных обязательств по таким контракту, договору должна составлять не менее двадцати процентов начальной (максимальной) цены контракта.

     

     [31] Устанавливается заказчиком в соответствии с Постановлением N 2571.

     

     

     номер реестровой записи в предусмотренном Законом реестре контрактов, заключенных заказчиками (в случае исполнения участником закупки контракта, информация и документы в отношении которого включены в установленном порядке в такой реестр и размещены на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет");

     

     выписка из предусмотренного Законом реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну (в случае исполнения участником закупки контракта, информация о котором включена в установленном порядке в такой реестр);

     

     исполненный контракт, заключенный в соответствии с Законом, или договор, заключенный в соответствии с ФЗ N 223, а также акт приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, подтверждающий цену поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

     

     В случае наличия противоречий между информацией, содержащейся в единой информационной системе, и информацией, содержащейся в документах, направляемых участниками закупки, приоритет имеет информация, содержащаяся в единой информационной системе.

     

     4. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона.

     

     Абзац исключен - распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р. - См. предыдущую редакцию.
          

     5. Реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта.

     

     6. Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака)[32].

     [32] Такая информация включается в заявку в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг и может не включаться в заявку в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком, а также не включается в заявку в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства.
     
     
     Предложение участника закупки в отношении объекта закупки, формируемое в структурированном виде с использованием функционала электронной торговой площадки, должно соответствовать требованиям заказчика к характеристикам объекта закупки, установленным в извещении об осуществлении закупки в структурированном виде.
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29 февраля 2024 года N 87-р)
     

     Учитывая, что характеристики объекта закупки размещены в извещении об осуществлении закупки в структурированном виде, то характеристики предлагаемого участником закупки товара формируются на электронной площадке и заполняются в соответствии со столбцом "Инструкция по заполнению характеристик в заявке" таблицы раздела "Объект закупки" извещения об осуществлении закупки.     
          

     6.1. При формировании предложения в отношении характеристик товара должны быть учтены следующие особенности:
     

     6.1.1. Применяются следующие положения инструкции:
     
     

Таблица применения положений инструкции

     

Положения инструкции по заполнению характеристик в заявке

Пояснения

Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики с учетом положений раздела 6.1.2 настоящей инструкции. Правила толкования математических знаков осуществляется в соответствии с правилами математики.

Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики

Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики с указанием верхней и нижней границы такого диапазона, с учетом пояснений, приведенных в разделе 6.1.2 настоящей инструкции. Правила толкования математических знаков осуществляется в соответствии с правилами математики.

Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

Участник закупки выбирает и указывает в заявке только одно значение характеристики из перечисленных, со всеми словами и обозначениями, указанными в извещении об осуществлении закупки, включая единицы измерения (при указании) без изменения значения характеристики.

Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики

Участником закупки предоставляется одно или несколько из значений характеристики со всеми словами и обозначениями, указанными в извещении об осуществлении закупки, включая единицы измерения (при указании) без изменения значения характеристики. В данном случае могут быть представлены также все значения, указанные в составе извещения об осуществлении закупки.

Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики

Участник закупки указывает в заявке все перечисленные значения характеристики со всеми словами и обозначениями, указанными в извещении об осуществлении закупки, включая единицы измерения (при их указании) без изменения значения характеристики.

Значение характеристики не может изменяться участником

Участник закупки указывает в заявке значение характеристики в неизменном виде, со всеми словами и обозначениями, указанными в извещении об осуществлении закупки, включая единицы измерения (при их указании) без изменения значения характеристики.

 

     6.1.2 При установлении требований к значению характеристик применяются следующие слова и символы:
     
     

Таблица применения символов

     

Слова/символы

Пояснения



от

минимальное значение

не менее

не ниже

не уже

В случае если требуется указать конкретное значение характеристики, участник указывает одно значение характеристики более или равное установленному.

В случае если требуется указать диапазонное значение характеристики, крайнее значение предлагаемого участником диапазона должно быть более или равное установленному.

>

более

выше

свыше

В случае если требуется указать конкретное значение характеристики, участник указывает одно значение характеристики более установленного.

В случае если требуется указать диапазонное значение характеристики, крайнее значение предлагаемого участником диапазона должно быть более установленного.



до

максимальное значение

не более

не выше

не шире

В случае если требуется указать конкретное значение характеристики, участник указывает одно значение характеристики менее или равное установленному.

В случае, если требуется указать диапазонное значение характеристики, крайнее значение предлагаемого участником диапазона должно быть менее или равное установленному.

<

менее

ниже

уже

В случае если требуется указать конкретное значение характеристики, участник указывает одно значение характеристики менее установленного.

В случае, если требуется указать диапазонное значение характеристики, крайнее значение предлагаемого участником диапазона должно быть менее установленного.

Знак "-"
(минус),
находящийся перед
значением показателя

Означает отрицательное число.

В случае если требуется указать конкретное значение характеристики, участник указывает одно значение характеристики.

Например: от -5°С - требуется указать одно конкретное значение от -5°С и выше по температурной шкале.

     
     Предоставление конкретных характеристик с использованием символов, указанных в настоящем разделе инструкции, не допускается*.
     

     В случае если требование к значению характеристики установлено одновременно с применением нескольких слов/символов из данного раздела, в том числе с использованием союза "и" (например: X <Y, >X и Y, от X до Y и т.д.), и от участника в соответствии с положениями инструкции требуется предоставить конкретное значение или диапазон значений, участник в заявке указывает одно конкретное значение характеристики из данного диапазона или одно значение диапазона соответствующее установленным требованиям.
     

     В случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака с сопровождением слов "или эквивалент" участнику закупки в своей заявке необходимо указать товарный знак (при наличии). При указании товарного знака участнику необходимо исключать его сопровождение словами "или эквивалент".
     

     ПРИМЕЧАНИЕ:
     

     * Инструкция подготовлена для случаев, когда в описании объекта закупки встречаются символы и слова, перечисленные в таблице применения символов. Для случая, когда используются иные обозначения (не длиннее, не короче, длиннее, короче, легче и т.д.), необходимо их внести в таблицу применения символов и определить порядок их применения.
     
     

     При формировании инструкции по заполнению заявки заказчику необходимо внести в таблицу применения символов только те слова и символы, которые используются в описании объекта закупки.
     (Подпункт 6.1 дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29 февраля 2024 года N 87-р)     
     (Пункт 6 в редакции, введенной в действие с 1 октября 2023 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29 сентября 2023 года N 176-р. - См. предыдущую редакцию)
     

     7. Наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 закона.

     

     Включается в заявку в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг.

     

     Абзац исключен с 1 октября 2023 года - распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29 сентября 2023 года N 176-р. - См. предыдущую редакцию.

     

     8. Документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром.

     

     9. Иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки.
     

     9.1. Участник закупки вправе дополнительно предоставить сведения о наименовании страны происхождения товара, товарном знаке (при наличии у товара товарного знака), а также характеристиках предлагаемого участником закупки товара в части характеристик, содержащихся в извещении, в виде отдельного файла в составе заявки.
     

     Если участник дополнительно представил предложение участника закупки в отношении объекта закупки в виде электронного документа отдельным файлом, то такое предложение должно соответствовать предложению участника закупки в отношении объекта закупки, сформированному в структурированном виде.
     

     В соответствии с пунктом 31 Дополнительных требований к операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок и функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2018 № 656, при формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, с использованием электронной площадки формируются наименование страны происхождения товара, товарный знак (при наличии у товара товарного знака), а также характеристики предлагаемого участником закупки товара в части характеристик, содержащихся в извещении об осуществлении закупки в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 42 Закона № 44-ФЗ.
     (Подпункт 9.1 дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29 февраля 2024 года N 87-р)
          

     10. Информация и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 14 Закона (в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены предусмотренные указанной статьей запрет, ограничение, преимущество). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.
     (Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2025 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 28 декабря 2024 года N 1011-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     Проведение электронных процедур, в том числе подача участниками закупок заявок, предложений о цене контракта обеспечивается на электронной площадке оператором электронной площадки, если иное не предусмотрено Законом. При этом оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки не вправе отказаться от проведения электронной процедуры на такой электронной площадке.

     

     Подача ценовых предложений проводится в порядке, установленном статьей 49 Закона.
     
     Требовать от участника закупки представления иной информации и документов, за исключением предусмотренных частями 1 и 2 статьи 43 Закона, не допускается.
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 июля 2022 года N 140-р)
     

     Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания установленного в соответствии с Законом срока подачи заявок на участие в закупке.
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 июля 2022 года N 140-р)
     

     Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 июля 2022 года N 140-р)
     

     Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Законом оператору электронной площадки.
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 июля 2022 года N 140-р)
     

     Информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 июля 2022 года N 140-р)
     

     Ответственность за недостоверность информации и (или) документов, направленных оператору электронной площадки, за несоответствие указанных информации и (или) документов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, за действия, совершенные на основании указанных информации и (или) документов, несет участник закупки.
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 июля 2022 года N 140-р)
     

     Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц принимаются при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 июля 2022 года N 140-р)
     

     11. Информация и документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2023 № 579 (в случае предоставления обеспечения заявок в виде денежных средств участниками закупки являющимися юридическими лицами, зарегистрированными на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическими лицами, являющимися гражданами государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).
     (Пункт дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 15 июня 2023 года N 118-р)
          

     

Приложение N 4

к Методическим рекомендациям

     

     

 

УТВЕРЖДАЮ:[33]

 

 

 

Заказчик

 

 

 

 

"

 

"

 

20

 

г.

     [33] Применяется при осуществлении заказчиками централизованной закупки в случаях, установленных Постановлением N 1095 и утверждается руководителем заказчика (заместителем руководителя заказчика) или иным должностным лицом заказчика, действующим по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

     

     

Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе[34]

     [34] Заказчик самостоятельно устанавливает критерии, показатели критерия, детализирующие показатели, порядок оценки в соответствии с Постановлением N 2604.

     

     

     Положение о порядке оценки заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о предельных величинах значимости критериев оценки таких заявок, о требованиях к форме порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах (далее - Положение) утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2021 N 2604 "Об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, внесении изменений в пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. N 2369 и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации" (далее - Постановление N 2604) .

     

     При оценке заявок применяются следующие термины:

     

     "оценка заявок" - действия членов комиссии по осуществлению закупок по присвоению в случаях, предусмотренных Законом, и в соответствии с Положением баллов заявкам (частям заявок) на основании информации и документов участников закупок;

     

     "критерий оценки" - предусмотренные частью 1 статьи 32 Закона критерии оценки заявок, в соответствии с которыми осуществляется оценка заявок;

     

     "значимость критерия оценки" - вес критерия оценки в процентах в совокупности всех критериев оценки, установленных в извещении об осуществлении закупки;

     

     "показатель оценки" - вид расхода, вид характеристики объекта закупки и вид характеристики квалификации участников закупки, детализирующие оценку заявок по соответствующему критерию оценки;

     

     "значимость показателя оценки" - вес показателя оценки в процентах в совокупности всех показателей оценки, детализирующих оценку заявок по соответствующему критерию оценки;

     

     "функциональная зависимость" - зависимость между значением показателя оценки и значением количества присваиваемых баллов, при которой одному значению показателя оценки соответствует одно значение количества баллов;

     

     "шкала оценки" - значения количества баллов, присваиваемых определенным значениям показателя оценки в случае отсутствия между ними функциональной зависимости, а также в случае, если показатель оценки не определяется количественным значением;
     
     оборудование и другие материальные ресурсы" - объекты основных средств в значении, предусмотренном законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете;
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16 ноября 2022 года N 253-р)
     

     "специалисты и иные работники" - работники в значении, предусмотренном трудовым законодательством.
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16 ноября 2022 года N 253-р)
          

      Для оценки заявок применяются следующие критерии оценки (при этом количество используемых критериев оценки должно быть не менее двух, одним из которых должен являться критерий оценки "Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги"):

     

     1. Стоимостные критерии оценки:

     

     1.1. Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги;

     

     1.2. Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ (далее также - расходы).

     

     Критерии "Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги" и "Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ" могут не применяться при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены регулируемые цены (тарифы).

     

     Величина значимости критерия "Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ" не должна превышать величину значимости критерия "Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги".

     

     Если по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заключается контракт, предусмотренный частью 16 статьи 34 Закона, вместо критериев "Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги" и "Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ", применяется критерий оценки "Стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта". При этом к такому критерию применяются положения, касающиеся применения критерия "Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги".

     

     Критерий "Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ" может применяться исключительно в целях определения наименьшего значения не предусмотренных условиями контакта расходов на эксплуатацию и ремонт закупаемых товаров, использование результатов работ, которые возникнут у заказчика после приемки закупаемых товаров, работ.

     

     2. Нестоимостные критерии оценки:

     

     2.1. Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки.

     

     2.2. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации (далее - квалификация участников закупки).

     

     Сумма величин значимости всех применяемых критериев оценки составляет 100 процентов.

     

     В случае оценки по критерию оценки двух и более видов расходов, характеристик объекта закупки, характеристик квалификации участников закупки:

     

     а) применяются показатели оценки;

     

     б) в отношении каждого показателя оценки устанавливается значимость показателя оценки. Сумма величин значимости всех применяемых показателей оценки по критерию оценки составляет 100 процентов;

     

     в) оценка заявки (части заявки) по критерию оценки определяется путем суммирования среднего количества баллов, присвоенных всеми принимавшими участие в ее рассмотрении и оценке членами комиссии по осуществлению закупок по каждому показателю оценки, умноженного на значимость соответствующего показателя оценки. При этом среднее количество баллов определяется путем суммирования количества баллов, присвоенных каждым членом комиссии по осуществлению закупок, и последующего деления на количество таких членов.

     

     В случае применения показателей оценки по критериям оценки "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки" и "Квалификация участников закупки":

     

     а) применяются детализирующие показатели;

     

     б) в отношении каждого детализирующего показателя устанавливается значимость детализирующего показателя. Сумма величин значимости всех применяемых детализирующих показателей по показателю оценки составляет 100 процентов;

     

     в) оценка заявки (части заявки) по показателю оценки определяется путем суммирования среднего количества баллов, присвоенных всеми принимавшими участие в ее рассмотрении и оценке членами комиссии по осуществлению закупок по каждому детализирующему показателю, умноженного на значимость соответствующего детализирующего показателя. При этом среднее количество баллов определяется путем суммирования количества баллов, присвоенных каждым членом комиссии по осуществлению закупок, и последующего деления на количество таких членов.

     

     

Порядок рассмотрения и оценки заявок, значимость критериев, показателей, детализирующих показателей оценки

     

     

Таблица 3

     

     

Форма "Порядок рассмотрения и оценки заявок"[35]

     [35] Устанавливается заказчиком самостоятельно в соответствии с приложением N 1 к Положению.

 

 

I. Информация о заказчике и закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - закупка)

 

 

Полное наименование

 

 

Коды

 

 

ИНН

 

Место нахождения, телефон, адрес

 

КПП

 

электронной почты

 

 

 

 

 

по ОКТМО

 

Наименование бюджетного, автономного

 

 

 

учреждения, государственного,

 

ИНН

 

муниципального унитарного предприятия,

 

 

 

иного юридического лица, которому

 

 

 

переданы полномочия государственного, муниципального заказчика[1]

 

КПП

 

 

 

по ОКТМО

 

Место нахождения, телефон, адрес электронной почты[1]

 

 

 

 

 

 

 

Наименование объекта закупки

 

 

 

     [1] Указывается в случае передачи в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетному, автономному учреждению, государственному, муниципальному унитарному предприятию, иному юридическому лицу полномочий государственного, муниципального заказчика.

     

     

II. Критерии и показатели оценки заявок на участие в закупке

     

N

Критерий оценки

Значимость критерия оценки, процентов

Показатель оценки

Значимость показателя оценки, процентов

Показатель оценки, детализирующий показатель оценки

Значимость показателя, детализиру-

ющего показатель оценки, процентов

Формула оценки или шкала оценки

1.

Цена контракта,

 

 

[2]

-

-

-

-

оценка заявок

 

сумма цен единиц товара, работы, услуги

 

 

 

 

 

осуществляется по формулам, предусмотренным пунктами 9 или 10 Положения, утвержденного Постановлением N 2604

2.

Расходы на

 

 

[2]

расход N 1 (

 

)[3]

 

 

[4]

-

-

оценка заявок

 

эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ (далее - расходы)

 

 

 

 

 

 

 

осуществляется по формуле, предусмотренной пунктом 14 Положения

 

 

 

 

[2]

расход N 2 (

 

)[3]

 

 

[4]

-

-

оценка заявок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осуществляется по формуле, предусмотренной пунктом 14 Положения

3.

Качественные,

 

 

[2]

качественные

 

 

[4]

характеристика N 1

 

 

[5]

 

 

[6]

 

функциональные и

 

 

 

характеристики объекта

 

 

 

(

 

)[3]

 

 

 

экологические

 

 

 

 закупки

 

 

 

 

 

 

 

характеристики

 

 

 

 

 

 

 

характеристика N 2

 

 

[5]

 

 

[6]

 

объекта закупки  

 

 

 

 

 

 

 

(

 

)[3]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

функциональные

 

 

[4]

характеристика N 1

 

 

[5]

 

 

[6]

 

 

 

характеристики объекта

 

 

 

(

 

)[3]

 

 

 

 

 

закупки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

характеристика N 2

 

 

[5]

 

 

[6]

 

 

 

 

 

 

 

(

 

)[3]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экологические

 

 

[4]

характеристика N 1

 

 

[5]

 

 

[6]

 

 

 

характеристики объекта

 

 

 

(

 

)[3]

 

 

 

 

 

закупки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

характеристика N 2

 

 

[5]

 

 

[6]

 

 

 

 

 

 

 

(

 

)[3]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Квалификация участников закупки, в

 

 

 

наличие у участников закупки финансовых

 

 


[4]

характеристика квалификации участников закупки
N 1 (

 


)[3]

 

 


[5]

 

 


[6]

 

том числе наличие у

 

ресурсов

 

 

 

 

 

 

 

них финансовых ресурсов,

 

 

 

характеристика квалификации участников закупки N 2 (

 


)[3]

 

 


[5]

 

 


[6]

 

оборудования и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

других материальных ресурсов на праве

 

 

 

наличие у участников закупки оборудования и

 

 


[4]

характеристика квалификации участников закупки N 1 (

 


)[3]

 

 


[5]

 

 


[6]

 

собственности или

 

других материальных

 

 

 

 

 

 

 

ином законном основании, опыта

 

ресурсов на праве собственности или ином

 

характеристика квалификации участников закупки N 2 (

 


)[3]

 

 


[5]

 

 


[6]

 

работы, связанного с

 

законном основании

 

 

 

 

 

предметом контракта, и деловой

 

 

 

наличие у участников закупки опыта работы,

 

 


[4]

характеристика квалификации участников закупки N 1 (общая цена исполненных

 

 

 

репутации, специалистов и иных

 

связанного с предметом контракта

 

 

 

участником закупки договоров)

 

 

 

работников определенного

 

 

 

характеристика квалификации участников закупки N 2 (общее количество

 

 


[5]

 

 


[6]

 

уровня квалификации

 

 

 

исполненных участником закупки договоров)

 

 

 

 

 

 

 

характеристика квалификации участников закупки N 3 (наибольшая цена

 

 


[5]

 

 


[6]

 

 

 

 

 

одного из исполненных участником закупки договоров)

 

 

 

 

 

наличие у участников закупки деловой репутации

 

 


[4]

характеристика квалификации участников закупки N 1 (значение индекса деловой

 

 


[5]

 

 


[6]

 

 

 

 

 

 

 

репутации участника закупки)

 

 

 

 

 

наличие у участников закупки специалистов и

 

 


[4]

характеристика квалификации участников закупки N 1 (

 


)[3]

 

 


[5]

 

 


[6]

 

 

 

иных работников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определенного уровня квалификации

 

характеристика квалификации участников закупки N 2 (

 


)[3]

 

 


[5]

 

 


[6]

 

 

 

 

 

 

 

 

(Пункт в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16 ноября 2022 года N 253-р. - См. предыдущую редакцию)

     [2] Указывается значимость критерия оценки от суммы величин значимости всех применяемых критериев оценки с учетом предельных величин значимости критериев оценки заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд согласно приложению N 2 к Положению.

     

     [3] Указывается наименование показателя оценки, показателя оценки, детализирующего показатель оценки заявок по соответствующему критерию оценки.

     

     [4] Указывается значимость показателя оценки от суммы величин значимости всех применяемых показателей оценки по критерию оценки.

     

     [5] Указывается значимость показателя оценки, детализирующего показатель оценки, от суммы величин значимости всех применяемых показателей оценки, детализирующих показатель оценки.

     

     [6] Указывается формула, предусмотренная пунктом 20 Положения, или устанавливается в соответствии с пунктами 21 и 22 Положения шкала оценки.

     

     

III. Отдельные положения о применении отдельных критериев оценки, показателей оценки и показателей оценки, детализирующих показатели оценки, предусмотренных разделом II настоящего документа

     

     Указываются отдельные положения о применении отдельных критериев оценки и показателей оценки, предусмотренных разделом II, а именно:

     

     в графе 2 указываются наименования критерия оценки, показателя оценки, детализирующего показателя, при применении которого в графе 3 устанавливается соответствующее отдельное положение;

     

     в графе 3 указываются отдельные положения о применении соответствующих критерия оценки, показателя оценки, а также детализирующего показателя, в том числе положения, предусмотренные пунктами 27-35 Положения.

     

N

Наименование критерия оценки, показателя оценки, показателя оценки, детализирующего показатель оценки, при применении которого устанавливается положение, предусмотренное графой 3

Положение о применении критерия оценки, показателя оценки, показателя оценки, детализирующего показатель оценки

1

2

3

 

 

 

     (В редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16 ноября 2022 года N 253-р. - См. предыдущую редакцию)
     
     Члены комиссии по осуществлению закупок осуществляют оценку первых частей заявок, в отношении которых принято решение о признании соответствующими извещению об осуществлении закупки, по критериям, предусмотренным пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32 Закона (если такие критерии установлены извещением об осуществлении закупки).

     

     Члены комиссии по осуществлению закупок осуществляют оценку вторых частей заявок, в отношении которых принято решение о признании соответствующими извещению об осуществлении закупки, по критерию, предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 32 Закона (если такой критерий установлен извещением об осуществлении закупки).

     

     Члены комиссии по осуществлению закупок осуществляют оценку ценовых предложений по критерию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 32 Закона.

     

     В случае, если в извещении об осуществлении закупки не установлены критерии, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32 Закона, а также в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства конкурс проводится в порядке, установленном Законом с учетом особенностей содержащихся в части 19 статьи 48 Закона.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 декабря 2022 года N 273-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     

Раздел 1. Оценка заявок по критерию "Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги"[36]

(Раздел в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16 ноября 2022 года N 253-р. - См. предыдущую редакцию)

     

     [36] Устанавливается заказчиком в форме "Порядок рассмотрения и оценки заявок" (Таблица 3).       

    

     1. Значение количества баллов (), присваиваемое заявке, которая подлежит в соответствии с Законом оценке по указанному критерию определяется по одной из следующих формул:
     

     "а) за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "б" пункта 1 настоящего раздела и пункта 2 настоящего раздела, - по формуле:
     

,

     
     где:
     

      - предложение участника закупки о цене контракта, или о сумме цен всех контрактов, заключаемых по результатам проведения совместного конкурса (в случае проведения совместного конкурса), или о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, в том числе при проведении в этом случае совместного конкурса), заявка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Законом оценке по критерию оценки "Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги" (далее - ценовое предложение);
     

      - наилучшее ценовое предложение из числа предложенных в соответствии с Законом участниками закупки, заявки (части заявки) которых подлежат оценке по критерию оценки "Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги".
     

     б) в случае если по результатам применения формулы, предусмотренной подпунктом "а" пункта 1 настоящего раздела, при оценке хотя бы одной заявки получено значение, являющееся отрицательным числом, значение количества баллов по критерию оценки "Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги" всем заявкам, подлежащим в соответствии с Законом оценке по указанному критерию оценки (), определяется по формуле:
     

,

     
     где - начальная (максимальная) цена контракта, или сумма начальных (максимальных) цен каждого контракта, заключаемого по результатам проведения совместного конкурса (в случае проведения совместного конкурса), или начальная сумма цен единиц товаров, работ, услуг (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, в том числе при проведении в таком случае совместного конкурса).
     

     2. Если при проведении процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона) в соответствии с Законом подано ценовое предложение, предусматривающее снижение таких цены контракта либо суммы цен ниже нуля, значение количества баллов по критерию оценки "Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги" () определяется в следующем порядке:
     

     а) для подлежащей в соответствии с Законом оценке заявки участника закупки, ценовое предложение которого не предусматривает снижение цены контракта либо суммы цен ниже нуля, по критерию оценки "Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги" значение количества баллов по указанному критерию оценки () определяется по формуле:
     

;

     

     б) для подлежащей в соответствии с Законом оценке заявки участника закупки, ценовое предложение которого предусматривает снижение цены контракта либо суммы цен ниже нуля, по критерию оценки "цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги" значение количества баллов по указанному критерию оценки () определяется по формуле:
     

.

     

     3. Оценка заявок по указанному критерию оценки осуществляется в соответствии со следующими требованиями:
     

     а) заявкам, содержащим наилучшее ценовое предложение, а также предложение, равное такому наилучшему ценовому предложению, присваивается 100 баллов;
     

     б) значение при применении формулы, предусмотренной подпунктом "а" пункта 2 настоящего раздела, и значения , и при применении формулы, предусмотренной подпунктом "б" пункта 2 настоящего раздела, указываются без знака "минус";
     

     в) применение показателей оценки по указанному критерию оценки не допускается.     


     Либо

     

     

Раздел 1. Оценка заявок по критерию "Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ"[37]

     [37] Устанавливается заказчиком в форме "Порядок рассмотрения и оценки заявок" (Таблица 3).

     

     

     В случае применения критерия "Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ":

     

     для оценки расходов применяются исключительно количественные значения;

     

     размер предложения участника закупки по критерию не может быть равным нулю или ниже нуля;

     

     перечень расходов и единицы их измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения ОК 015-94 (при наличии) устанавливаются в форме "Порядок рассмотрения и оценки заявок" (Таблица 3).

     

     Значение количества баллов по указанному критерию () присваивается заявке, которая подлежит в соответствии с Законом оценке по критерию, по формуле:

     

,

     

     где:

     

      - значение расходов, содержащееся в предложении участника закупки, заявка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Законом оценке по критерию;

     

      - минимальное значение расходов, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке по критерию;

     

      - максимальное значение расходов, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке по критерию.

     

     Данная формула также применяется для оценки заявок по каждому показателю оценки (в случае применения показателей оценки) указанного критерия оценки.

     

     

Раздел 2. Оценка заявок по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки"[38]

     [38] Устанавливается заказчиком в форме "Порядок рассмотрения и оценки заявок" (Таблица 3).

     

     

     Для оценки заявок по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки" могут применяться один или несколько показателей оценки из числа следующих:

     

     а) качественные характеристики объекта закупки;

     

     б) функциональные характеристики объекта закупки;

     

     в) экологические характеристики объекта закупки.

     

     Для оценки заявок по данным показателям применяются детализирующие показатели, предусматривающие оценку различных характеристик, образующих такие показатели оценки.

     

     Если характеристика, предусмотренная детализирующим показателем, определяется количественным значением, в форме "Порядок рассмотрения и оценки заявок" (Таблица 3), указываются единица ее измерения в соответствии с ОК 015-94 (при наличии), предельное минимальное или предельное максимальное значение такой характеристики (в случае необходимости установления таких предельных значений), в рамках которых будет осуществляться оценка заявок.

     

     Если характеристика, предусмотренная детализирующим показателем, не определяется количественным значением, формой "Порядок рассмотрения и оценки заявок" устанавливается перечень свойств объекта закупки, подлежащих оценке.

     

     Если значение характеристики объекта закупки, определенной количественным значением, находится в функциональной зависимости от значения количества присваиваемых баллов, то значение количества баллов по детализирующему показателю (), присваивается подлежащей в соответствии с Законом оценке по критерию заявке по одной из следующих формул:

     

     а) если лучшим является наименьшее значение характеристики:

     

,

     

     где:

     

      - значение характеристики объекта закупки, содержащееся в предложении участника закупки, заявка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Законом оценке по критерию;

     

      - минимальное значение характеристики объекта закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке по критерию;

     

      - максимальное значение характеристики объекта закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке по критерию;

     

     б) если лучшим является наибольшее значение характеристики объекта закупки:

     

,

     

     где:

     

      - значение характеристики объекта закупки, содержащееся в предложении участника закупки, заявка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Законом оценке по критерию;

     

      - минимальное значение характеристики объекта закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке по критерию;

     

      - максимальное значение характеристики объекта закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке по критерию;

     

     в) если лучшим является наименьшее значение характеристики объекта закупки и установлено предельное минимальное значение () характеристики объекта закупки:

     

,

     

     где:

     

      - предельное минимальное значение характеристики объекта закупки, установленное заказчиком;

     

     г) в случае, если лучшим является наименьшее значение характеристики объекта закупки и установлено предельное максимальное значение () характеристики объекта закупки, - по формуле:

     

;

     

     где - предельное максимальное значение характеристики, установленное заказчиком;

     

     д) в случае, если лучшим является наименьшее значение характеристики объекта закупки и установлены предельное минимальное значение () характеристики объекта закупки и предельное максимальное значение () характеристики объекта закупки, - по формуле:

     

;

     

     е) в случае, если лучшим является наибольшее значение характеристики объекта закупки и установлено предельное максимальное значение () характеристики объекта закупки, - по формуле:

     

;

     

     ж) в случае, если лучшим является наибольшее значение характеристики объекта закупки и установлено предельное минимальное значение () характеристики объекта закупки, - по формуле:

     

;

     

     з) в случае, если лучшим является наибольшее значение характеристики объекта закупки и установлены предельное минимальное значение () характеристики объекта закупки и предельное максимальное значение () характеристики объекта закупки, - по формуле:

     

.

     

     Если установлены предельное максимальное и (или) предельное минимальное значение характеристики объекта закупки и в предложении участника закупки содержится значение характеристики объекта закупки, которое выше и (или) ниже такого предельного значения соответственно, баллы по детализирующему показателю присваиваются в размере, предусмотренном для соответствующего предельного значения характеристики объекта закупки.

     

     При отсутствии функциональной зависимости между значением характеристики объекта закупки, определенной количественным значением, и значением количества присваиваемых баллов, а также если характеристика не определяется количественным значением, то значение количества баллов по детализирующему показателю присваивается подлежащей в соответствии с Законом оценке по критерию заявке по шкале оценки. При этом в форме "Порядок рассмотрения и оценки заявок" (Таблица 3) устанавливаются значения количества баллов, присваиваемые за предлагаемое (предлагаемые) участником закупки количественное значение (значения) характеристики объекта закупки или предлагаемое участником закупки свойство (свойства) объекта закупки. Если в этом случае предусматривается оценка наличия или отсутствия характеристики объекта закупки, шкала оценки должна предусматривать присвоение:

     

     а) 100 баллов заявке (части заявки), содержащей предложение о наличии характеристики объекта закупки, а при отсутствии характеристики объекта закупки - 0 баллов (если лучшим является наличие характеристики объекта закупки);

     

     б) 100 баллов заявке (части заявки), содержащей предложение об отсутствии характеристики объекта закупки, а при наличии характеристики - 0 баллов (если лучшим является отсутствие характеристики объекта закупки).

     

     

Раздел 3. Оценка заявок по критерию "Квалификация участников закупки"[39]

     [39] Устанавливается заказчиком в форме "Порядок рассмотрения и оценки заявок" (Таблица 3).

     

     

     Для оценки заявок по критерию "Квалификация участников закупки" могут применяться один или несколько показателей оценки из числа следующих:

     

     а) наличие у участников закупки финансовых ресурсов;

     

     б) наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов;

     

     в) наличие у участников закупки опыта поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, связанного с предметом контракта;

     

     г) наличие у участников закупки деловой репутации;

     

     д) наличие у участников закупки специалистов и иных работников определенного уровня квалификации.

     

     Для оценки указанных показателей применяются детализирующие показатели.

     

     Оценка заявок по критерию "Квалификация участников закупки" осуществляется в порядке, предусмотренном Положением и разделом 2 настоящего Приложения к извещению об осуществлении закупки.

     

     Показатель "Наличие у участников закупки деловой репутации" может применяться исключительно при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, поставщиками (подрядчиками, исполнителями) которых в соответствии с законодательством Российской Федерации могут являться только юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели.

     

     Заказчик осуществляет оценку количественного значения индекса деловой репутации участников закупки в соответствии с национальным стандартом в области оценки деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности в порядке, установленном пунктом 20 Положения.

     

     Например:

     

     Деловая репутация участника закупки определяется индексом деловой репутации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 66.0.01-2017 "Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Общие положения, требования и руководящие принципы".

     

     Подтверждается предоставлением сертификата со всеми приложениями, выданного в соответствии с требованиями ГОСТ Р 66.0.01-2017 в форме электронного документа или в форме электронного образа бумажного документа. Индекс деловой репутации должен быть актуальным на дату подачи заявки.

     

     Сертификат соответствия должен быть выдан лицом, допущенным в систему добровольной сертификации, зарегистрированную в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании (Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"). Сведения о системе добровольной сертификации должны содержаться в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации, расположенном на сайте в сети Интернет (https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/compliance/VoluntaryAcknowledgement/reestr).

     

     Сертификат соответствия должен быть выдан лицом, допущенным в систему добровольной сертификации, обладающим правом выдачи сертификата соответствия по требованиям ГОСТ Р 66.0.01-2017. Сертификат должен быть выдан в результате оценки деловой репутации участника закупки по следующему виду работ в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014:

     

 

(вид деятельности)[40]

     [40] Устанавливается заказчиком.

     

     

Раздел 4. Особенности оценки заявок при осуществлении закупок отдельных видов товаров, работ, услуг


     Заказчик руководствуется положениями раздела VI Положения при осуществлении закупки, по результатам проведения которой заключается контракт:

     

     предусмотренный частью 16 (при условии, что контракт жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства), частью 16.1 статьи 34, частью 56 статьи 112 Закона, а также контракт, предусматривающий выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства (в том числе линейного объекта), проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

     

     на выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильной дороги;

     

     на выполнение работ по текущему ремонту зданий, сооружений;

     

     на оказание услуг по организации отдыха детей и их оздоровлению;

     

     на оказание услуг по обеспечению охраны объектов (территорий);
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16 ноября 2022 года N 253-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, оказание консультационных услуг.

     

     

Приложение N 5

к Методическим рекомендациям
(В редакции, введенной в действие
 распоряжением Комитета по
 государственному заказу Санкт-Петербурга
 от 29 июля 2022 года N 164-р;
 в редакции, введенной в действие
 распоряжением Комитета по
 государственному заказу Санкт-Петербурга
 от 15 августа 2022 года N 178-р;
 в редакции, введенной в действие
 распоряжением Комитета по
 государственному заказу Санкт-Петербурга
 от 7 ноября 2022 года N 251-р;
 в редакции, введенной в действие
 распоряжением Комитета по
 государственному заказу Санкт-Петербурга
 от 20 декабря 2022 года N 273-р;
в редакции, введенной в действие
 с 1 января 2024 года распоряжением
 Комитета по государственному
 заказу Санкт-Петербурга
 от 29 декабря 2023 года N 375-р;
 в редакции, введенной в действие
 распоряжением Комитета
 по государственному заказу Санкт-Петербурга
 от 1 октября 2024 года N 711-р;
 в редакции, введенной в действие
 с 1 января 2025 года распоряжением Комитета по
 государственному заказу Санкт-Петербурга
 от 28 декабря 2024 года N 1011-р;
 в редакции, введенной в действие
 распоряжением Комитета по
 государственному заказу Санкт-Петербурга
 от 18 июля 2025 года N 593-р, -
 см. предыдущую редакцию)

    

          

 

УТВЕРЖДАЮ:[41]

 

 

 

Заказчик

 

 

 

 

"

 

"

 

20

 

г.

     [41] Применяется при осуществлении заказчиками централизованной закупки в случаях, установленных Постановлением № 1095 и утверждается руководителем заказчика (заместителем руководителя заказчика) или иным должностным лицом заказчика, действующим по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

     

     

Примерная форма государственного контракта (контракта) на поставку товара

     

 

Проект государственного контракта/контракта[42] №

 

[43]

 

 

на поставку

 

[44]

 

 

 

(Идентификационный код закупки №

 

)

 

 

 

 

[45]

"

 

"

 

 

 

г.[46]

 

 

 

[47], действующее[48] от имени Санкт-Петербурга[49], именуемое в дальнейшем

"Заказчик", в лице

 

[50], действующего на основании

 

[51],

с одной стороны, и

 

[52], именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице

 

[53], действующего на основании

 

[54],

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании

 

[55]

от

"

 

"

 

20

 

г. №

 

и в соответствии с

 

[56]

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - ФЗ № 44), заключили настоящий государственный контракт/контракт[57] (далее - Контракт)[58] о нижеследующем:

     [42] При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "Государственный контракт", при осуществлении закупки иными заказчиками указывается "Контракт".

     

     [43] Указывается в машинописном виде. При отсутствии номера указывается "б/н".

     

     [44] Указывается наименование поставляемого товара, без указания фирменного наименования, торговой марки производителя и иных идентификационных признаков. Наименование контракта должно соответствовать наименованию закупки в соответствии с планом-графиком закупок заказчика.

     

     [45] Указывается место заключения контракта.

     

     [46] Указывается дата заключения контракта.

     

     [47] Указывается наименование заказчика, осуществляющего закупку.

     

     [48] Здесь и далее слова указываются в необходимом роде, падеже (спряжении) и числе в соответствии с правилами русского языка.

     

     [49] "действующее от имени Санкт-Петербурга" включается в абзац при осуществлении закупки государственными заказчиками.

     

     [50] Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица заказчика, уполномоченного на подписание контракта.

     

     [51] Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо заказчика, уполномоченное на подписание контракта.

     

     [52] Указывается полное наименование организации-поставщика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) поставщика - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

     

     [53] Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность представителя поставщика (при наличии), уполномоченного на подписание контракта.

     

     [54] Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель поставщика, уполномоченный на подписание контракта (в случае если от поставщика действует представитель).

     

     [55] Указывается решение комиссии (например, вид протокола, составленного по результатам закупки) с указанием реквизитов документа.

     

     [56] Указывается норма ФЗ № 44, на основании которой заключается контракт.

     

     [57] Здесь и далее по тексту знак "/" обозначает возможность выбора. Заказчик самостоятельно определяет вариант с учетом специфики закупки.

     

     [58] При осуществлении закупки государственными заказчиками необходимо ввести сокращение "Контракт" и использовать такое сокращение далее по тексту. При осуществлении закупки иными заказчиками необходимо по тексту контракта использовать термин "Контракт".

     

     

1. Предмет Контракта

     

     1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку

 

[59] (далее - Товар) Заказчику в

обусловленный Контрактом срок, согласно Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), Описанию объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту) и Предложению Поставщика по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки" (Приложение № 6 к Контракту)[60], а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

     [59] Заполняется после выбора победителя определения поставщика при заключении контракта. Указывается наименование поставляемого Товара, его фирменное наименование, торговая марка производителя (при наличии), в соответствии с заявкой участника закупки, с которым заключается контракт.

     

     [60] Включается в контракт в случае проведения конкурса и при установлении заказчиком такого критерия.

     

     Не включается в контракт при отсутствии соответствующего предложения в составе заявки Поставщика.

     

     

     1.2. (Следует выбрать один из вариантов)

     

     Вариант 1 (выбирается во всех случаях, за исключением случая, для которого предусмотрен вариант 2)

     

     Наименование и количество поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту). Функциональные, технические и качественные характеристики Товара установлены в Описании объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту).

     

     Окончание варианта 1

     

     Вариант 2 (выбирается в случае, если количество поставляемого товара невозможно определить, и заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 ФЗ № 44 определяет начальную цену единицы товара, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта)

     

     Окончание варианта 2

     

     Наименование поставляемого Товара указано в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту). Функциональные, технические и качественные характеристики Товара установлены в Описании объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту).

     

     1.3.[61] Сроки исполнения отдельных этапов исполнения Контракта:[62]

     [61] Пункт включается в проект контракта в случае, если заказчиком установлены отдельные этапы исполнения контракта.

     

     [62] Устанавливаются заказчиком.

     

     

     этап № 1 - с

 

по

 

;

 

 

 

 

 

     этап № 2 - с

 

по

 

;

 

 

 

 

 

     этап № № - с

 

по

 

.

     

     

2. Цена Контракта и порядок расчетов

     

     2.1. (Следует выбрать один из вариантов)

     

     Вариант 1 (выбирается во всех случаях, за исключением случаев, для которых предусмотрены варианты 2-4)

     

Цена Контракта[63] [64] составляет

 

рублей

 

копеек (

 

),

в том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)/НДС

не облагается на основании

 

Налогового кодекса Российской Федерации[65] [66].

 

Цена каждого этапа исполнения Контракта составляет:[67] [68]

 

     по этапу № 1 -

 

рублей

 

копеек (

 

), в

том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)/НДС

не облагается на основании

 

Налогового кодекса Российской Федерации;

 

     по этапу № 2 -

 

рублей

 

копеек (

 

), в

том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)/НДС

не облагается на основании

 

Налогового кодекса Российской Федерации;

 

     по этапу № № -

 

рублей

 

копеек (

 

), в

том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)/НДС

не облагается на основании

 

Налогового кодекса Российской Федерации.

     [63] Здесь и далее по тексту контракта числовые значения указываются в машинописном виде цифрами. После числового значения, дополнительно указывается числовое значение прописью.

     

     Инструкция распространяется на цену контракта, отдельный этап исполнения контракта, максимальное значение цены контракта, цену единицы товара, размер аванса, а также размер НДС.

     

     [64] В случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 49 ФЗ № 44 или при проведении конкурса победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) является участник закупки, ценовое предложение которого предусматривает снижение цены контракта либо суммы цен ниже нуля, применяется вариант 4.

     

     [65] Условие в части НДС не включается в контракт в случае указания предложения о цене за право заключения контракта.

     

   [66] Здесь и далее по тексту контракта в случае, если объект закупки не подлежит налогообложению и (или) поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, выбирается "НДС не облагается на

основании

 

Налогового кодекса Российской Федерации" с указанием статьи Налогового

кодекса Российской Федерации (ст.149 НК РФ).

     

     [67] Абзац включается в проект контракта в случае установления отдельных этапов исполнения контракта.

     

     [68] Абзац не включается в контракт в случае указания предложения о цене за право заключения контракт.

     

     

     Окончание варианта 1

     

     Вариант 2 (выбирается в случае, если количество поставляемого товара невозможно определить, и заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 ФЗ № 44 определяет начальную цену единицы товара, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта)[69]

     [69] В случае установления заказчиком отдельных этапов исполнения контракта при осуществлении закупки в соответствии с положениями части 24 статьи 22 ФЗ № 44 заказчик вправе указать в проекте контракта в соответствии с положениями статьи 190 ГК РФ срок исполнения и цену отдельного этапа исполнения контракта с указанием на событие (заявка заказчика) - письмо Министерства финансов Российской Федерации от 12.05.2022 № 24-06-06/43240.

     

     

     Вариант 2.1

     

     Цена единицы Товара составляет

 

рублей

 

копеек (

 

),

в том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)/НДС

не облагается на основании

 

Налогового кодекса Российской Федерации.

     

     Окончание варианта 2.1

     

     Вариант 2.2

     

     Цена единицы Товара установлена в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту).

     

     Окончание варианта 2.2

     

     Максимальное значение цены Контракта составляет

 

рублей

 

копеек (

 

), в том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)/НДС не облагается на основании

 

Налогового кодекса Российской Федерации.

     

     Оплата поставленного товара осуществляется по цене единицы товара исходя из количества поставленного товара, но в размере, не превышающем максимального значения цены Контракта.

     

     Окончание варианта 2

     

     Вариант 3 (выбирается в соответствии с требованиями части 2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и постановления Правительства РФ от 13.01.2014 № 19 "Об установлении случаев, в которых при заключении контракта указываются формула цены и максимальное значение цены контракта)

     

     Формула цены:

 

.

 

     Максимальное значение цены Контракта составляет

 

рублей

 

 

 

 

 

копеек (

 

), в том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)/НДС не облагается на основании

 

Налогового кодекса Российской Федерации.

     

     Оплата поставленного Товара осуществляется по формуле цены, указанной в настоящем пункте, но в размере, не превышающем максимального значения цены Контракта.

     

     Окончание варианта 3

     

     Вариант 4 (Выбирается в случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 49 ФЗ № 44 или при проведении конкурса победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) является участник закупки, ценовое предложение которого предусматривает снижение цены контракта либо суммы цен ниже нуля)[70]

     [70] В случае выбора варианта пункты 2.3, 2.5-2.8, 4.2.2, 4.3.1 не включаются в контракт.

     

     

     Цена за право заключения Контракта составляет

 

рублей

 

копеек (

 

) (далее - Цена контракта).

     

     Контракт заключается после внесения Поставщиком денежных средств в размере Цены контракта на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, указанный в разделе "Адреса, реквизиты и подписи Сторон".

     

     Окончание варианта 4

     

     2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы Поставщика,

связанные с исполнением Контракта, в том числе

 

[71], а также все расходы на

страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

     [71] Устанавливается заказчиком при необходимости с учетом специфики закупки. Расходы на упаковку, маркировку, доставку и (или) разгрузку Товара указываются в контракте в зависимости от условий такого контракта, устанавливаемых заказчиком.

     

     

     Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных ФЗ № 44 и Контрактом.[72]

     [72] Абзац не включается в контракт в случае в случае*, предусмотренном частью 24 статьи 22 ФЗ № 44 (в случае выбора вариантов 2 и 3 в отношении пункта 2.1 раздела 2 контракта).

     * Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

     

     

     При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ № 44.[73]

     [73] Пункт контракта может содержать иные положения, с учетом действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

     

     

     Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.[74]

     [74] Абзац не включается в контракт в случае выбора вариантов 2-4 в отношении пункта 2.1 настоящего раздела.

     

     

     2.3. Источник финансирования Контракта -

 

[75].

   [75] Выбирается заказчиком:


   * Бюджет Санкт-Петербурга (Пример 1).

 

Бюджет Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от

 

 

"О бюджете Санкт-Петербурга на 20

 

год и на плановый период 20

 

и 20

 

годов", код

раздела/подраздела

 

, код целевой статьи

 

, код вида расходов

 

.

 

* для исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга.      

 

** Внебюджетные средства (Пример 2).

 

Средства бюджетных учреждений.

 

Код целевой статьи

 

, код вида расходов

 

(Субсидии на иные цели -

 

руб.);

 

Код целевой статьи

 

, код вида расходов

 

, (Субсидии на финансовое

обеспечение выполнения государственного задания -

 

руб.);

 

Код вида расходов

 

(Доходы от иной, приносящей доход деятельности

 

руб.)


** для государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга.

     

     

     Лимит финансирования на 20

 

год

 

рублей

 

копеек

(

 

).

 

     Лимит финансирования на 20

 

год

 

рублей

 

копеек

(

 

).

 

     Лимит финансирования на 20

 

год

 

рублей

 

копеек

(

 

).[76]

     [76] В случае если контракт заключается на срок более одного года, финансирование указывается по каждому году.

     

     

     2.4. (Следует выбрать один из вариантов)

     

     Вариант 1 (выбирается при установлении заказчиком авансового платежа)

     

     Заказчик производит авансовый платеж в размере

 

[77] процентов от цены Контракта,

что составляет

 

рублей

 

копеек (

 

), в том числе НДС -

(

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)/НДС

не облагается на основании

 

Налогового кодекса Российской Федерации, в течение

 

(

 

) рабочих дней[78] с даты заключения Контракта.[79]

     [77] Указывается заказчиком.

     

     [78] Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 13.1 статьи 34 ФЗ № 44.

     

     [79] В случае если контрактом предусмотрено его поэтапное исполнение, в абзац включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента от цены соответствующего этапа.

     

     

     Вариант 1.1 (Включается в проект государственного контракта (контракта) в случае если Контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса)

     

     Авансовый платеж в отношении каждого этапа исполнения Контракта составляет:

 

     по этапу № 1 -

 

рублей

 

копеек (

 

), что

составляет

 

% размера цены 1 этапа;

 

     по этапу № 2 -

 

рублей

 

копеек (

 

), что

составляет

 

% размера цены 2 этапа;

 

     по этапу № № -

 

рублей

 

копеек (

 

), что

составляет

 

% размера цены № этапа.[80]

     [80] Абзац включается в проект контракта в случае если контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса в отношении каждого этапа.

     

     

     После осуществления поставки Товара на сумму авансового платежа оплата по Контракту в

дальнейшем производится в течение

 

(

 

) рабочих дней[81] с даты подписания

Заказчиком документа о приемке в электронной форме, формируемого посредством единой информационной системы в сфере закупок (далее - документ о приемке), к которому в качестве дополнительных документов Поставщиком приложены документы, указанные в пункте 3.4 Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью.

     [81] Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 13.1 статьи 34 ФЗ № 44.

     

     

     Выплата аванса при исполнении Контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 ФЗ № 44, не допускается.

     

     Окончание варианта 1.1

     

     Окончание варианта 1

     

     Вариант 2 (выбирается в случае, если выплата аванса не предусмотрена)

     

     Вариант 2.1 (выбирается при поставке товара по заявкам, при этом в контракте определено количество товара, а также выбирается при поставке Товара в случае, если количество поставляемого товара невозможно определить, и заказчик, в соответствии с частью 24 статьи 22 ФЗ № 44, определяет начальную цену единицы товара, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а количество поставляемого Товара определяется по заявкам заказчика).

     

     Оплата каждой партии Товара, определенной в Заявке, форма которой установлена Приложением

№ 3 к Контракту (далее - Заявка), производится Заказчиком на основании

 

[82], в

течение

 

(

 

) рабочих дней[83] с даты подписания Заказчиком документа о приемке

в электронной форме, формируемого посредством единой информационной системы в сфере закупок (далее - документ о приемке), к которому в качестве дополнительных документов Поставщиком приложены документы, указанные в пункте 3.4 Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью.

     [82] Устанавливается подтверждающий документ (при необходимости, с учетом специфики закупки).

     

     [83] Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 13.1 статьи 34 ФЗ № 44.

     

     

     Окончание варианта 2.1

     

     Вариант 2.2 (выбирается при поставке товара не по заявкам, в случае, когда в Контракте определено необходимое количество товара (единовременная поставка) и (или) установлен график (этапы) поставки)

     

     Оплата поставленного Товара производится Заказчиком на основании

 

[84],

в течение

 

(

 

) рабочих дней[85] с даты подписания Заказчиком документа о приемке

в электронной форме, формируемого посредством единой информационной системы в сфере закупок (далее - документ о приемке), к которому в качестве дополнительных документов Поставщиком приложены документы, указанные в пункте 3.4 Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью.

     [84] Устанавливается подтверждающий документ (при необходимости, с учетом специфики закупки).

     

     [85] Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 13.1 статьи 34 ФЗ № 44.

     

     

     Окончание варианта 2.2

     

     Окончание варианта 2

     

     Вариант 3 (выбирается в случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта либо сумма цен единиц товара (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 ФЗ № 44) снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта либо суммы цен единиц товара (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 ФЗ № 44) или ниже согласно пункту 9 части 3 статьи 49 ФЗ № 44, а также при проведении конкурса победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) является участник закупки, ценовое предложение которого предусматривает снижение цены контракта либо суммы цен ниже нуля)[86]

     [86] В случае выбора варианта пункты 2.3, 2.5-2.8, 4.2.2, 4.3.1 не включаются в контракт.

     

     

     Оплата по Контракту со стороны Заказчика не производится, сведения о налоге на добавленную стоимость в документе о приемке не отображаются.

     

     Окончание варианта 3.

     

     2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в Контракте.[87]

     [87] В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на основании контракта, подлежат казначейскому сопровождению, пункт излагается с учетом положений, предусмотренных нормативным правовым актом, регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых средств.

     

     

     2.6. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

     

     2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в Контракте.

     

     2.8. Суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с ФЗ № 44 и Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

     

     

3. Порядок, сроки и условия приемки Товара

     

     Вариант 1. (выбирается при поставке товара не по заявкам, в случае, когда в контракте определено необходимое количество товара (единовременная поставка))

     

     3.1. Товар поставляется Заказчику[88] единовременно в соответствии с условиями Контракта. Количество Товара определяется на основании Контракта. Частичная поставка и поставка Товара по частям не допускается.

     [88] Здесь и далее по тексту порядок приемки и оплаты поставленного товара устанавливается заказчиком самостоятельно в случае поставки товара в пользу третьих лиц, при этом понятие "Заказчик" должно быть заменено на третье лицо, в пользу которого поставляется товар (используя сокращение "Получатель" в п.3.1, 3.3, 3.6, 3.14, 3.15, 6.2, 6.5, 6.6 контракта). Получатель является уполномоченным заказчиком лицом на приемку товара. Порядок оформления документов о приемке и порядок осуществления приемки товара в случае осуществления поставки в пользу третьих лиц или по нескольким адресам доставки устанавливается заказчиком самостоятельно.
               

     

     Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение

 

календарных/рабочих[89] дней

со дня заключения Сторонами Контракта.

   [89] Указывается заказчиком.

 

 

     По результатам поставки Товара Поставщик, не позднее

 

[90] представляет Заказчику

 

.[91]

     [90] Срок и порядок устанавливается заказчиком самостоятельно. (Например: "не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, уведомляет заказчика о поставке Товара"; "не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента поставки Товара"; "Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания поставки Товара по каждому этапу").

     

     [91] Устанавливается комплект документов, подтверждающих результаты поставки товара. Абзац устанавливается заказчиком самостоятельно (при необходимости, с учетом специфики закупки).

     

     

     3.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу:

 

 

[92].

     [92] Указывается заказчиком. В случае поставки товара по нескольким адресам, указывается: "Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресам поставки Товара, перечень которых указан в Приложении № 4 к Контракту".

     

     

     Окончание варианта 1

     

     Вариант 2. (выбирается при поставке товара не по заявкам, в случае, когда товар поставляется партиями и в контракте определено необходимое количество товара и (или) установлен график (этапы) поставки)

     

     3.1. Товар поставляется Заказчику партиями согласно Графику (этапам) поставки (Приложение № 5 к Контракту) и в соответствии с условиями Контракта. Количество Товара в каждой партии определяется Контрактом.

     

     По результатам поставки Товара Поставщик, не позднее

 

[93] представляет Заказчику

 

.[94]

     [93] Срок и порядок устанавливается заказчиком самостоятельно. (Например: "не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, уведомляет заказчика о поставке Товара"; "не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента поставки Товара"; "Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания поставки Товара по каждому этапу").

     

     [94] Устанавливается комплект документов, подтверждающих результаты поставки товара. Абзац устанавливается заказчиком самостоятельно (при необходимости, с учетом специфики закупки).

     

     

     3.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу:

 

 

[95].

     [95] Указывается заказчиком. В случае поставки товара по нескольким адресам, указывается: "Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресам поставки Товара, перечень которых указан в Приложении № 4 к Контракту".

     

     

     Окончание варианта 2

     

     Вариант 3 (выбирается при поставке товара по заявкам, при этом в контракте определено количество товара, а также выбирается при поставке товара в случае, если количество поставляемого Товара невозможно определить, и заказчик, в соответствии с частью 24 статьи 22 ФЗ № 44, определяет начальную цену единицы товара, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а количество поставляемого товара определяется по заявкам заказчика)

     

     3.1. Товар Заказчику поставляется партиями в соответствии с условиями Контракта. Количество Товара в каждой партии определяется на основании Заявки Заказчика на поставку Товара. Заказчик направляет Заявки в пределах срока, установленного настоящим пунктом. При этом направление Заявок за пределами срока, установленного настоящим пунктом, не допускается. Поставка Товара на основании не подписанной Заказчиком Заявки не допускается.

     

     Порядок определения количества поставляемого Товара на основании Заявок Заказчика включает в себя учет количества поставляемых по Заявкам Товаров (позиций Товаров) исходя из определения такого количества как частное от деления максимальной цены Контракта (максимальной цены позиции Товара, указанной в Приложении № 1 к Контракту), к цене единицы такого Товара (позиции Товара). Количество поставляемых по Заявкам Товаров (позиций Товаров) учитывается с нарастающим итогом и не должно превышать максимальную цену Контракта с учетом распределения по позициям Товара (при их наличии), указанного в Приложении № 1 к Контракту.[96]

     [96] Абзац указывается при поставке товара в случае, если количество поставляемого товара невозможно определить, и заказчик, в соответствии с частью 24 статьи 22 ФЗ № 44, определяет начальную цену единицы товара, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а количество поставляемого товара определяется по заявкам заказчика.

     

     

     Заявка направляется Заказчиком не позднее чем за

 

(

 

) календарных/рабочих[97]

дней до предполагаемой поставки Товара в пределах срока, установленного пунктом 12.1 Контракта.

     [97] Указывается заказчиком.

     

     

     Поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение

 

календарных/рабочих[98]

дней со дня отправки Заявки Заказчиком.

     [98] Указывается заказчиком.

     

     

     По результатам поставки Товара Поставщик, не позднее

 

[99] представляет Заказчику

 

.[100]

     [99] Срок и порядок устанавливается заказчиком самостоятельно. (Например: "не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, уведомляет заказчика о поставке Товара"; "не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента поставки Товара"; "Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания поставки Товара по каждому этапу").

     

     [100] Устанавливается комплект документов, подтверждающих результаты поставки товара. Абзац устанавливается заказчиком самостоятельно (при необходимости, с учетом специфики закупки).

     

     

     3.2. Поставка Товара по Заявке осуществляется Поставщиком по адресу:

 

 

.[101]

     [101] Указывается заказчиком. В случае поставки товара по нескольким адресам, указывается: "Поставка Товара по Заявке Поставщиком осуществляется по адресам поставки Товара, перечень которых указан в Приложении № 4 к Контракту, указанным в Заявках. Заказчик в одной Заявке указывает только один адрес поставки Товара".

     

     

     Окончание варианта 3

     

     3.3.

 

[102], Поставщик формирует с

использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке, который должен содержать информацию, указанную в подпунктах "а" - "г", "е" - "ж" пункта 1 части 13 статьи 94 ФЗ № 44.

     [102] Срок и порядок устанавливается заказчиком самостоятельно. (Например: "В день поставки"; "До момента фактической поставки"; "В срок не более 1 рабочего дня с даты поставки Товара/с даты поставки Товара в соответствии с заключительной Заявкой/с даты окончания срока исполнения отдельного этапа исполнения Контракта").

     

     

     При этом в документ о приемке подлежит включению информация о Товаре, поставленном в течение срока, установленного пунктом 12.1 Контракта,/срока исполнения отдельного этапа исполнения Контракта.[103] [104]

     [103] Выбирается заказчиком. "Срок исполнения отдельного этапа исполнения Контракта" выбирается в случае установления заказчиком отдельных этапов исполнения контракта.

     

     [104] Абзац включается в контракт в случае выбора Варианта 3 в отношении пунктов 3.1, 3.2 настоящего раздела.

     

     

     3.4. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 3.3 Контракта, должны быть приложены следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

     

 

.[105]

     [105] Перечень документов указывается заказчиком.

     

     

     При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 ФЗ № 44 информация, содержащаяся в документе о приемке.

     

     3.5. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 ФЗ № 44 такого документа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

     

     3.6.

 

[106] Заказчик осуществляет

приемку Товара по количеству упаковок Товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки и качеству Товара.

     [106] Срок и порядок устанавливается заказчиком самостоятельно. (Например: "В день поставки Товара").

     

     

     3.7. Для проверки поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта)[107] в части соответствия Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) может проводиться Заказчиком своими силами (в том числе путем создания приемочной комиссии), или к ее проведению могут привлекаться эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с ФЗ № 44.

     [107] Здесь и далее по тексту раздела слова "(результаты отдельного этапа исполнения Контракта)" включаются в контракт в случае установления заказчиком отдельных этапов исполнения контракта.

     

     

     По результатам проведенной экспертизы Заказчик составляет заключение об отсутствии или наличии нарушений условий Контракта (результатов отдельного этапа исполнения Контракта).

     

     В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий Контракта (результатов отдельного этапа исполнения Контракта), за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

     

     Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

     

     В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

     

     В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.[108]

     [108] Абзац включаются в государственный контракт (контракт) при наличии пункта 4.4.7 контракта.

     

     

     3.8. В течение

 

[109] дней со дня поступления

документа о приемке в соответствии с пунктом 3.5 Контракта Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 ФЗ № 44) на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 3.4 Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 3.7 Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

     [109] Срок приемки устанавливается заказчиком. В соответствии с пунктом 4 части 13 статьи 94 ФЗ № 44 приемка осуществляется в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.

     

     

     а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке;

     

     б) формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

     

     3.8.1. Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями Контракта и фактически принятом Товаре в документе о приемке.

     

     3.9. В соответствии с частью 6 статьи 94 ФЗ № 44 по решению Заказчика для приемки поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

     

     3.9.1. В случае создания приемочной комиссии в течение

 

[110] дней со дня поступления

Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3.5 Контракта, на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 3.4 Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 3.7 Контракта:

     [110] Срок приемки устанавливается заказчиком. В соответствии с пунктом 5 части 13 статьи 94 ФЗ № 44 приемка осуществляется в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.

     

     

     а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы в сфере закупок;

     

     б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе в сфере закупок. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему в сфере закупок, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

     

     3.9.2. Приемочная комиссия имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями Контракта и информации о фактически принятых Товарах в документе о приемке.

     

     3.10. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 ФЗ № 44 таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

     

     3.11. В случае получения в соответствии с пунктом 3.10 Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе от подписания документа о приемке, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом и частью 13 статьи 94 ФЗ № 44.

     

     3.12. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке, подписанного Заказчиком.

     

     Подписание со стороны Заказчика документа о приемке подтверждает исполнение обязательств Поставщика, предусмотренных Контрактом.

     

     3.13. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе в сфере закупок исправленного документа о приемке.

     

     После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Контракта.

     

     Срок исправления Поставщиком документа о приемке при поступлении от Заказчика уведомления

об уточнении составляет

 

.[111]

     [111] Устанавливается заказчиком.

     

     

     3.14. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

     

     3.15. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику относящиеся к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, производителем Товара и Контрактом. Скан-образы таких документов могут быть прикреплены Поставщиком к документу о приемке, предусмотренному пунктом 3.3 Контракта.

     

     3.16. Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон.

     

     

4. Взаимодействие Сторон[112]

     [112] Раздел контракта может содержать иные положения, с учетом действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок и специфики закупки.

     

     

     4.1. Поставщик обязан:[113]

     [113] В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на основании контракта, подлежат казначейскому сопровождению, в пункт включаются условия, подлежащие включению в государственные контракты (контракты) в соответствии с нормативным правовым актом, регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых средств.

     

     

     4.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом.

     

     4.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленным законодательством Российской Федерации[114], а также требованиям, установленным Контрактом.

     [114] При необходимости указывается вид и (или) реквизиты применяемых нормативных правовых актов.

     

     

     4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии поставленного Товара условиям Контракта или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

     

     4.1.4.[115] В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта сформировать такое решение с использованием единой информационной системы, подписать усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика и разместить в единой информационной системе.[116]

     [115] Подпункт включается в контракт при наличии подпункта 4.2.3 контракта.

     

     [116] Порядок предусмотрен частью 20.1 статьи 95 ФЗ № 44. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 ФЗ № 44, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не размещается на официальном сайте.

     

     

     4.1.5. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

     

     4.1.6. Предоставить Заказчику информацию обо всех субподрядчиках, соисполнителях, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены Контракта, в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения Поставщиком таких договоров.[117]

     [117] Подпункт включается в контракт в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775 "Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию".

     

     

     4.1.7. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее -

соисполнители из числа СМП и СОНКО) в объеме

 

% от цены Контракта.[118]

     [118] Подпункт включается в контракт в случае установления такого требования в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частью 5 статьи 30 ФЗ № 44.

     

     

     4.1.8. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем из числа СМП и СОНКО представить Заказчику:[119]

     [119] Подпункт включается в контракт при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 контракта.

     

     

     а) декларацию о принадлежности соисполнителя из числа СМП и СОНКО к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

     

     б) копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем из числа СМП и СОНКО, заверенную Поставщиком.

     

     4.1.9. В случае замены соисполнителя из числа СМП и СОНКО на этапе исполнения Контракта на другого соисполнителя из числа СМП и СОНКО представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 4.1.8 Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым соисполнителем из числа СМП и СОНКО.[120]

     [120] Подпункт включается в контракт при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 контракта.

     

     

     4.1.10. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Поставщиком выполненных обязательств по договору с соисполнителем из числа СМП и СОНКО представлять Заказчику следующие документы:[121]

     [121] Подпункт включается в контракт при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 контракта.

     

     

     а) копии документов о приемке поставленного Товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются, которые являются предметом договора, заключенного между Поставщиком и привлеченным им соисполнителем из числа СМП и СОНКО;

     

     б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Поставщиком соисполнителю из числа СМП и СОНКО, - в случае если договором, заключенным между Поставщиком и привлеченным им соисполнителем из числа СМП и СОНКО, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленного товара, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Поставщиком обязательств, выполненных соисполнителем из числа СМП и СОНКО).

     

     4.1.11. Оплачивать поставленный соисполнителем из числа СМП и СОНКО товар, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким

соисполнителем, в течение

 

рабочих дней с даты подписания Поставщиком документа о приемке

товара, выполненных работ (ее результатов), оказанных услуг, отдельных этапов исполнения договора.[122]

     [122] Подпункт включается в контракт при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 контракта. Срок оплаты устанавливается заказчиком с учетом положений пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1466 "Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций".

     

     

     4.1.12. Обеспечивать гарантии на Товар в соответствии с разделом 6 Контракта.[123]

     [123] Указывается заказчиком в зависимости от фактических обстоятельств, определяющих условия исполнения контракта.

     

     

     4.1.13. Формировать и направлять Заказчику документ о приемке с приложением документов, указанных в пункте 3.4 Контракта, являющихся его неотъемлемой частью в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

     

     4.2. Поставщик вправе:

     

     4.2.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

     

     4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного и принятого Заказчиком Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

     

     4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 ФЗ № 44.[124]

     [124] Подпункт включается в контракт в случае установления такого права заказчика.

     

     

     4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 Контракта.

     

     4.2.5.[125] Привлекать к выполнению Контракта соисполнителей из числа СМП и СОНКО.

     [125] Подпункт включается в контракт в случае установления такого права заказчиком.

     

     

     Поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями, соисполнителями из числа СМП и СОНКО в рамках исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

     

     Невыполнение соисполнителем, соисполнителем из числа СМП и СОНКО обязательств перед Поставщиком не освобождает Поставщика от выполнения условий Контракта;

     

     4.2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем из числа СМП и СОНКО обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Поставщиком, осуществлять замену соисполнителя из числа СМП и СОНКО, с которым ранее был заключен договор, на другого соисполнителя из числа СМП и СОНКО.[126]

     [126] Подпункт включается в контракт при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 контракта.

     

     

     4.2.7. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 ФЗ № 44).
          

     4.3. Заказчик обязан:

     

     4.3.1. Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара, соответствующего условиям Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

     

     4.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

     

     а) Поставщик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 ФЗ № 44) и (или) поставляемому Товару;

     

     б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.[127]

     [127] Подпункт не включается в контракт в случае осуществления закупки у единственного поставщика в соответствии со статьей 93 ФЗ № 44, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 24, 25 части 1 статьи 93 ФЗ № 44.

     

     

     4.3.3.[128] В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта сформировать такое решение с использованием единой информационной системы, подписать усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и разместить в единой информационной системе.[129]

     [128] Подпункт включается в контракт при наличии подпункта 4.4.7 пункта 4.4 и (или) подпункта 4.3.2 пункта 4.3 контракта.

     

     [129] Порядок предусмотрен частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 ФЗ № 44, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не размещается на официальном сайте.

     

     

     4.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 Контракта.

     

     4.3.5. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, соответствующего условиям Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с ФЗ № 44 и Контрактом.

     

     4.4. Заказчик вправе:

     

     4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

     

     4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение срока годности.

     

     4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта.

     

     4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 7 Контракта, причиненных по вине Поставщика.

     

     4.4.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество поставляемого Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных ФЗ № 44.[130]

     [130] Подпункт не включается в контракт в случае выбора вариантов 2-4 в отношении пункта 2.1 раздела 2 контракта.

     

     

     4.4.6. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта.

     

     4.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 ФЗ № 44.[131]

     [131] Подпункт включается в контракт в случае установления такого права заказчиком, при этом в контракте должны быть отражены все положения, касающиеся одностороннего отказа от исполнения контракта сторонами в разделе 4 и 12 контракта.

     

     

     4.4.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с ФЗ № 44.[132]

     [132] Подпункт включается в контракт при наличии пункта 4.4.7 контракта.

     

     

5. Упаковка Товара

     

     5.1. Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленным обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждения или порчи и обеспечивающей сохранность в течение всего срока эксплуатации Товара.

     

     5.2. Поставщик должен обеспечить транспортную упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки/Месту получения. Транспортная упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.[133]

     [133] Указывается заказчиком в зависимости от фактических обстоятельств, определяющих условия исполнения контракта.

     

     

     5.3. Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать ее для обеспечения сохранности Товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе с Товаром, находящимся в ней. Такой Товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по Контракту.

     

     5.4. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение Товара вследствие его ненадлежащей упаковки.

     

     5.5.[134] Транспортная упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь следующую маркировку:

     [134] Указывается заказчиком в зависимости от фактических обстоятельств, определяющих условия исполнения контракта.

     

     

     5.6. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации[135], международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

     [135] При необходимости указывается вид и (или) реквизиты применяемых нормативных правовых актов.

     

     

     5.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации[136] надлежащие условия хранения и перевозки, установленные изготовителем Товара, необходимые для сохранения качества и безопасности Товара.

     [136] При необходимости указывается вид и (или) реквизиты применяемых нормативных правовых актов.

     

     

6. Гарантия, качество Товара, обеспечение гарантийных обязательств[137] [138] [139]

     [137] Слова "Обеспечение гарантийных обязательств" включаются в наименование раздела контракта в случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 ФЗ № 44.

     

     [138] Включается в контракт в случае установления требований к гарантийным обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 ФЗ № 44. Не включается в контракт в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением. В соответствии с частью 64.1 статьи 112 ФЗ № 44 до 31.12.2024 года заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в проекте контракта. Положения части 64.1 статьи 112 ФЗ № 44 не применяются, если контрактом предусмотрена выплата аванса и при этом расчеты в части аванса не подлежат казначейскому сопровождению.
          

     [139] Раздел контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.

     

     

     6.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.[140]

     [140] Пункт контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта.

     

     

     Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара, безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

     

     6.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.[141]

     [141] Пункт контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.

     

     

     6.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.[142]

     [142] Пункт контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.

     

     

     6.4. Гарантия Поставщика на поставленный Товар составляет

 

месяцев. Гарантия

производителя на Товар составляет

 

месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня

подписания соответствующего документа о приемке Товара в единой информационной системе в сфере закупок.[143]

     [143] Пункт контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.

     

     

     6.5. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар продлевается.

     

     6.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

     

     а) в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;

     

     б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара, предусмотренных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

     

     6.7. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет

 

процентов начальной

(максимальной) цены Контракта.[144]

     [144] Указывается заказчиком в соответствии с частью 2.2 статьи 96 ФЗ № 44.

     

     

     6.8. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Поставщиком в срок

 

.[145]

     [145] Указывается заказчиком в соответствии с частью 7.1 статьи 94 ФЗ № 44.

     

     

     6.9. Гарантийные обязательства обеспечиваются Поставщиком посредством предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 ФЗ № 44, или внесением денежных средств на указанный в разделе 17 Контракта счет Заказчика.

     

     Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок гарантийных обязательств, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ № 44.

     

     6.10. Подписание Заказчиком документа о приемке Товара осуществляется после предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, установленные Контрактом.

     

     6.11. Возврат денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения гарантийных

обязательств, осуществляется Заказчиком в течение

 

календарных/рабочих[146] дней с даты

окончания гарантийного срока, указанного в Контракте, на счет Поставщика, с которого поступили такие денежные средства, при условии отсутствия у Заказчика претензий. В случае если в течение гарантийного срока у Поставщика изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Поставщик представляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока на поставленный Товар.

     [146] Указывается заказчиком.

     

     

    6.12. Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

     

     6.13.[147] Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 ФЗ № 44, освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных ФЗ № 44 для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

     [147] Включается в контракт в случае заключения контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 ФЗ № 44.

     

     

7. Ответственность Сторон[148]

     [148] В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

     

     

     7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

     

     В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

     

     7.2. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

     

     7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

     

     7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

     

     7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе

взыскать с Заказчика штраф в размере

 

[149].

     [149] Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

     

     а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

     

     б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

     

     в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

     

     г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

     

     

     7.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документа, предусмотренного пунктом 3.3 Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 7.4-7.5 Контракта.

     

     7.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

     

     7.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

     

     7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

     

     7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

Контрактом[150], Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере

 

[151].

     [150] За исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.11-7.13, 7.15 контракта.

     

     [151] Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

     

     а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

     

     б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

     

     в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

     

     г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

     

     д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

     

     е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

     

     ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

     

     з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

     

     и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

     

     

     7.11.[152] За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 ФЗ № 44, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.     

     [152] Включается в контракт в случае заключения контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 ФЗ № 44.

     

     

7.12.[153] За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных ФЗ № 44), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного

обязательства)[154], Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере

 

.[155]

     [153] Включается в контракт в случае заключения контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных ФЗ № 44), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта. В указанном случае пункты 7.10 и 7.11 в текст контракта не включаются.

     

     [154] Указывается заказчиком в зависимости от фактических обстоятельств, определяющих условия исполнения контракта.

     

     [155] Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

     

     а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

     

     10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

     

     5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

     

     1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

     

     б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

     

     10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

     

     5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

     

     1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

     

     

7.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения[156], Поставщик выплачивает

Заказчику штраф в размере

 

.[157]

     [156] Включается в контракт при наличии в контракте таких обязательств.

     

     [157] Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:


          

     а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

     

     б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

     

     в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

     

     г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

     

     

     7.14. В случае если Поставщиком не предоставлено новое обеспечение исполнения Контракта в соответствии с пунктом 8.9 Контракта, Заказчик вправе потребовать уплаты пеней. При этом размер пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом 8.9 Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени[158].

     [158] Включается в контракт в случае, если исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии.

     

     

     7.15. В случае неисполнения Поставщиком условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа СМП и СОНКО, предусмотренного подпунктом 4.1.7 пункта 4.1 Контракта, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.[159]

     [159] Включается в контракт в случае, если контрактом в соответствии с частью 6 статьи 30 ФЗ № 44 предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа СМП и СОНКО в виде штрафа.

     

     

     7.16. Поставщик несет ответственность в соответствии с пунктом 7.15 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа СМП и СОНКО[160], в том числе:

     [160] Включается в контракт в случае, если такое условие было предусмотрено извещением.

     

     

     а) за представление документов, указанных в подпунктах 4.1.8-4.1.10 пункта 4.1 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

     

     б) за непривлечение соисполнителей из числа СМП и СОНКО в объеме, установленном в подпункте 4.1.7 пункта 4.1 Контракта.

     

     7.17. В случае непредоставления Поставщиком информации, указанной в подпункте 4.1.6 пункта 4.1 Контракта, в срок, установленный подпунктом 4.1.6 пункта 4.1 Контракта, с Поставщика взыскивается пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.[161]

     [161] Пункт включается в контракт при наличии подпункта 4.1.6 пункта 4.1, содержащего условие об обязанности поставщика предоставить заказчику информацию обо всех субподрядчиках, соисполнителях, заключивших договор или договоры с поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.

     

     

     7.18. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

     

     7.19. Сторона освбождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

     

     7.20. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

     

     

8. Обеспечение исполнение Контракта[162]

     [162] Положения об обеспечении исполнения контракта не применяются в случаях, предусмотренных частью 8 статьи 96 ФЗ № 44. Заказчик вправе не устанавливать обеспечение контракта в случае, предусмотренном частью 2 статьи 96 ФЗ № 44. В соответствии с частью 64.1 статьи 112 ФЗ № 44 до 31.12.2024 года заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в проекте контракта. Положения части 64.1 статьи 112 ФЗ № 44 не применяются, если контрактом предусмотрена выплата аванса и при этом расчеты в части аванса не подлежат казначейскому сопровождению.
         

     8.1. (Следует выбрать один из вариантов)

     

     Вариант 1

     

     Обеспечение исполнения Контракта не устанавливается.

     

     Окончание варианта 1

     

     Вариант 2

     

     Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта

в размере

 

% начальной (максимальной) цены Контракта/максимального значения цены

Контракта/цены Контракта, что составляет

 

руб.[163]

     [163] Устанавливается в соответствии с частью 6 статьи 96 ФЗ № 44.

     

     

     8.2. (Следует выбрать один из вариантов)

     

     Вариант 2.1

     

     В случае, если предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьями 96 и 37 ФЗ № 44 в размере

 

руб.[164]

     [164] Устанавливается в соответствии с частями 1 и 2 статьи 37 ФЗ № 44.

     

     

     Окончание Варианта 2.1

     

     Вариант 2.2

     

     В случае, если предложенная Поставщиком сумма цен единиц Товара снижена на 25% и более по отношению к начальной сумме цен единиц Товара, Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьями 96 и 37 ФЗ № 44 в размере

 

руб.[165]

     [165] Устанавливается в соответствии с частями 1 и 2 статьи 37 ФЗ № 44.

     

     

     Окончание Варианта 2.2

     

     8.3. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 ФЗ № 44, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

     

     Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ № 44.

     

     8.4. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии

с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 ФЗ № 44, возвращаются Поставщику в течение

 

дней[166] с

даты исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Контрактом.

     [166] Срок не должен превышать тридцать дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 ФЗ № 44, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

     

     

     8.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 ФЗ № 44.

     

     8.6. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 ФЗ № 44.[167]

     [167] В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы исполнения контракта.

     

     

     8.7. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке Товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 ФЗ № 44. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом.

     

     В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

     

     В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 ФЗ № 44 Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

     

     8.8. Предусмотренное пунктами 8.5 и 8.6 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с ФЗ № 44 и условиями Контракта, а также приемки Заказчиком поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

     

     8.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7-7.3 статьи 96 ФЗ № 44.

     

     8.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 8.5 и 8.9 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

     

     8.11. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

     

     8.12. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства.

     

     8.13. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является независимая гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у гаранта уплаты денежной суммы.

     

     8.14.[168] Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, обязанность по предоставлению которого предусмотрена частью 6 статьи 96 ФЗ № 44, в том числе с учетом положений статьи 37 ФЗ № 44, в связи с предоставлением в соответствии с частью 8.1 статьи 96 ФЗ № 44 информации, содержащейся в реестре контрактов, предусмотренном статьей 103 ФЗ № 44, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Поставщиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Поставщику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов составляет не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

     [168] Включается в контракт в случае заключения контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 ФЗ № 44.

     

     

     8.15. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 ФЗ № 44, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 ФЗ № 44, не прекращает действия выданных гарантом и принятых Заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

     

     Окончание варианта 2

     

     

9. Банковское сопровождение Контракта[169] [170]
и (или)

Казначейское сопровождение средств в валюте Российской Федерации, предоставление которых осуществляется с последующим подтверждением их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления указанных средств (казначейское сопровождение)[171] [172]

     [169] Раздел контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.

     

     [170] Раздел включается в контракт в соответствии со статьей 35 ФЗ № 44. Содержание раздела определяется в зависимости от случаев, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 "Об осуществлении банковского сопровождения контрактов", нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

     

     [171] Раздел контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.

     

     [172] Указывается заказчиком в зависимости от фактических обстоятельств, определяющих условия исполнения контракта.

     

     

     9.1. Банковское и (или) казначейское сопровождение Контракта не предусмотрено.

     

     Или

     

     9.1. Привлечение банка в целях банковского сопровождения Контракта осуществляется в соответствии с Правилами осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 "Об осуществлении банковского сопровождения контрактов".

     

     9.2. Поставщик обязан:

     

     9.2.1. Осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Контракту, на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта.

     

     9.2.2. В течение 15 рабочих дней с даты заключения Контракта заключить с банком договор о банковском сопровождении Контракта и предоставить Заказчику надлежащим образом заверенную копию такого договора.

     

     9.2.3. Определять в договорах, заключаемых с соисполнителями (субподрядчиками), условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операций, включая операции в рамках исполнения Контракта, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта.

     

     9.2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора с соисполнителем (субподрядчиком) предоставлять Заказчику и банку сведения о привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по Контракту соисполнителях (субподрядчиках) (полное наименование соисполнителя (субподрядчика), местонахождение соисполнителя (субподрядчика) (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет).

     

     9.3. Договор о банковском сопровождении должен содержать условия, установленные пунктом 13 Правил осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 "Об осуществлении банковского сопровождения контрактов".

     

     Или

     

     9.1. Казначейское сопровождение осуществляется в случаях и порядке, установленных Правительством Санкт-Петербурга.[173]

     [173] В раздел включаются обязательные условия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.

     

     

10. Обстоятельства непреодолимой силы

     

     10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

     

     10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

     

     10.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение

 

[174] дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением

документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

     [174] Указывается заказчиком.

     

     

     10.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

     

     10.5. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

     

     10.6. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

     

     

11. Рассмотрение и разрешение споров

     

     11.1. Все споры, возникающие из Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

     

     11.2. Все споры, возникающие из Контракта, подлежат передаче на разрешение Арбитражному суду города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

     

     11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

     

     11.4. Претензии должны быть направлены одной Стороной другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 15.4 Контракта.

     

     11.5. Сторона должна дать ответ на претензию по существу в срок не позднее

 

календарных/рабочих[175] дней с даты получения претензии.

     [175] Устанавливается заказчиком, но не более срока, предусмотренного в абзаце первом части 5 статьи 4 АПК Российской Федерации.

     

     

     11.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

     

     11.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

     

     11.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

     

     11.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

     

     11.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

     

     

12. Срок действия и порядок изменения, расторжения Контракта. Срок исполнения Контракта[176] [177]

     [176] Пункты 12.8-12.18 включаются включается в контракт при наличии подпункта 4.4.7 пункта 4.4 и (или) подпункта 4.3.2 пункта 4.3 контракта.

     

     [177] Раздел контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.

     

     

     12.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по

"

 

"

 

 

 

г. (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их

исполнения Сторонами. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

     

     12.2. Информация о Контракте подлежит включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками.

     

     12.3. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ № 44.[178]

     [178] Пункт контракта может содержать иные положения, с учетом действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

     

     

     12.4. Предусмотренные частью 1 статьи 95 ФЗ № 44 изменения осуществляются при условии предоставления Поставщиком в соответствии с ФЗ № 44 обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Поставщика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 ФЗ № 44. При этом:

     

     1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7-7.3 статьи 96 ФЗ № 44;

     

     2) обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Заказчику независимой гарантии;

     

     3) если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат Заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, Заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед Заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

     

     4) если при увеличении в соответствии со статьей 95 ФЗ № 44 цены Контракта обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств, Поставщик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Поставщика.

     

     12.5. Заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренные пунктом 12.4 Контакта изменения могут быть осуществлены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения Контракта.[179]

     [179] Пункт включается в контракт в случае если заказчик имеет статус "Государственный заказчик".

     

     

     12.6. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью Контракта.

     

     12.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

     

     Поставщик обязан вернуть Заказчику на указанный им в Контракте банковский счет аванс, выданный в соответствии с Контрактом, в размере, соответствующем объему неисполненных

обязательств по поставке Товара, в течение

 

рабочих дней[180] с момента расторжения

Контракта.[181]

     [180] Устанавливается заказчиком.

     

     [181] Абзац включается в контракт, если было установлено условие о выплате аванса.

     

     

     12.8. Стороны вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в соответствии с положениями частей 8-11, 13-19, 21-23 статьи 95 ФЗ № 44.

     

     12.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

     

     12.10. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение направляется Поставщику и размещается в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44.[182]

     [182] В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 ФЗ № 44, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не размещается на официальном сайте.

     

     

     12.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

     

     12.12. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 ФЗ № 44, обращение о включении информации о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

     

     12.13. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотрено пунктом 4.4.8 Контракта.

     

     Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

     

     В случае отмены Заказчиком в соответствии с ФЗ № 44 не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44, Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.[183] [184]

     [183] Подпункт включается в контракт при наличии пункта 4.4.7 контракта.

     

     [184] В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 ФЗ № 44, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не размещается на официальном сайте.

     

     

     12.14. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

     

     12.15. В случае принятия Поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение направляется Заказчику и размещается в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном частью 20.1 статьи 95 ФЗ № 44.[185]

     [185] В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 ФЗ № 44, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не размещается на официальном сайте.

     

     

     12.16. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

     

     Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 ФЗ № 44, обращение о включении информации о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

     

     12.17. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

     

     12.18. В случае отмены Поставщиком в соответствии с ФЗ № 44 не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 20.1 статьи 95 ФЗ № 44, Поставщик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.[186]

     [186] В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 ФЗ № 44, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не размещается на официальном сайте.

     

     

     12.19. Срок исполнения Контракта:

 

[187].

     [187] Указывается заказчиком с учетом предусмотренных контрактом предельных сроков реализации комплекса мер, перечисленных в части 1 статьи 94 ФЗ № 44.

     

     

13. Исключительные права

     

     13.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.

     

     13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Товара, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

     

     

14. Антикоррупционная оговорка

     

     14.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

     

     платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

     

     платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

     

     не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

     

     

15. Прочие положения

     

     15.1. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

     

     15.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение

 

календарных/рабочих дней[188] с даты такого изменения. При этом если Поставщик не исполнит

либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Поставщик.

     [188] Указывается заказчиком.

     

     

     15.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по Контракту, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 15.4 Контракта, направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 17 Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 17 Контракта, либо с использованием факсимильной связи.

     

     Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 17 Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

     

     15.4.[189] В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений.

     [189] Пункт не включается в контракт в случае заключения контракта по результатам закрытых электронных процедур, проводимых в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 ФЗ № 44.

     

     

     Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, от имени Поставщика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

     

     15.5. При исполнении Контракта не допускается:
     

     - перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
     

     В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту;
     

     - замена Товара и (или) страны его происхождения

[190].


     [190] Указывается в соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Закона, Постановлением № 1875.

     

     15.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.
            

     15.7. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.
              

     15.8. Должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение Контракта

[191]

     [191] Указывается должность, ФИО, номер контрактного телефона, адрес электронной почты ответственного должностного лица заказчика.

     

     

16. Перечень приложений[192]

     [192] Перечень приложений и их порядковые номера определяются заказчиком в соответствии с выбранным вариантом поставки товара.

     

     

     Неотъемлемой частью Контракта является следующее:

 

     Приложение № 1 - Спецификация на

 

листах;

 

     Приложение № 2 - Описание объекта закупки на

 

листах;

 

     Приложение № 3 - Форма Заявки на поставку товара на

 

листах;[193]

 

     Приложение № 4 - Перечень адресов поставки товара на

 

листах;[194]

 

     Приложение № 5 - График (этапы) поставки на

 

листах;[195]

     

     Приложение № 6 - Предложение Поставщика по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки".[196]

     [193] Приложение вводится контракт в случае, если поставка товара осуществляется по заявкам заказчика.

     

     [194] Приложение вводится в государственный контракт (контракт) в случае, если поставка товара осуществляется по нескольким адресам.

     

     [195] Приложение вводится в государственный контракт (контракт) в случае, если поставка товара осуществляется партиями в соответствии с графиком (этапами) поставки.

     

     [196] Включается в контракт в случае проведения конкурса и при установлении заказчиком такого критерия.

     

     Не включается в контракт при отсутствии соответствующего предложения в составе заявки Поставщика.

     

     

17. Адреса. Банковские реквизиты и подписи Сторон:

     

Заказчик:


Полное наименование[197];


идентификационный номер налогоплательщика;


место нахождения;


почтовый адрес;


адрес электронной почты;


номер контактного телефона;


банковские реквизиты.

 

Поставщик:


Полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если Поставщиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени Поставщика выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если Поставщиком является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);


фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

 

адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если Поставщиком является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени Поставщика выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если Поставщик является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя);


адрес электронной почты;


номер контрактного телефона;

 

 

идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если Поставщиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если Поставщиком является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если Поставщиком является иностранное лицо);

 

код причины постановки на учет юридического лица (если Поставщиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени Поставщика выступает обособленное подразделение юридического лица);


реквизиты счета Поставщика, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в оплаты поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта

от Заказчика

 

от Поставщика

 

 

 

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика

 

 

     [197] Указание краткого наименования заказчика допустимо в случае, если в информации о заключенном контракте (карточке контракта) содержится и полное, и краткое наименование заказчика.

     

     

Приложение № 1

к Контракту

от "__" ____ 20__ г. № ___

     

     

Спецификация[198]

     [198] Заполняется в машинописном виде.

     

     

№ п/п

Наиме-

нование Товара

Товарный знак (при нали-

чии)[199]

Характе-

ристики предлага-

емого Поставщи-

ком Товара, соответст-

вующие показате-

лям, установ-

ленным Заказчиком в описании объекта закуп-

ки[200] [201]

Наимено-

вание страны происхож-

дения Товара[202]

Единицы измере-

ния[203]

Коли-

чество в единицах измере-

ния[204]

Цена за единицу измере-

ния, руб. (включая НДС) (если облагается НДС)

Стои-

мость, руб. (включая НДС) (если облагается НДС)[205]

Макси-

мальная цена позиции Товара (опреде-

ляется в процент-

ном соотноше-

нии к макси-

мальной цене Контракта, сумма макси-

мальных цен позиций Товара не может превышать 100 процентов цены[206]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     [199] Заполняется в соответствии с заявкой поставщика с учетом положений пункта 1 части 2 статьи 43 ФЗ № 44.

     

     [200] Заполняется в соответствии с заявкой поставщика с учетом положений пункта 1 части 2 статьи 43 ФЗ № 44.

     

     [201] Предложение участника закупки в отношении объекта закупки должно содержать характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки, а также наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира (Включается заказчиком по итогам осуществления закупки на основании заявки на участие в закупке в соответствии с пунктом "д" части 2 статьи 51 ФЗ № 44).

     

     [202] Указывается по каждой позиции спецификации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.

     

     [203] Указывается в строгом соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения.

     

     [204] Столбец 7 не указывается при поставке товара в случае, если количество поставляемого товара невозможно определить, и заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 ФЗ № 44 определяет начальную цену единицы товара, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а количество поставляемого Товара определяется по заявкам заказчика.

     

     [205] Столбец 9 не указывается при поставке товара в случае, если количество поставляемого товара невозможно определить, и заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 ФЗ № 44 определяет начальную цену единицы товара, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а количество поставляемого Товара определяется по заявкам заказчика.

     

     [206] Столбец 10 указывается при поставке товара в случае, если количество поставляемого товара невозможно определить, и заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 ФЗ № 44 определяет начальную цену единицы товара, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а количество поставляемого Товара определяется по заявкам заказчика.

     

     

От Заказчика:

 

От Поставщика:

 

 

 

 

 

 

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика

 

 

     

     

Приложение № 2
к Контракту

от "__" ____ 20__ г. № ___

     

     

Описание объекта закупки[207]

     [207] Заказчик устанавливает функциональные, технические и качественные характеристики к объекту закупки самостоятельно в соответствии со статьей 33 ФЗ № 44, исходя из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта.

     

     

     Включается заказчиком при подготовке проекта контракта в точном соответствии с описанием объекта закупки, размещенным в составе извещения об осуществлении закупки.

     

     

Приложение № 3

к Контракту

от "__" ____ 20__ г. № ___

     

     

Форма заявки на поставку товара

     

     

 

Заявка на поставку товара №

 

 

 

к Контракту от

"

 

"

 

20

 

г. №

 

 

 

г.

 

 

от

 

     

     

№ п/п

Наименование товара

Единицы измерения

Количество в единицах измерения

Цена за единицу измерения, руб. (включая НДС) (если облагается НДС)

Стоимость, руб. (включая НДС) (если облагается НДС)

1

2

3

4

5

6

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

     

     

Адрес поставки Товара:

 

 

Подпись:


От Заказчика:

 

 

 

М.П. (при наличии)

 

 

От Заказчика:

 

От Поставщика:

 

 

 

 

 

 

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика

 

 

     

     

Приложение № 4

к Контракту

от "__" ____ 20__ г. № ___

     

     

Перечень адресов поставки товара

     

     

№ п/п

Адрес поставки товара

Наименование Товара

Единицы измерения

Количество Товара[208]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     [208] Столбец не заполняется при осуществлении закупки в соответствии с частью 24 статьи 22 ФЗ № 44.

     

     

От Заказчика:

 

От Поставщика:

 

 

 

 

 

 

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика

 

 

     

     

Приложение № 5

к Контракту

от "__" ____ 20__ г. № ___

     

     

График (этапы) поставки

     

     

Этап поставки Товара

Наименование Товара

Срок поставки Товара

Единицы измерения

Количество Товара

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

От Заказчика:

 

От Поставщика:

 

 

 

 

 

 

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика

 

 

     

     

Приложение № 6

к Контракту

от "__" ____ 20__ г. № ___

     

     

Предложение Поставщика по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки"

     

     

     Приложение включается в контракт в случае проведения конкурса и при установлении заказчиком такого критерия. Не включается в контракт при отсутствии соответствующего предложения в составе заявки поставщика.
     
     

Приложение № 5-1
к Методическим рекомендациям
(Дополнительно включено
 распоряжением Комитета по
 государственному заказу Санкт-Петербурга
 от 29 июля 2022 года N 164-р;
 в редакции, введенной в действие
 распоряжением Комитета по
 государственному заказу Санкт-Петербурга
 от 15 августа 2022 года N 178-р;
 в редакции, введенной в действие
 распоряжением Комитета по
 государственному заказу Санкт-Петербурга
 от 7 ноября 2022 года N 251-р;
 в редакции, введенной в действие
 распоряжением Комитета по
 государственному заказу Санкт-Петербурга
 от 20 декабря 2022 года N 273-р;
в редакции, введенной в действие
 с 1 января 2024 года распоряжением Комитета по
 государственному заказу Санкт-Петербурга
 от 29 декабря 2023 года N 375-р;
 в редакции, введенной в действие
 с 1 января 2025 года распоряжением Комитета по
 государственному заказу Санкт-Петербурга
 от 28 декабря 2024 года N 1011-р;
 в редакции, введенной в действие
 распоряжением Комитета по
 государственному заказу Санкт-Петербурга
 от 18 июля 2025 года N 593-р, -
 см. предыдущую редакцию)

 

УТВЕРЖДАЮ:[209]

 

 

 

Заказчик

 

 

 

 

"

 

"

 

20

 

г.

     [209] Применяется при осуществлении заказчиками централизованной закупки в случаях, установленных Постановлением № 1095 и утверждается руководителем заказчика (заместителем руководителя заказчика) или иным должностным лицом заказчика, действующим по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

     

     

Примерная форма государственного контракта (контракта) на оказание услуг

     

 

Проект государственного контракта/контракта[210] №

 

[211]

 

 

на оказание услуг

 

[212]

 

 

 

(Идентификационный код закупки №

 

)

 

 

 

 

[213]

"

 

"

 

 

 

г. [214]

 

 

 

[215], действующее[216] от имени Санкт-Петербурга[217], именуемое в дальнейшем

"Заказчик", в лице

 

[218], действующего на основании

 

[219],

с одной стороны, и

 

[220], именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице

 

[221], действующего на основании

 

[222],

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании

 

[223]

от

"

 

"

 

20

 

г. №

 

и в соответствии с

 

[224]

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - ФЗ № 44), заключили настоящий государственный контракт/контракт[225] (далее - Контракт)[226] о нижеследующем:

     [210] При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "Государственный контракт", при осуществлении закупки иными заказчиками указывается "Контракт".

     

     [211] Указывается в машинописном виде. При отсутствии номера указывается "б/н".

     

     [212] Указывается наименование объекта закупки. Наименование контракта должно соответствовать наименованию закупки в соответствии с планом-графиком закупок заказчика.

     

     [213] Указывается место заключения контракта.

     

     [214] Указывается дата заключения контракта.

     

     [215] Указывается наименование заказчика, осуществляющего закупку.

     

     [216] Здесь и далее слова указываются в необходимом роде, падеже (спряжении) и числе в соответствии с правилами русского языка.

     

     [217] "действующее от имени Санкт-Петербурга" включается в абзац при осуществлении закупки государственными заказчиками.

     

     [218] Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица заказчика, уполномоченного на подписание контракта.

     

     [219] Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо заказчика, уполномоченное на подписание контракта.

     

     [220] Указывается полное наименование организации-исполнителя (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) исполнителя - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

     

     [221] Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность представителя исполнителя (при наличии), уполномоченного на подписание контракта.

     

     [222] Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель исполнителя, уполномоченный на подписание контракта (в случае если от исполнителя действует представитель).

     

     [223] Указывается решение комиссии (например, вид протокола, составленного по результатам закупки) с указанием реквизитов документа.

     

     [224] Указывается норма ФЗ № 44, на основании которой заключается контракт.

     

     [225] Здесь и далее по тексту знак "/" обозначает возможность выбора. Заказчик самостоятельно определяет вариант с учетом специфики закупки.

     

     [226] При осуществлении закупки государственными заказчиками необходимо ввести сокращение "Контракт" и использовать такое сокращение далее по тексту. При осуществлении закупки иными заказчиками необходимо по тексту контракта использовать термин "Контракт".

     

     

1. Предмет Контракта

     

1.1. В соответствии с Контрактом Исполнитель[227] обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, оказать услуги Заказчику:

 

[228] (далее - Услуги) в

обусловленный Контрактом срок, согласно Техническому заданию[229] (Приложение № 1 к Контракту), Описанию объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту) и предложению Исполнителя по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки" (Приложение № 7 к Контракту)[230], а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги на условиях, предусмотренных Контрактом.

     [227] В случае установления требования об оказании услуг исполнителем лично (собственными силами) из контракта необходимо исключить все условия об оказании услуг с привлечением соисполнителей. В случае установления контрактом условия о привлечении соисполнителей, указывается "Исполнитель c привлечением соисполнителей обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, оказать следующие услуги Заказчику".     
          

     [228] Заполняется после выбора победителя определения исполнителя в соответствии с заявкой участника закупки, с которым заключается контракт.

     

     [229] Здесь и далее по тексту название приложения определяется заказчиком самостоятельно, может включаться заказчиком в Контракт в виде отдельного приложения (подлежит обязательному размещению заказчиком в составе извещения) с учетом специфики закупки или в случае отсутствия такой необходимости входит в содержание Приложения N 2 к Контракту.
          

     [230] Включается в контракт в случае проведения конкурса и при установлении заказчиком такого критерия. Не включается в контракт при отсутствии соответствующего предложения в составе заявки исполнителя.

     

     

     1.2. (Следует выбрать один из вариантов)

     

     Вариант 1 (выбирается во всех случаях, за исключением случая, для которого предусмотрен вариант 2)

     

     Состав, объем оказываемых Услуг по Контракту установлены Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту). Функциональные, технические и качественные характеристики Услуг установлены в Описании объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту).

     

     1.3. Место оказания Услуг:

 

.[231]

     [231] Указывается заказчиком. В случае оказания услуг по нескольким адресам, указывается: "Адреса оказания Услуг указаны в Приложении № 5 к Контракту".

     

     

     Окончание варианта 1

     

     Вариант 2 (выбирается в случае, если объем подлежащих оказанию услуг невозможно определить, и заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 ФЗ № 44 определяет начальную цену единицы услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта)

     

     Состав оказываемых Услуг по Контракту установлен Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту). Функциональные, технические и качественные характеристики Услуг установлены в Описании объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту).

     

     1.3. Место оказания Услуг:

 

.[232]

     [232] Указывается заказчиком. В случае оказания услуг по нескольким адресам, указывается: "Адреса оказания Услуг указаны в Приложении № 5 к Контракту".

     

     

     Окончание варианта 2

     

     1.4.[233] Сроки исполнения отдельных этапов исполнения Контракта:[234]

     [233] Пункт включается в проект контракта в случае, если заказчиком установлены отдельные этапы исполнения контракта.

     

     [234] Устанавливаются заказчиком.

     

     

     этап № 1 - с

 

по

 

;

 

 

 

 

 

     этап № 2 - с

 

по

 

;

 

 

 

 

 

     этап № № - с

 

по

 

.

     

     

2. Цена Контракта и порядок расчетов

     

     2.1. (Следует выбрать один из вариантов)

     

     Вариант 1 (выбирается во всех случаях, за исключением случаев, для которых предусмотрены варианты 2-4)

     

Цена Контракта[235] [236] составляет

 

рублей

 

копеек (

 

),

в том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)/НДС

не облагается на основании

 

Налогового кодекса Российской

Федерации[237] [238].

 

Цена каждого этапа исполнения Контракта составляет:[239] [240]

 

     по этапу № 1 -

 

рублей

 

копеек (

 

), в

том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)/НДС

не облагается на основании

 

Налогового кодекса Российской Федерации;

 

     по этапу № 2 -

 

рублей

 

копеек (

 

), в

том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)/НДС

не облагается на основании

 

Налогового кодекса Российской Федерации;

 

     по этапу № № -

 

рублей

 

копеек (

 

), в

том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)/НДС

не облагается на основании

 

Налогового кодекса Российской Федерации.

     [235] Здесь и далее по тексту контракта числовые значения указываются в машинописном виде цифрами. После числового значения, дополнительно указывается числовое значение прописью. Инструкция распространяется на цену контракта, отдельный этап исполнения контракта, максимальное значение цены контракта, цену единицы услуги, размер аванса, а также размер НДС.

     

     [236] В случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 49 ФЗ № 44 или при проведении конкурса победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) является участник закупки, ценовое предложение которого предусматривает снижение цены контракта либо суммы цен ниже нуля, выбирается вариант 4.

     

     [237] Условие в части НДС не включается в контракт в случае указания предложения о цене за право заключения контракта.

     

   [238] Здесь и далее по тексту контракта в случае, если объект закупки не подлежит налогообложению и (или) исполнитель имеет право на освобождение от уплаты НДС, выбирается "НДС не

облагается на основании

 

Налогового кодекса Российской Федерации" с

указанием статьи Налогового кодекса Российской Федерации (ст.149 НК РФ).

     

     [239] Абзац включается в проект контракта в случае установления отдельных этапов исполнения контракта.

     

     [240] Абзац не включается в контракт в случае указания предложения о цене за право заключения контракта.

     

     

     Окончание варианта 1

     

     Вариант 2 (выбирается в случае, если объем подлежащих оказанию услуг невозможно определить, и заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 ФЗ № 44 определяет начальную цену единицы услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта)[241]

     [241] В случае установления заказчиком отдельных этапов исполнения контракта при осуществлении закупки в соответствии с положениями части 24 статьи 22 ФЗ № 44 заказчик вправе указать в проекте контракта в соответствии с положениями статьи 190 ГК РФ срок исполнения и цену отдельного этапа исполнения контракта с указанием на событие (заявка заказчика) - письмо Министерства финансов Российской Федерации от 12.05.2022 № 24-06-06/43240.

     

     

     Вариант 2.1

     

     Цена единицы Услуги составляет

 

рублей

 

копеек (

 

),

в том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)/НДС

не облагается на основании

 

Налогового кодекса Российской Федерации.

     

     Окончание варианта 2.1

     

     Вариант 2.2

     

     Цена единицы Услуги установлена в Смете на оказание услуг[242] (Приложение № 3 к Контракту).

     [242] Здесь и далее по тексту название приложения определяется заказчиком самостоятельно.

     

     

     Окончание варианта 2.2

     

     Максимальное значение цены Контракта составляет

 

рублей

 

копеек (

 

), в том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)/НДС не облагается на основании

 

Налогового кодекса Российской Федерации.

     

     Оплата оказанных Услуг осуществляется по цене единицы Услуги исходя из объема оказанных Услуг, но в размере, не превышающем максимального значения цены Контракта.

     

     Окончание варианта 2

     

     Вариант 3 (выбирается в соответствии с требованиями части 2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и постановления Правительства РФ от 13.01.2014 № 19 "Об установлении случаев, в которых при заключении контракта указываются формула цены и максимальное значение цены контракта)

     

     Формула цены:

 

.

 

     Максимальное значение цены Контракта составляет

 

рублей

 

 

 

 

 

копеек (

 

), в том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)/НДС не облагается на основании

 

Налогового кодекса Российской Федерации.

     

     Оплата оказанных Услуг осуществляется по формуле цены, указанной в настоящем пункте, но в размере, не превышающем максимального значения цены Контракта.

     

     Окончание варианта 3

     

     Вариант 4 (Выбирается в случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 49 ФЗ № 44 или при проведении конкурса победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) является участник закупки, ценовое предложение которого предусматривает снижение цены контракта либо суммы цен ниже нуля)[243]

     [243] В случае выбора варианта пункты 2.3, 2.5-2.8, 4.2.2, 4.3.1 не включаются в контракт.

     

     

     Цена за право заключения Контракта составляет

 

рублей

 

копеек (

 

) (далее - Цена контракта).

     

     Контракт заключается после внесения Исполнителем денежных средств в размере Цены контракта на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, указанный в разделе "Адреса, реквизиты и подписи Сторон".

     

     Окончание варианта 4

     

     2.2. Цена Контракта включает в себя включает в себя все затраты Исполнителя, связанные с

исполнением Контракта, в том числе

 

[244], а также все расходы на

страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

     [244] Устанавливается заказчиком при необходимости с учетом специфики закупки.

     

     

     Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных ФЗ № 44 и Контрактом.[245]

     [245] Абзац не включается в контракт в случае в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 ФЗ № 44 (в случае выбора вариантов 2 и 3 в отношении пункта 2.1 раздела 2 контракта).

     

     

     При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ № 44.[246]

     [246] Пункт контракта может содержать иные положения, с учетом действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

     

     

     Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества оказываемых Услуг и иных условий Контракта.[247]

     [247] Абзац не включается в контракт в случае выбора вариантов 2-4 в отношении пункта 2.1 раздела 2 контракта.

     

     

     2.3. Источник финансирования Контракта -

 

[248].

   [248] Выбирается заказчиком:


   * Бюджет Санкт-Петербурга (Пример 1).

 

Бюджет Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от

 

 

"О бюджете Санкт-Петербурга на 20

 

год и на плановый период 20

 

и 20

 

годов", код

раздела/подраздела

 

, код целевой статьи

 

, код вида расходов

 

.

 

* для исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга.     

 

** Внебюджетные средства (Пример 2).

 

Средства бюджетных учреждений.

 

Код целевой статьи

 

, код вида расходов

 

(Субсидии на иные цели -

 

руб.);

 

Код целевой статьи

 

, код вида расходов

 

, (Субсидии на финансовое

обеспечение выполнения государственного задания -

 

руб.);

 

Код вида расходов

 

(Доходы от иной, приносящей доход деятельности

 

руб.)


** для государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга.

     

     

     Лимит финансирования на 20

 

год

 

рублей

 

копеек

(

 

).

 

     Лимит финансирования на 20

 

год

 

рублей

 

копеек

(

 

).

 

     Лимит финансирования на 20

 

год

 

рублей

 

копеек

(

 

).[249]

     [249] В случае если контракт заключается на срок более одного года, финансирование указывается по каждому году.

     

     

     2.4. (Следует выбрать один из вариантов)

     

     Вариант 1 (выбирается при установлении заказчиком авансового платежа)

     

     Заказчик производит авансовый платеж в размере

 

[250] процентов от цены Контракта,

что составляет

 

рублей

 

копеек (

 

), в том числе НДС -

(

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)/НДС

не облагается на основании

 

Налогового кодекса Российской Федерации, в течение

 

(

 

) рабочих дней[251] с даты заключения Контракта.[252]

     [250] Указывается заказчиком.

     

     [251] Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 13.1 статьи 34 ФЗ № 44.

     

     [252] В случае если контрактом предусмотрено его поэтапное исполнение, в абзац включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента от цены соответствующего этапа.

     

     

     Вариант 1.1 (Включается в проект государственного контракта (контракта) в случае, если Контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса)

     

     Авансовый платеж в отношении каждого этапа исполнения Контракта составляет:

 

     по этапу № 1 -

 

рублей

 

копеек (

 

), что

составляет

 

% размера цены 1 этапа;

 

     по этапу № 2 -

 

рублей

 

копеек (

 

), что

составляет

 

% размера цены 2 этапа;

 

     по этапу № № -

 

рублей

 

копеек (

 

), что

составляет

 

% размера цены № этапа.[253]

     [253] Абзац включается в проект контракта в случае если контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса в отношении каждого этапа.

     

     

     После оказания Услуг на сумму авансового платежа оплата по Контракту в дальнейшем

производится в течение

 

(

 

) рабочих дней[254] с даты подписания

Заказчиком документа о приемке в электронной форме, формируемого посредством единой информационной системы в сфере закупок (далее - документ о приемке), к которому в качестве дополнительных документов Исполнителем приложены документы, указанные в пункте 3.4 Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью.

     [254] Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 13.1 статьи 34 ФЗ № 44.

     

     

     Выплата аванса при исполнении Контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 ФЗ № 44, не допускается.

     

     Окончание варианта 1.1

     

     Окончание варианта 1

     

     Вариант 2 (выбирается в случае, если выплата аванса не предусмотрена)

     

     Вариант 2.1 (выбирается при оказании услуг по заявкам, при этом в контракте определен объем оказываемых услуг, а также в случае, если объем оказываемых услуг невозможно определить, и заказчик, в соответствии с частью 24 статьи 22 ФЗ № 44, определяет начальную цену единицы услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а объем оказываемых услуг определяется по заявкам заказчика).

     

     Оплата Услуг, определенных в Заявке, форма которой установлена Приложением № 4 к Контракту

(далее - Заявка), производится Заказчиком на основании

 

[255], в

течение

 

(

 

) рабочих дней[256] с даты подписания Заказчиком документа о приемке

в электронной форме, формируемого посредством единой информационной системы в сфере закупок (далее - документ о приемке), к которому в качестве дополнительных документов Исполнителем приложены документы, указанные в пункте 3.4 Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью.

     [255] Устанавливается подтверждающий документ (при необходимости, с учетом специфики закупки).

     

     [256] Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 13.1 статьи 34 ФЗ № 44.

     

     

     Окончание варианта 2.1

     

     Вариант 2.2 (выбирается при оказании услуг не по заявкам, в случае, когда в контракте определен необходимый объем оказываемых услуг и (или) установлен график (этапы) оказания услуг)

     

     Оплата оказанных Услуг производится Заказчиком на основании

 

[257],

в течение

 

(

 

) рабочих дней[258] с даты подписания Заказчиком документа о приемке

в электронной форме, формируемого посредством единой информационной системы в сфере закупок (далее - документ о приемке), к которому в качестве дополнительных документов Исполнителем приложены документы, указанные в пункте 3.4 Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью.

     [257] Устанавливается подтверждающий документ (при необходимости, с учетом специфики закупки).

     

     [258] Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 13.1 статьи 34 ФЗ № 44.

     

     

     Окончание варианта 2.2

     

     Окончание варианта 2

     

     Вариант 3 (выбирается в случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта либо сумма цен единиц услуг (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 ФЗ № 44) снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта либо суммы цен единиц услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 ФЗ № 44) или ниже согласно пункту 9 части 3 статьи 49 ФЗ № 44, а также при проведении конкурса победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) является участник закупки, ценовое предложение которого предусматривает снижение цены контракта либо суммы цен ниже нуля)[259]

     [259] В случае выбора варианта пункты 2.3, 2.5-2.8, 4.2.2, 4.3.1 не включаются в контракт.

     

     

     Оплата по Контракту со стороны Заказчика не производится, сведения о налоге на добавленную стоимость в документе о приемке не отображаются.

     

     Окончание варианта 3.

     

     2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя, указанный в Контракте.[260]

     [260] В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на основании контракта, подлежат казначейскому сопровождению, пункт излагается с учетом положений, предусмотренных нормативным правовым актом, регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых средств.

     

     

     2.6. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Исполнителю (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

     

     2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в Контракте.

     

     2.8. Суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с ФЗ № 44 и Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.

     

     

3. Порядок, сроки и условия приемки Услуг

     

     Вариант 1. (выбирается при оказании услуг не по заявкам, в случае, когда в контракте определен необходимый объем оказываемых услуг)

     

     3.1. Услуги оказываются Исполнителем[261] единовременно в соответствии с условиями Контракта. Объем оказываемых Услуг определяется на основании Контракта. Частичное оказание Услуг не допускается.

     [261] Здесь и далее по тексту порядок приемки и оплаты оказанных услуг устанавливается заказчиком самостоятельно в случае оказания услуг в пользу третьих лиц, при этом понятие "Заказчик" должно быть заменено на третье лицо, в пользу которого оказываются услуги.

     

     

     Оказание Услуг осуществляется Исполнителем в течение

 

календарных/рабочих[262]

дней со дня заключения Сторонами Контракта.

   [262] Указывается заказчиком.

 

 

     По результатам оказания Услуг Исполнитель, не позднее

 

[263] представляет Заказчику

 

.[264]

     [263] Срок и порядок устанавливается заказчиком самостоятельно. (Например: "не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, уведомляет Заказчика о факте завершения оказания Услуг"; "не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента оказания Услуг"; "Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания оказания Услуг по каждому этапу").

     

     [264] Устанавливается комплект документов, подтверждающих результаты оказания услуг. Абзац устанавливается заказчиком самостоятельно (при необходимости, с учетом специфики закупки).

     

     

     3.2. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем по адресу:

 

 

[265].

     [265] Указывается заказчиком. В случае оказания услуг по нескольким адресам, указывается: "Оказание Услуг осуществляется Исполнителем по адресам оказания Услуг, перечень которых указан в Приложении № 5 к Контракту".

     

     

     Окончание варианта 1

     

     Вариант 2. (выбирается при оказании услуг не по заявкам, в случае, когда в контракте определен необходимый объем оказываемых услуг и (или) установлен график (этапы) оказания услуг)

     

     3.1. Услуги оказываются Исполнителем согласно Графику оказания услуг (Приложение № 6 к Контракту) и в соответствии с условиями Контракта. Объем оказываемых Услуг определяется Контрактом.

     

     По результатам оказания Услуг Исполнитель, не позднее

 

[266] представляет Заказчику

 

.[267]

     [266] Срок и порядок устанавливается заказчиком самостоятельно. (Например: "не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, уведомляет Заказчика о факте завершения оказания Услуг"; "не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента оказания Услуг"; "Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания оказания Услуг по каждому этапу").

     

     [267] Устанавливается комплект документов, подтверждающих результаты оказания услуг. Абзац устанавливается заказчиком самостоятельно (при необходимости, с учетом специфики закупки).

     

     

     3.2. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем по адресу:

 

 

[268].

     [268] Указывается заказчиком. В случае оказания услуг по нескольким адресам, указывается: "Оказание Услуг осуществляется Исполнителем по адресам оказания Услуг, перечень которых указан в Приложении № 5 к Контракту".

     

     

     Окончание Варианта 2

     

     Вариант 3 (выбирается при оказании услуг по заявкам, при этом в контракте определен объем оказываемых услуг, а также в случае, если объем оказываемых услуг невозможно определить, и заказчик, в соответствии с частью 24 статьи 22 ФЗ № 44, определяет начальную цену единицы услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а объем оказываемых услуг определяется по заявкам заказчика)

     

     3.1. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с условиями Контракта. Объем оказываемых Услуг определяется на основании Заявки. Заказчик направляет Заявки в пределах срока, установленного настоящим пунктом. При этом направление Заявок за пределами срока, установленного настоящим пунктом, не допускается. Оказание Услуг на основании не подписанной Заказчиком Заявки не допускается.

     

     Порядок определения объема оказываемых Услуг на основании Заявок Заказчика включает в себя учет объемов оказываемых по Заявкам Услуг исходя из определения такого объема как частное от деления максимального значения цены Контракта, к цене единицы Услуги. Объем оказываемых по Заявкам Услуг учитывается с нарастающим итогом и не должен превышать максимальное значение цены Контракта[269].

     [269] Абзац указывается в случае, если объем оказываемых услуг невозможно определить, и заказчик, в соответствии с частью 24 статьи 22 ФЗ № 44, определяет начальную цену единицы услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а объем оказываемых услуг определяется по заявкам.

     

     

     Заявка направляется Заказчиком не позднее чем за

 

(

 

) календарных/рабочих[270]

дней до предполагаемого оказания Услуг в пределах срока, установленного пунктом 11.1 Контракта.

     [270] Указывается заказчиком.

     

     

     Оказание Услуг осуществляется Исполнителем по Заявкам в течение

 

календарных/

рабочих[271] дней со дня отправки Заявки Заказчиком.

     [271] Указывается заказчиком.

     

     

     По результатам оказания Услуг Исполнитель, не позднее

 

[272] представляет Заказчику

 

.[273]

     [272] Срок и порядок устанавливается заказчиком самостоятельно. (Например: "не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, уведомляет Заказчика о факте завершения оказания Услуг"; "не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента оказания Услуг"; "Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания оказания Услуг по каждому этапу").

     

     [273] Указывается перечень документов, подтверждающих результаты оказания услуг. Абзац устанавливается заказчиком самостоятельно (при необходимости, с учетом специфики закупки).

     

     

     3.2. Оказание Услуг по Заявке осуществляется Исполнителем по адресу:

 

 

.[274]

     [274] Указывается заказчиком. В случае оказания услуг по нескольким адресам, указывается: "Оказание Услуг по Заявкам осуществляется Исполнителем по адресам оказания Услуг, указанным в Заявках, перечень которых указан в Приложении № 5 к Контракту. Заказчик в одной Заявке указывает только один адрес оказания Услуг".

     

     

     Окончание Варианта 3

     

     3.3.

 

[275], Исполнитель формирует с

использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке, который должен содержать информацию, указанную в подпунктах "а" - "ж" пункта 1 части 13 статьи 94 ФЗ № 44.

     [275] Срок и порядок устанавливается заказчиком самостоятельно. (Например: "В день оказания Услуг"; "До момента фактического оказания Услуг"; "В срок не более 1 (одного) рабочего дня с даты оказания Услуг/с даты оказания Услуг в соответствии с Заявкой/с даты оказания Услуг в соответствии с заключительной Заявкой"; "Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания оказания Услуг по каждому этапу").

     

     

     При этом в документ о приемке подлежит включению информация об Услугах, оказанных в течение срока, установленного пунктом 11.1 Контракта/срока исполнения отдельного этапа исполнения Контракта.[276] [277]

     [276] Выбирается заказчиком. "Срок исполнения отдельного этапа исполнения Контракта" выбирается в случае установления заказчиком отдельных этапов исполнения контракта.

     

     [277] Абзац включается в контракт в случае выбора Варианта 3 в отношении пунктов 3.1, 3.2 настоящего раздела.

     

     

     3.4. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 3.3 Контракта, должны быть приложены следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

     

 

.[278]

     [278] Перечень документов устанавливается заказчиком при необходимости с учетом специфики закупки.

     

     

     При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 ФЗ № 44 информация, содержащаяся в документе о приемке.

     

     3.5. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Исполнителем, считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 ФЗ № 44 такого документа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

     

     3.6.

 

[279] Заказчик осуществляет

приемку оказанных Услуг на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте.

     [279] Срок и порядок устанавливается заказчиком самостоятельно. (Например: "В день оказания Услуг"; "После уведомления Заказчика о факте завершения оказания Услуг"; "Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от исполнителя документов, указанных в настоящем разделе Контракта").

     

     

     3.7. Для проверки результатов оказанных Услуг (результатов отдельного этапа исполнения Контракта)[280] в части соответствия результатов оказанных Услуг (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов оказанных Услуг (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) может проводиться Заказчиком своими силами (в том числе путем создания приемочной комиссии), или к ее проведению могут привлекаться эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с ФЗ № 44.

     [280] Здесь и далее по тексту раздела слова "(результаты отдельного этапа исполнения Контракта)" включаются в контракт в случае установления заказчиком отдельных этапов исполнения контракта.

     

     

     По результатам проведенной экспертизы Заказчик составляет заключение об отсутствии или наличии нарушений условий Контракта (результатов отдельного этапа исполнения Контракта).

     

     В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности результатов оказанных Услуг, не препятствующие приемке оказанных Услуг, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

     

     Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных Услуг в случае выявления несоответствия оказанных Услуг условиям Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности результатов оказанных Услуг, если выявленное несоответствие не препятствует приемке оказанных Услуг и устранено Исполнителем.

     

     В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы оказанных Услуг (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке оказанных Услуг (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

     

     В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.[281]

     [281] Абзац включаются в контракт при наличии пункта 4.4.7 контракта.

     

     

     3.8. В течение

 

[282] дней со дня поступления

документа о приемке в соответствии с пунктом 3.5 Контракта Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 ФЗ № 44) на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 3.4 Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 3.7 Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

     [282] Срок приемки устанавливается заказчиком. В соответствии с пунктом 4 части 13 статьи 94 ФЗ № 44 приемка осуществляется в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.

     

     

     а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке;

     

     б) формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

     

     3.8.1. Заказчик имеет право частично принять оказанные Услуги с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями Контракта и фактически принятых Услугах в документе о приемке.

     

     3.9. В соответствии с частью 6 статьи 94 ФЗ № 44 по решению Заказчика для приемки оказанных Услуг (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

     

     3.9.1. В случае создания приемочной комиссии в течение

 

[283] дней со дня поступления

Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3.5 Контракта, на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 3.4 Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 3.7 Контракта:

     [283] Срок приемки устанавливается заказчиком. В соответствии с пунктом 5 части 13 статьи 94 ФЗ № 44 приемка осуществляется в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.

     

     

     а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы в сфере закупок;

     

     б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе в сфере закупок. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему в сфере закупок, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

     

     3.9.2. Приемочная комиссия имеет право частично принять оказанные Услуги с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями Контракта и информации о фактически принятых Услугах в документе о приемке.

     

     3.10. Датой поступления Исполнителю документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 ФЗ № 44 таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Исполнитель.

     

     3.11. В случае получения в соответствии с пунктом 3.10 Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Исполнитель вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе от подписания документа о приемке, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом и частью 13 статьи 94 ФЗ № 44.

     

     3.12. Датой приемки оказанных Услуг считается дата размещения в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке, подписанного Заказчиком.

     

     Подписание со стороны Заказчика документа о приемке подтверждает исполнение обязательств Исполнителя, предусмотренных Контрактом.

     

     3.13. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Исполнителя, Заказчика, и размещения в единой информационной системе в сфере закупок исправленного документа о приемке.

     

     После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания документа о приемке, Исполнитель и Заказчик подписывают документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Контракта.

     

     Срок исправления Исполнителем документа о приемке при поступлении от Заказчика уведомления

об уточнении составляет

 

.[284]

     [284] Устанавливается заказчиком.

     

     

     3.14. Исполнитель обязан по результатам оказания Услуг (по результатам отдельного этапа исполнения Контракта) передать Заказчику документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом. Скан-образы таких документов могут быть прикреплены Исполнителем к документу о приемке, предусмотренному пунктом 3.3 Контракта.

     

     3.16. Сдача и приемка Услуг осуществляются уполномоченными представителями Сторон.

     

     

4. Взаимодействие Сторон[285]

     [285] Раздел контракта может содержать иные положения, с учетом действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок и специфики закупки.

     

     

     4.1. Исполнитель обязан:[286]

     [286] В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на основании контракта, подлежат казначейскому сопровождению, в пункт включаются условия, подлежащие включению в государственные контракты (контракты) в соответствии с нормативным правовым актом, регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых средств.

     

     

     4.1.1. Оказать Услуги в порядке, объеме, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом.

     

     4.1.2. Обеспечить соответствие результатов оказанных Услуг требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами, установленным законодательством Российской Федерации[287], а также требованиям, установленным Контрактом.

     [287] При необходимости указывается вид и (или) реквизиты применяемых нормативных правовых актов.

     

     

     4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии результатов оказанных Услуг условиям Контракта.

     

     4.1.4.[288] В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта сформировать такое решение с использованием единой информационной системы, подписать усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя и разместить в единой информационной системе.[289]

     [288] Подпункт включается в контракт при наличии подпункта 4.2.3 контракта.

     

     [289] Порядок предусмотрен частью 20.1 статьи 95 ФЗ № 44. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 ФЗ № 44, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не размещается на официальном сайте.

     

     

     4.1.5. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

     

     4.1.6. Предоставить Заказчику информацию обо всех субподрядчиках, соисполнителях, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены Контракта, в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения Исполнителем таких договоров.[290]

     [290] Подпункт включается в контракт в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775 "Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию".

     

     

     4.1.7. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее -

соисполнители из числа СМП и СОНКО) в объеме

 

% от цены Контракта.[291]

     [291] Подпункт включается в контракт в случае установления такого требования в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частью 5 статьи 30 ФЗ № 44.

     

     

     4.1.8. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем из числа СМП и СОНКО представить Заказчику:[292]

     [292] Подпункт включается в контракт при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 контракта.

     

     

     а) декларацию о принадлежности соисполнителя из числа СМП и СОНКО к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

     

     б) копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем из числа СМП и СОНКО, заверенную Исполнителем.

     

     4.1.9. В случае замены соисполнителя из числа СМП и СОНКО на этапе исполнения Контракта на другого соисполнителя из числа СМП и СОНКО представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 4.1.8 Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым соисполнителем из числа СМП и СОНКО.[293]

     [293] Подпункт включается в контракт при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 контракта.

     

     

     4.1.10. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Исполнителем выполненных обязательств по договору с соисполнителем из числа СМП и СОНКО представлять Заказчику следующие документы:[294]

     [294] Подпункт включается в контракт при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 контракта.

     

     

     а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются, которые являются предметом договора, заключенного между Исполнителем и привлеченным им соисполнителем из числа СМП и СОНКО;

     

     б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Исполнителем соисполнителю из числа СМП и СОНКО, - в случае если договором, заключенным между Исполнителем и привлеченным им соисполнителем из числа СМП и СОНКО, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты оказанных Услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Исполнителем обязательств, выполненных соисполнителем из числа СМП и СОНКО).

     

     4.1.11. Оплачивать поставленный соисполнителем из числа СМП и СОНКО товар, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким

соисполнителем, в течение

 

рабочих дней с даты подписания Исполнителем документа о приемке

товара, выполненных работ (ее результатов), оказанных услуг, отдельных этапов исполнения договора.[295]

     [295] Подпункт включается в контракт при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 контракта. Срок оплаты устанавливается заказчиком с учетом положений пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1466 "Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций".

     

     

     4.1.12. Обеспечивать гарантии качества оказанных Услуг в соответствии с разделом 5 Контракта.[296]

     [296] Указывается заказчиком в зависимости от фактических обстоятельств, определяющих условия исполнения контракта.

     

     

     4.1.13. Формировать и направлять Заказчику документ о приемке с приложением документов, указанных в пункте 3.4 Контракта, являющихся его неотъемлемой частью в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

     

     4.1.14. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности, пожарной и экологической безопасности, а также пропускной режим.

     

     4.2. Исполнитель вправе:

     

     4.2.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

     

     4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты оказанных и принятых Услуг Заказчиком в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

     

     4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 ФЗ № 44.[297]

     [297] Подпункт включается в контракт в случае установления такого права в отношении заказчика.

     

     

     4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта.

     

     4.2.5.[298] Привлекать к выполнению Контракта соисполнителей из числа СМП и СОНКО.

     [298] Подпункт включается в контракт в случае установления такого права заказчиком.

     

     

     Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями, соисполнителями из числа СМП и СОНКО в рамках исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

     

     Невыполнение соисполнителем, соисполнителем из числа СМП и СОНКО обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий Контракта.

     

     4.2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем из числа СМП и СОНКО обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Исполнителем, осуществлять замену соисполнителя из числа СМП и СОНКО, с которым ранее был заключен договор, на другого соисполнителя из числа СМП и СОНКО.[299]

     [299] Подпункт включается в контракт при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 контракта.

     

     

     4.2.7. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) оказать Услуги, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 ФЗ № 44).

     

     4.2.8. По согласованию с Заказчиком досрочно оказать Услуги.

     

     4.3. Заказчик обязан:

     

     4.3.1. Обеспечить своевременную оплату оказанных Услуг, соответствующих условиям Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

     

     4.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

     

     а) Исполнитель перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 ФЗ № 44;

     

     б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.[300]

     [300] Пункт не включается в контракт в случае осуществления закупки у единственного исполнителя в соответствии со статьей 93 ФЗ № 44, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 24, 25 части 1 статьи 93 ФЗ № 44.

     

     

     4.3.3.[301] В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта сформировать такое решение с использованием единой информационной системы, подписать усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и разместить в единой информационной системе.[302]

     [301] Подпункт включается в контракт при наличии подпункта 4.4.7 пункта 4.4 и (или) подпункта 4.3.2 пункта 4.3 контракта.

     

     [302] Порядок предусмотрен частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 ФЗ № 44, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не размещается на официальном сайте.

     

     

     4.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта.

     

     4.3.5. Обеспечить своевременную приемку оказанных Услуг, соответствующих условиям Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, провести экспертизу результатов оказанных Услуг для проверки их соответствия условиям Контракта в соответствии с ФЗ № 44 и Контрактом.

     

     4.4. Заказчик вправе:

     

     4.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

     

     4.4.2. Требовать от Исполнителя своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение срока годности.

     

     4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий Контракта.

     

     4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 Контракта, причиненных по вине Исполнителя.

     

     4.4.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта объем оказываемых Услуг, предусмотренных Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных ФЗ № 44.[303]

     [303] Подпункт не включается в контракт в случае выбора вариантов 2-4 в отношении пункта 2.1 раздела 2 контракта.

     

     

     4.4.6. Отказаться от приемки и оплаты Услуг, не соответствующих условиям Контракта.

     

     4.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 ФЗ № 44.[304]

     [304] Подпункт включается в контракт в случае установления такого права заказчиком, при этом в контракте должны быть отражены все положения, касающиеся одностороннего отказа от исполнения контракта сторонами в разделе 4 и 11 контракта.

     

     

     4.4.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу результатов оказанных Услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с ФЗ № 44.[305]

     [305] Подпункт включается в контракт при наличии пункта 4.4.7 контракта.

     

     

5. Гарантия, качество Услуг, обеспечение гарантийных обязательств[306] [307] [308]

     [306] Слова "Обеспечение гарантийных обязательств" включаются в наименование раздела Контакта в случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 ФЗ № 44.

     

     [307] Включается в контракт в случае установления требований к гарантийным обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 ФЗ № 44. Не включается в контракт в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением. В соответствии с частью 64.1 статьи 112 ФЗ № 44 до 31.12.2024 года заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в проекте контракта. Положения части 64.1 статьи 112 ФЗ № 44 не применяются, если контрактом предусмотрена выплата аванса и при этом расчеты в части аванса не подлежат казначейскому сопровождению.
          

     [308] Раздел контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.

     

     

     5.1. Исполнитель гарантирует, что оказываемые Услуги соответствуют требованиям, установленным Контрактом.[309] [310]

     [309] Пункт контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.

     

     [310] Пункт контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.

     

     

     5.1.1. Гарантии качества оказанных Услуг распространяются на все оказанные Исполнителем Услуги.

     

     5.1.2. Срок предоставления гарантии качества оказанных Услуг составляет

 

месяцев

с даты подписания Заказчиком документа о приемке.[311]

     [311] Все гарантийные обязательства по услугам указываются заказчиком в контракте самостоятельно с учетом специфики услуг. Требования к гарантийным обязательствам устанавливаются при их необходимости.

     

     

     5.2. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантии качества оказанных Услуг, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество оказанных Услуг.[312]

     [312] Пункт контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.

     

     

     5.3. Исполнитель гарантирует устранение недостатков оказанных Услуг, выявленных в течение срока гарантий качества оказанных Услуг.[313]

     [313] Пункт контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта.

     

     

     5.4. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет

 

процентов начальной

(максимальной) цены Контракта[314].

     [314] Указывается заказчиком в соответствии с частью 2.2 статьи 96 ФЗ № 44.

     

     

     5.8. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Исполнителем в срок

 

[315].

     [315] Указывается заказчиком в соответствии с частью 7.1 статьи 94 ФЗ № 44.

     

     

     5.9. Гарантийные обязательства обеспечиваются Исполнителем посредством предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 ФЗ № 44, или внесением денежных средств на указанный в разделе 16 Контракта счет Заказчика.

     

     Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются Исполнителем самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок гарантийных обязательств, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ № 44.

     

     5.10. Подписание Заказчиком документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) осуществляется после предоставления Исполнителем обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, установленные Контрактом.

     

     5.11. Возврат денежных средств, внесенных Исполнителем в качестве обеспечения гарантийных

обязательств, осуществляется Заказчиком в течение

 

календарных/рабочих[316] дней с даты

окончания гарантийного срока, указанного в Контракте, на счет Исполнителя, с которого поступили такие денежные средства, при условии отсутствия у Заказчика претензий. В случае если в течение гарантийного срока у Исполнителя изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Исполнитель представляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока на оказанные Услуги.

     [316] Указывается заказчиком.

     

     

     5.12. Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

     

     5.13[317]. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 ФЗ № 44, освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных ФЗ № 44 для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

     [317] Включается в контракт в случае заключения контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 ФЗ № 44.

     

     

6. Ответственность Сторон[318]

     [318] В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

     

     

     6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

     

     В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Исполнитель.

     

     6.2. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

     

     6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

     

     6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

     

     6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе

взыскать с Заказчика штраф в размере

 

.[319]

     [319] Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

     

     а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

     

     б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

     

     в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

     

     г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

     

     

     6.6. В случае нарушения Исполнителем срока представления документа, предусмотренного пунктом 3.3 Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 6.4-6.5 Контракта.

     

     6.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

     

     6.8. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

     

     6.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

     

     6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

Контрактом[320], Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере

 

.[321]

 

     [320] За исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.11-6.13, 6.15 контракта.

     

     [321] Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

     

     а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

     

     б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

     

     в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

     

     г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

     

     д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

     

     е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

     

     ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

     

     з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

     

     и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

     

     

     6.11.[322] За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 ФЗ № 44, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

     [322] Включается в контракт в случае заключения контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 ФЗ № 44.

     

     

6.12.[323] За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных ФЗ № 44), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного

обязательства)[324], Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере

 

[325].

     [323] Включается в контракт в случае заключения контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных ФЗ № 44), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта. В указанном случае пункты 6.10 и 6.11 в текст контракта не включаются.

     

     [324] Указывается заказчиком в зависимости от фактических обстоятельств, определяющих условия исполнения контракта.

     

     [325] Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

     

     а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

     

     10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

     

     5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

     

     1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

     

     б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

     

     10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

     

     5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

     

     1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

          

6.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения[326], Исполнитель

выплачивает Заказчику штраф в размере

 

.[327]

     [326] Включается в контракт при наличии в контракте таких обязательств.

     

     [327] Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

     

     а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

     

     б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

     

     в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

     

     г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

          

     6.14. В случае если Исполнителем не предоставлено новое обеспечение исполнения Контракта в соответствии с пунктом 7.9 Контракта, Заказчик вправе потребовать уплаты пеней. При этом размер пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного пунктом 7.9 Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени[328].

     [328] Включается в контракт в случае, если исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии.

          

     6.15. В случае неисполнения Исполнителем условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа СМП и СОНКО, предусмотренного подпунктом 4.1.7 пункта 4.1 Контракта, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.[329]

     [329] Включается в контракт в случае, если контрактом в соответствии с частью 6 статьи 30 ФЗ № 44 предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа СМП и СОНКО в виде штрафа.

          

     6.16. Исполнитель несет ответственность в соответствии с пунктом 6.15 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа СМП и СОНКО[330], в том числе:

     [330] Включается в контракт в случае, если такое условие было предусмотрено извещением.

     

     

     а) за представление документов, указанных в подпунктах 4.1.8-4.1.10 пункта 4.1 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

     

     б) за непривлечение соисполнителей из числа СМП и СОНКО в объеме, установленном в подпункте 4.1.7 пункта 4.1 Контракта.

     

     6.17. В случае непредоставления Исполнителем информации, указанной в подпункте 4.1.6 пункта 4.1 Контракта, в срок, установленный подпунктом 4.1.6 пункта 4.1 Контракта, с Исполнителя взыскивается пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Исполнителем с соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.[331]

     [331] Пункт включается в контракт при наличии подпункта 4.1.6 пункта 4.1, содержащего условие об обязанности исполнителя предоставить заказчику информацию обо всех субподрядчиках, соисполнителях, заключивших договор или договоры с исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.

     

     

     6.18. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

     

     6.19. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

     

     6.20. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

     

     

7. Обеспечение исполнение Контракта[332]

     [332] Положения об обеспечении исполнения контракта не применяются в случаях, предусмотренных частью 8 статьи 96 ФЗ № 44. Заказчик вправе не устанавливать обеспечение контракта в случае, предусмотренном частью 2 статьи 96 ФЗ № 44. В соответствии с частью 64.1 статьи 112 ФЗ № 44 до 31.12.2024 года заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в проекте контракта. Положения части 64.1 статьи 112 ФЗ № 44 не применяются, если контрактом предусмотрена выплата аванса и при этом расчеты в части аванса не подлежат казначейскому сопровождению.
      

     7.1. (Следует выбрать один из вариантов)

     

     Вариант 1

     

     Обеспечение исполнения Контракта не устанавливается.

     

     Окончание варианта 1

     

     Вариант 2

     

     Исполнитель до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения

Контракта в размере

 

% начальной (максимальной) цены Контракта/максимального значения

цены Контракта/цены Контракта, что составляет

 

руб.[333]

     [333] Устанавливается в соответствии с частью 6 статьи 96 ФЗ № 44.

     

     

     7.2. (Следует выбрать один из вариантов)

     

     Вариант 2.1

     

     В случае, если предложенная Исполнителем цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Исполнитель до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьями 96 и 37 ФЗ № 44

в размере

 

руб.[334]

     [334] Устанавливается в соответствии с частями 1 и 2 статьи 37 ФЗ № 44.

     

     

     Окончание Варианта 2.1

     

     Вариант 2.2

     

     В случае, если предложенная Исполнителем сумма цен единиц Услуг снижена на 25% и более по отношению к начальной сумме цен единиц Услуг, Исполнитель до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьями 96 и 37 ФЗ № 44 в размере

 

руб.[335]

     [335] Устанавливается в соответствии с частями 1 и 2 статьи 37 ФЗ № 44.

     

     

     Окончание Варианта 2.2

     

     7.3. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 ФЗ № 44, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

     

     Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются Исполнителем самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ № 44.

     

     7.4. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Исполнителем), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии

с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 ФЗ № 44, возвращаются Исполнителю в течение

 

дней[336]

с даты исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных Контрактом.

     [336] Срок не должен превышать тридцать дней с даты исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 ФЗ № 44, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом.

          

     7.5. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 ФЗ № 44.

     

     7.6. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 ФЗ № 44.[337]

     [337] В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы исполнения контракта.

     

     

     7.7. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по оказанию Услуг или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 ФЗ № 44. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом.

     

     В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

     

     В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Исполнителя ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 ФЗ № 44 Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

     

     7.8. Предусмотренное пунктами 7.5 и 7.6 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с ФЗ № 44 и условиями Контракта, а также приемки Заказчиком оказанных Услуг, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

     

     7.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Исполнитель обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 ФЗ № 44.

     

     7.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.5 и 7.9 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

     

     7.11. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

     

     7.12. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства.

     

     7.13. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является независимая гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у гаранта уплаты денежной суммы.

     

     7.14.[338] Исполнитель освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, обязанность по предоставлению которого предусмотрена частью 6 статьи 96 ФЗ № 44, в том числе с учетом положений статьи 37 ФЗ № 44, в связи с предоставлением в соответствии с частью 8.1 статьи 96 ФЗ № 44 информации, содержащейся в реестре контрактов, предусмотренном статьей 103 ФЗ № 44, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Исполнителем (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Исполнителю неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов составляет не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

     [338] Включается в контракт в случае заключения контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 ФЗ № 44.

     

     

     7.15. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 ФЗ № 44, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 ФЗ № 44, не прекращает действия выданных гарантом и принятых Заказчиком независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

     

     Окончание варианта 2

     

     

8. Банковское сопровождение Контракта[339] [340]

          

и (или)

Казначейское сопровождение средств в валюте Российской Федерации, предоставление которых осуществляется с последующим подтверждением их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления указанных средств (казначейское сопровождение)[341] [342]

     [339] Раздел контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.

     

     [340] Раздел включается в контракт в соответствии со статьей 35 ФЗ № 44. Содержание раздела определяется в зависимости от случаев, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 "Об осуществлении банковского сопровождения контрактов", нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.          
     

     [341] Раздел контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.

     

     [342] Указывается заказчиком в зависимости от фактических обстоятельств, определяющих условия исполнения контракта.

     

     

     8.1. Банковское и (или) казначейское сопровождение Контракта не предусмотрено.

     

     Или

     

     8.1. Привлечение банка в целях банковского сопровождения Контракта осуществляется в соответствии с Правилами осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 "Об осуществлении банковского сопровождения контрактов".

     

     8.2. Исполнитель обязан:

     

     8.2.1. Осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Контракту, на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта.

     

     8.2.2. В течение 15 рабочих дней с даты заключения Контракта заключить с банком договор о банковском сопровождении Контракта и предоставить Заказчику надлежащим образом заверенную копию такого договора.

     

     8.2.3. Определять в договорах, заключаемых с соисполнителями (субподрядчиками), условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операций, включая операции в рамках исполнения Контракта, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта.

     

     8.2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора с соисполнителем (субподрядчиком) предоставлять Заказчику и банку сведения о привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по Контракту соисполнителях (субподрядчиках) (полное наименование соисполнителя (субподрядчика), местонахождение соисполнителя (субподрядчика) (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет).

     

     8.3. Договор о банковском сопровождении должен содержать условия, установленные пунктом 13 Правил осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 "Об осуществлении банковского сопровождения контрактов".

     

     Или

     

     8.1. Казначейское сопровождение осуществляется в случаях и порядке, установленных Правительством Санкт-Петербурга.[343]

     [343] В раздел включаются обязательные условия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.

     

     

9. Обстоятельства непреодолимой силы

     

     9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

     

     9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

     

     9.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение

 

[344] дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением

документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

     [344] Указывается заказчиком.


          

     9.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

     

     9.5. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

     

     9.6. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

     

     

10. Рассмотрение и разрешение споров

     

     10.1. Все споры, возникающие из Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

     

     10.2. Все споры, возникающие из Контракта, подлежат передаче на разрешение Арбитражному суду города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

     

     10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

     

     10.4. Претензии должны быть направлены одной Стороной другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 14.4 Контракта.

     

     10.5. Сторона должна дать ответ на претензию по существу в срок не позднее

 

календарных/

рабочих[345] дней с даты получения претензии.

     [345] Устанавливается заказчиком, но не более срока, предусмотренного в абзаце первом части 5 статьи 4 АПК Российской Федерации.

     

     

     10.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

     

     10.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

     

     10.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

     

     10.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

     

     10.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

     

     

11. Срок действия и порядок изменения, расторжения Контракта. Срок исполнения Контракта[346] [347]

     [346] Пункты 11.8-11.18 включаются включается в контракт при наличии подпункта 4.4.7 пункта 4.4 и (или) подпункта 4.3.2 пункта 4.3 контракта.

     

     [347] Раздел контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.

     

     

     11.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по

"

 

"

 

 

 

г. (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их

исполнения Сторонами. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

     

     11.2. Информация о Контракте подлежит включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками.

     

     11.3. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ № 44.[348]

     [348] Пункт контракта может содержать иные положения, с учетом действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

     

     

     11.4. Предусмотренные частью 1 статьи 95 ФЗ № 44 изменения осуществляются при условии предоставления Исполнителем в соответствии с ФЗ № 44 обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Исполнителя, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении исполнителя требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 ФЗ № 44. При этом:

     

     1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7-7.3 статьи 96 ФЗ № 44;

     

     2) обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Заказчику независимой гарантии;

     

     3) если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат Заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, Заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед Заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

     

     4) если при увеличении в соответствии со статьей 95 ФЗ № 44 цены Контракта обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств, Исполнитель вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Исполнителя.

     

     11.5. Заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренные пунктом 11.4 Контакта изменения могут быть осуществлены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения Контракта.[349]

     [349] Пункт включается в контракт в случае если заказчик имеет статус "Государственный заказчик".

     

     

     11.6. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью Контракта.

     

     11.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

     

     Исполнитель обязан вернуть Заказчику на указанный им в Контракте банковский счет аванс, выданный в соответствии с Контрактом, в размере, соответствующем объему неисполненных

обязательств по оказанию Услуг, в течение

 

рабочих дней[350] с момента расторжения

Контракта.[351]

     [350] Устанавливается заказчиком.

     

     [351] Абзац включается в контракт, если было установлено условие о выплате аванса.

     

     

     11.8. Стороны вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в соответствии с положениями частей 8-11, 13-19, 21-23 статьи 95 ФЗ № 44.

     

     11.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

     

     11.10. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение направляется Исполнителю и размещается в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44.[352]

     [352] В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 ФЗ № 44, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не размещается на официальном сайте.

     

     

     11.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

     

     11.12. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 ФЗ № 44, обращение о включении информации о Исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

     

     11.13. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотрено пунктом 4.4.8 Контракта.

     

     Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

     

     В случае отмены Заказчиком в соответствии с ФЗ № 44 не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44, Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.[353] [354]

     [353] Подпункт включается в контракт при наличии пункта 4.4.7 контракта.

     

     [354] В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 ФЗ № 44, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не размещается на официальном сайте.

     

     

     11.14. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

     

     11.15. В случае принятия Исполнителем решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение направляется Заказчику и размещается в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном частью 20.1 статьи 95 ФЗ № 44.[355]

     [355] В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 ФЗ № 44, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не размещается на официальном сайте.

     

     

     11.16. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

     

     Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 ФЗ № 44, обращение о включении информации о Исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

     

     11.17. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

     

     11.18. В случае отмены Исполнителем в соответствии с ФЗ № 44 не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 20.1 статьи 95 ФЗ № 44, Исполнитель не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает такое извещение в единой информационной системе.[356]

     [356] В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 ФЗ № 44, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не размещается на официальном сайте.

     

     

     11.19. Срок исполнения Контракта:

 

[357].

     [357] Указывается заказчиком с учетом предусмотренных контрактом предельных сроков реализации комплекса мер, перечисленных в части 1 статьи 94 ФЗ № 44.

     

     

12. Исключительные права

     

     12.1. Исполнитель гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с оказанием Услуг в рамках Контракта.

     

     12.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании результатов оказанных Услуг, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Исполнителем в полном объеме.

     

     

13. Антикоррупционная оговорка

     

     13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

     

     платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

     

     платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

     

     не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

     

     

14. Прочие положения

     

     14.1. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

     

     14.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение

 

календарных/рабочих дней[358] с даты такого изменения. При этом если Исполнитель не

исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Исполнитель.

     [358] Указывается заказчиком.

     

     

     14.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по Контракту, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.4 Контракта, направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 16 Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 16 Контракта, либо с использованием факсимильной связи.

     

     Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 16 Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

     

     14.4.[359] В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Исполнителем или Заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений.

     [359] Пункт не включается в контракт в случае заключения контракта по результатам закрытых электронных процедур, проводимых в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 ФЗ № 44.

     

     

     Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, от имени Исполнителя, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

     

     14.5. При исполнении Контракта не допускается:

     

     - перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

     

     В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Исполнителя оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

     

     14.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

     

     14.7. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

     

     14.8. Должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение Контракта

 

.[360]

     [360] Указывается должность, ФИО, номер контрактного телефона, адрес электронной почты ответственного должностного лица заказчика.

     

     

15. Перечень приложений[361] [362]

     [361] Перечень приложении и их порядковые номера определяются заказчиком.

     

     [362] Раздел контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.

     

     

     Неотъемлемой частью Контракта является следующее:

 

     Приложение № 1 - Техническое задание на

 

листах;

 

     Приложение № 2 - Описание объекта закупки на

 

листах;

 

     Приложение № 3 - Смета на оказание услуг на

 

листах;

 

     Приложение № 4 - Форма заявки на оказание услуг на

 

листах;[363]

 

     Приложение № 5 - Перечень адресов оказания услуг на

 

листах;[364]

 

     Приложение № 6 - График оказания услуг (Календарный план) на

 

листах;[365]

     

     Приложение № 7 - Предложение Исполнителя по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки".[366]

     [363] Приложение вводится в контракт в случае, если оказание услуг осуществляется по заявкам заказчика.

     

     [364] Приложение вводится в контракт в случае, если оказание услуг осуществляется по нескольким адресам.

     

     [365] Приложение вводится в контракт в случае, если оказание услуг осуществляется в соответствии с графиком (этапами) оказания услуг.

     

     [366] Включается в контракт в случае проведения конкурса и при установлении заказчиком такого критерия. Не включается в контракт при отсутствии соответствующего предложения в составе заявки исполнителя.

     

     

16. Адреса. Банковские реквизиты и подписи Сторон:

     

Заказчик:


Полное наименование[367];


идентификационный номер налогоплательщика;


место нахождения;


почтовый адрес;


адрес электронной почты;


номер контактного телефона;


банковские реквизиты.

 

Исполнитель:


Полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если Исполнителем является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени Исполнителя выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если Исполнителем является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);


фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

 

адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если Исполнителем является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени Исполнителя выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если Исполнитель является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя);


адрес электронной почты;


номер контрактного телефона;

 

 

идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если Исполнителем является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если Исполнителем является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если Исполнителем является иностранное лицо);

код причины постановки на учет юридического лица (если Исполнителем является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени Исполнителя выступает обособленное подразделение юридического лица);


реквизиты счета Исполнителя, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта

 

 

 

от Заказчика

 

от Исполнителя

 

 

 

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Исполнителя

 

 

     [367] Указание краткого наименования заказчика допустимо в случае, если в информации о заключенном контракте (карточке контракта) содержится и полное, и краткое наименование заказчика.

     

     

Приложение № 1

к Контракту

от "__" ____ 20__ г. № ___

     

     

Техническое задание

     

     

     Включается заказчиком в проект контракта самостоятельно с учетом специфики услуг.

     

     

от Заказчика

 

от Исполнителя

 

 

 

 

 

 

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Исполнителя

 

 

     

     

Приложение № 2

к Контракту

от "__" ____ 20__ г. № ___

     

     

Описание объекта закупки[368]

     [368] Заказчик устанавливает функциональные, технические и качественные характеристики к объекту закупки самостоятельно в соответствии со статьей 33 ФЗ № 44, исходя из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта.

     

     

     Включается заказчиком при подготовке проекта контракта в точном соответствии с описанием объекта закупки, размещенным в составе извещения об осуществлении закупки.

     

     

Приложение № 3

к Контракту

от "__" ____ 20__ г. № ___

     

     

Смета на оказание услуг[369]

     [369] Итоговая стоимость каждой позиции контракта рассчитывается с учетом коэффициента, который равен отношению предложенной победителем закупки цены контракта к начальной (максимальной) цене контракта. Полученная итоговая стоимость каждой позиции контракта и общая итоговая Цена контракта вносятся в проект контракта, направляемого заказчиком победителю закупки.

     

     

№ п/п

Наименование услуги

Единица измере-

ния[370]

Объем услуги[371]

Цена единицы услуги, руб. (включая НДС) (если облагается НДС)

Сумма, руб. (включая НДС) (если облагается НДС)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Итого:

 

     [370] Указывается в строгом соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (указывается "шт." или "-").

     

     [371] Столбец 4 не указывается при оказании услуг в случае, если объем подлежащих оказанию услуг невозможно определить, и заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 ФЗ № 44 определяет начальную цену единицы услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта.

     

     

Приложение № 4

к Контракту

от "__" ____ 20__ г. № ___

     

     

Форма заявки на оказание услуг

     

 

Заявка на оказание услуги №

 

 

 

к Контракту от

"

 

"

 

20

 

г. №

 

 

 

г.

 

 

от

 

     

     

№ п/п

Наименование услуги

Единица измере-

ния[372]

Объем услуги[373]

Цена единицы услуги, руб. (включая НДС) (если облагается НДС)

Сумма, руб. (включая НДС) (если облагается НДС)

1

2

3

4

5

6

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

     [372] Указывается в строгом соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (в случае отсутствия указывается "-" или "шт.").

     

     [373] Столбец 4 не указывается при оказании услуг в случае, если объем подлежащих оказанию услуг невозможно определить, и заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 ФЗ № 44 определяет начальную цену единицы услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта.

     

     

Адрес оказания Услуги:

 

 

Подпись:


От Заказчика:

 

 

 

М.П. (при наличии)

 

 

От Заказчика:

 

От Поставщика:

 

 

 

 

 

 

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Исполнителя

 

 

     

     

Приложение № 5

к Контракту

от "__" ____ 20__ г. № ___

     

     

Перечень адресов оказания услуг

     

     

№ п/п

Адрес оказания услуги

Наименование услуги

Единица измерения[374]

Объем[375]

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

     [374] Указывается в строгом соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (в случае отсутствия указывается "-" или "шт.").

     

     [375] Столбец не заполняется при осуществлении закупки в соответствии с частью 24 статьи 22 ФЗ № 44.

     

     

от Заказчика

 

от Исполнителя

 

 

 

 

 

 

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Исполнителя

 

 

     

     

Приложение № 6

к Контракту

от "__" ____ 20__ г. № ___

     

     

График оказания услуг (Календарный план)

     

     

Наименование

Наименование

Единица

Объем

Сроки выполнения услуг

п/п

этапа выполнения услуг

услуг, входящих в состав этапа выполнения услуг

измере-

ния[376]

услуг[377]

Начало срока выполнения этапа услуг (промежуточного периода этапа услуг)

Окончание срока выполнения этапа услуг (промежуточного периода этапа услуг)

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

    

     [376] Указывается в строгом соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (в случае отсутствия указывается "-" или "шт.").

     [377] Столбец не заполняется при осуществлении закупки в соответствии с частью 24 статьи 22 ФЗ № 44.
     
     

от Заказчика

 

от Исполнителя

 

 

 

 

 

 

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Исполнителя

 

 

     

     

Приложение № 7

к Контракту

от "__" ____ 20__ г. № ___

     

     

Предложение Исполнителя по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки"

     

     

     Приложение включается в контракт в случае проведения конкурса и при установлении заказчиком такого критерия. Не включается в контракт при отсутствии соответствующего предложения в составе заявки исполнителя.

     

Приложение № 5-2
к Методическим рекомендациям
(Дополнительно включено
 распоряжением Комитета по
 государственному заказу Санкт-Петербурга
 от 29 июля 2022 года N 164-р;
 в редакции, введенной в действие
 распоряжением Комитета по
 государственному заказу Санкт-Петербурга
 от 15 августа 2022 года N 178-р;
 в редакции, введенной в действие
 распоряжением Комитета по
 государственному заказу Санкт-Петербурга
 от 7 ноября 2022 года N 251-р;
 в редакции, введенной в действие
 распоряжением Комитета по
 государственному заказу Санкт-Петербурга
 от 20 декабря 2022 года N 273-р;
 в редакции, введенной в действие
 распоряжением Комитета по
 государственному заказу Санкт-Петербурга
 от 18 мая 2023 года N 96-р;
 в редакции, введенной в действие
 с 1 января 2025 года распоряжением Комитета по
 государственному заказу Санкт-Петербурга
 от 28 декабря 2024 года N 1011-р;
в редакции, введенной в действие
 распоряжением Комитета по
 государственному заказу Санкт-Петербурга
 от 18 июля 2025 года N 593-р, -
 см. предыдущую редакцию)

          

 

УТВЕРЖДАЮ:[378]

 

 

 

Заказчик

 

 

 

 

"

 

"

 

20

 

г.

     [378] Применяется при осуществлении заказчиками централизованной закупки в случаях, установленных Постановлением № 1095 и утверждается руководителем заказчика (заместителем руководителя заказчика) или иным должностным лицом заказчика, действующим по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

     

     

Примерная форма государственного контракта (контракта) на выполнение работ

     

 

Проект государственного контракта/контракта[379] №

 

[380]

 

 

на выполнение работ

 

[381]

 

 

 

(Идентификационный код закупки №

 

)

 

 

 

 

[382]

"

 

"

 

 

 

г.[383]

 

 

 

[384], действующее[385] от имени Санкт-Петербурга[386], именуемое в дальнейшем

"Заказчик", в лице

 

[387], действующего на основании

 

[388],

с одной стороны, и

 

[389], именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице

 

[390], действующего на основании

 

[391],

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании

 

[392]

от

"

 

"

 

20

 

г. №

 

и в соответствии с

 

[393]

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - ФЗ № 44), заключили настоящий государственный контракт/контракт[394] (далее - Контракт)[395] о нижеследующем:

     [379] При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "Государственный контракт", при осуществлении закупки иными заказчиками указывается "Контракт".

     

     [380] Указывается в машинописном виде. При отсутствии номера указывается "б/н".

     

     [381] Указывается наименование объекта закупки. Наименование контракта должно соответствовать наименованию закупки в соответствии с планом-графиком закупок заказчика.

     

     [382] Указывается место заключения контракта.

     

     [383] Указывается дата заключения контракта.

     

     [384] Указывается наименование заказчика, осуществляющего закупку.

     

     [385] Здесь и далее слова указываются в необходимом роде, падеже (спряжении) и числе в соответствии с правилами русского языка.

     

     [386] "действующее от имени Санкт-Петербурга" включается в абзац при осуществлении закупки государственными заказчиками.

     

     [387] Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица заказчика, уполномоченного на подписание контракта.

     

     [388] Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо заказчика, уполномоченное на подписание контракта.

     

     [389] Указывается полное наименование организации-подрядчика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) подрядчика - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

     

     [390] Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность представителя подрядчика (при наличии), уполномоченного на подписание контракта.

     

     [391] Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель подрядчика, уполномоченный на подписание контракта (в случае если от подрядчика действует представитель).

     

     [392] Указывается решение комиссии (например, вид протокола, составленного по результатам закупки) с указанием реквизитов документа.

     

     [393] Указывается норма ФЗ № 44, на основании которой заключается контракт.

     

     [394] Здесь и далее по тексту знак "/" обозначает возможность выбора. Заказчик самостоятельно определяет вариант с учетом специфики закупки.

     

     [395] При осуществлении закупки государственными заказчиками необходимо ввести сокращение "Контракт" и использовать такое сокращение далее по тексту. При осуществлении закупки иными заказчиками необходимо по тексту контракта использовать термин "Контракт".

     

     

1. Предмет Контракта

     

1.1. В соответствии с Контрактом Подрядчик[396] обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, выполнить работы Заказчику:

 

[397] (далее - Работы) в

обусловленный Контрактом срок, согласно Техническому заданию[398] (Приложение № 1 к Контракту), Описанию объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту) и предложению Подрядчика по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки" (Приложение № 7 к Контракту)[399], а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы на условиях, предусмотренных Контрактом.

     [396] В случае установления требования о выполнении работ подрядчиком лично (собственными силами) из контракта необходимо исключить все условия о выполнении работ с привлечением соисполнителей. В случае установления контрактом условия о привлечении соисполнителей, указывается "Подрядчик c привлечением соисполнителей обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, выполнить следующие работы Заказчику".

     

     [397] Заполняется после выбора победителя определения подрядчика в соответствии с заявкой участника закупки, с которым заключается контракт.

     

     [398] Здесь и далее по тексту название приложения определяется заказчиком самостоятельно, может включаться заказчиком в Контракт в виде отдельного приложения (подлежит обязательному размещению заказчиком в составе извещения) с учетом специфики закупки или в случае отсутствия такой необходимости входит в содержание Приложения N 2 к Контракту.
          

     [399] Включается в контракт в случае проведения конкурса и при установлении заказчиком такого критерия. Не включается в контракт при отсутствии соответствующего предложения в составе заявки подрядчика.

     

     

     1.2. (Следует выбрать один из вариантов)

     

     Вариант 1 (выбирается во всех случаях, за исключением случая, для которого предусмотрен вариант 2)

     

     Состав, объем, единицы измерения выполняемых Работ по Контракту установлены Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту). Функциональные, технические и качественные характеристики Работ установлены в Описании объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту).

     

     1.3. Место выполнения Работ:

 

.[400]

     [400] Указывается заказчиком. В случае выполнения работ по нескольким адресам, указывается: "Адреса выполнения Работ указаны в Приложении № 5 к Контракту".

     

     

     Окончание варианта 1

     

     Вариант 2 (выбирается в случае, если объем подлежащих выполнению работ невозможно определить, и заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 ФЗ № 44 определяет начальную цену единицы работы, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта)

     

     Состав, единицы измерения выполняемых Работ по Контракту установлены Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту). Функциональные, технические и качественные характеристики Работ установлены в Описании объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту).

     

     1.3. Место выполнения Работ:

 

.[401]

     [401] Указывается заказчиком. В случае выполнения работ по нескольким адресам, указывается: "Адреса выполнения Работ указаны в Приложении № 5 к Контракту".

     

     

     Окончание варианта 2

     

     1.4.[402] Сроки исполнения отдельных этапов исполнения Контракта:[403]

     [402] Пункт включается в проект контракта в случае, если заказчиком установлены отдельные этапы исполнения контракта.

     

     [403] Устанавливаются заказчиком.

     

     

     этап № 1 - с

 

по

 

;

 

 

 

 

 

     этап № 2 - с

 

по

 

;

 

 

 

 

 

     этап № № - с

 

по

 

.

     

     

2. Цена Контракта и порядок расчетов

     

     2.1. (Следует выбрать один из вариантов)

     

     Вариант 1 (выбирается во всех случаях, за исключением случаев, для которых предусмотрены варианты 2-4)

     

Цена Контракта[404] [405] составляет

 

рублей

 

копеек (

 

),

в том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)/НДС

не облагается на основании

 

Налогового кодекса Российской

Федерации[406] [407].

 

Цена каждого этапа исполнения Контракта составляет:[408] [409]

 

     по этапу № 1 -

 

рублей

 

копеек (

 

), в

том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)/НДС

не облагается на основании

 

Налогового кодекса Российской Федерации;

 

     по этапу № 2 -

 

рублей

 

копеек (

 

), в

том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)/НДС

не облагается на основании

 

Налогового кодекса Российской Федерации;

 

     по этапу № № -

 

рублей

 

копеек (

 

), в

том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)/НДС

не облагается на основании

 

Налогового кодекса Российской Федерации.

     [404] Здесь и далее по тексту контракта числовые значения указываются в машинописном виде цифрами. После числового значения, дополнительно указывается числовое значение прописью. Инструкция распространяется на цену контракта, отдельный этап исполнения контракта, максимальное значение цены контракта, цену единицы работы, размер аванса, а также размер НДС.

     

     [405] В случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 49 ФЗ № 44 или при проведении конкурса победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) является участник закупки, ценовое предложение которого предусматривает снижение цены контракта либо суммы цен ниже нуля, применяется вариант 4.

     

     [406] Условие в части НДС не включается в контракт в случае указания предложения о цене за право заключения контракта.

     

   [407] Здесь и далее по тексту контракта в случае, если объект закупки не подлежит налогообложению и (или) подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, выбирается "НДС не

облагается на основании

 

Налогового кодекса Российской Федерации" с

указанием статьи Налогового кодекса Российской Федерации (ст.149 НК РФ).

     

     [408] Абзац включается в проект контракта в случае установления отдельных этапов исполнения контракта.

     

     [409] Абзац не включается в контракт в случае указания предложения о цене за право заключения контракта.

     

     

     Окончание варианта 1

     

     Вариант 2 (выбирается в случае, если объем подлежащих выполнению работ невозможно определить, и заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 ФЗ № 44 определяет начальную цену единицы работы, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта.[410]

     [410] В случае установления заказчиком отдельных этапов исполнения контракта при осуществлении закупки в соответствии с положениями части 24 статьи 22 ФЗ № 44 заказчик вправе указать в проекте контракта в соответствии с положениями статьи 190 ГК РФ срок исполнения и цену отдельного этапа исполнения контракта с указанием на событие (заявка заказчика) - письмо Министерства финансов Российской Федерации от 12.05.2022 № 24-06-06/43240.

     

     

     Вариант 2.1

     

     Цена единицы Работы составляет

 

рублей

 

копеек (

 

),

в том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)/НДС

не облагается на основании

 

Налогового кодекса Российской Федерации.

     

     Окончание варианта 2.1

     

     Вариант 2.2

     

     Цена единицы Работы установлена в Смете на выполнение работ[411] (Приложение № 3 к Контракту).

     [411] Здесь и далее по тексту название приложения определяется заказчиком самостоятельно.

     

     

     Окончание варианта 2.2

     

     Максимальное значение цены Контракта составляет

 

рублей

 

копеек (

 

), в том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)/НДС не облагается на основании

 

Налогового кодекса Российской Федерации.

     

     Оплата выполненных Работ осуществляется по цене единицы Работы исходя из объема выполненных Работ, но в размере, не превышающем максимального значения цены Контракта.

     

     Окончание варианта 2

     

     Вариант 3 (выбирается в соответствии с требованиями части 2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и постановления Правительства РФ от 13.01.2014 № 19 "Об установлении случаев, в которых при заключении контракта указываются формула цены и максимальное значение цены контракта)

     

     Формула цены:

 

.

 

     Максимальное значение цены Контракта составляет

 

рублей

 

 

 

 

 

копеек (

 

), в том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)/НДС не облагается на основании

 

Налогового кодекса Российской Федерации.

     

     Оплата выполненных Работ осуществляется по формуле цены, указанной в настоящем пункте, но в размере, не превышающем максимального значения цены Контракта.

     

     Окончание варианта 3

     

     Вариант 4 (Выбирается в случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 49 ФЗ № 44 или при проведении конкурса победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) является участник закупки, ценовое предложение которого предусматривает снижение цены контракта либо суммы цен ниже нуля)[412]

     [412] В случае выбора варианта пункты 2.3, 2.5-2.8, 4.2.2, 4.3.1 не включаются в контракт.

     

     

     Цена за право заключения Контракта составляет

 

рублей

 

копеек (

 

) (далее - Цена контракта).

     

     Контракт заключается после внесения Подрядчиком денежных средств в размере Цены контракта на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, указанный в разделе "Адреса, реквизиты и подписи Сторон".

     

     Окончание варианта 4

     

     2.2. Цена Контракта включает в себя включает в себя все затраты Подрядчика, связанные с

исполнением Контракта, в том числе

 

[413], а также все расходы на

страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

     [413] Устанавливается заказчиком при необходимости с учетом специфики закупки.

     

     

     Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных ФЗ № 44 и Контрактом.[414]

     [414] Абзац не включается в контракт в случае в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 ФЗ № 44 (в случае выбора вариантов 2 и 3 в отношении пункта 2.1 раздела 2 контракта).

     

     

     При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ № 44.[415]

     [415] Пункт контракта может содержать иные положения, с учетом действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

     

     

     Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемых Работ и иных условий Контракта.[416]

     [416] Абзац не включается в контракт в случае выбора вариантов 2-4 в отношении пункта 2.1 раздела 2 контракта.

     

     

     2.3. Источник финансирования Контракта -

 

[417].

   [417] Выбирается заказчиком:


   * Бюджет Санкт-Петербурга (Пример 1).

 

Бюджет Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от

 

 

"О бюджете Санкт-Петербурга на 20

 

год и на плановый период 20

 

и 20

 

годов", код

раздела/подраздела

 

, код целевой статьи

 

, код вида расходов

 

.

 

* для исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга.  

 

** Внебюджетные средства (Пример 2).

 

Средства бюджетных учреждений.

 

Код целевой статьи

 

, код вида расходов

 

(Субсидии на иные цели -

 

руб.);

 

Код целевой статьи

 

, код вида расходов

 

, (Субсидии на финансовое

обеспечение выполнения государственного задания -

 

руб.);

 

Код вида расходов

 

(Доходы от иной, приносящей доход деятельности

 

руб.)


** для государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга.

     

     

     Лимит финансирования на 20

 

год

 

рублей

 

копеек

(

 

).

 

     Лимит финансирования на 20

 

год

 

рублей

 

копеек

(

 

).

 

     Лимит финансирования на 20

 

год

 

рублей

 

копеек

(

 

).[418]

     [418] В случае если контракт заключается на срок более одного года, финансирование указывается по каждому году.

     

     

     2.4. (Следует выбрать один из вариантов)

     

     Вариант 1 (выбирается при установлении заказчиком авансового платежа)

     

     Заказчик производит авансовый платеж в размере

 

[419] процентов от цены Контракта,

что составляет

 

рублей

 

копеек (

 

), в том числе НДС -

(

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)/НДС

не облагается на основании

 

Налогового кодекса Российской Федерации, в течение

 

(

 

) рабочих дней[420] с даты заключения Контракта.[421]

     [419] Указывается заказчиком.
     

     В контракт, указанный в части 56 статьи 112 ФЗ N 44, могут быть включены следующие условия:
     

     о размере аванса в отношении этапов исполнения контракта, предусматривающих выполнение работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, равном нулю;
     

     о размере аванса в отношении этапов исполнения контракта, предусматривающих выполнение работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, поставку предусмотренного проектной документацией объекта капитального строительства оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта капитального строительства (в случае, если поставка данного оборудования предусмотрена контрактом), в размере меньшем, чем в отношении этапов исполнения контракта, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства.
     

     В контракте, установленном частью 63.1 статьи 112 ФЗ N 44 должны быть указаны раздельно:
     

     1) стоимость работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства;
     

     2) стоимость поставки предусмотренного проектной документацией объекта капитального строительства оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта капитального строительства.

     

     [420] Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 13.1 статьи 34 ФЗ № 44.

     

     [421] В случае если контрактом предусмотрено его поэтапное исполнение, в абзац включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента от цены соответствующего этапа.

     

     

     Вариант 1.1 (Включается в проект государственного контракта (контракта) в случае, если Контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса)

     

     Авансовый платеж в отношении каждого этапа исполнения Контракта составляет:

 

     по этапу № 1 -

 

рублей

 

копеек (

 

), что

составляет

 

% размера цены 1 этапа;

 

     по этапу № 2 -

 

рублей

 

копеек (

 

), что

составляет

 

% размера цены 2 этапа;

 

     по этапу № № -

 

рублей

 

копеек (

 

), что

составляет

 

% размера цены № этапа.[422]

     [422] Абзац включается в проект контракта в случае если контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса в отношении каждого этапа.

     

     

     После выполнения Работ на сумму авансового платежа оплата по Контракту в дальнейшем

производится в течение

 

(

 

) рабочих дней[423] с даты подписания

Заказчиком документа о приемке в электронной форме, формируемого посредством единой информационной системы в сфере закупок (далее - документ о приемке), к которому в качестве дополнительных документов Подрядчиком приложены документы, указанные в пункте 3.4 Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью.

     [423] Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 13.1 статьи 34 ФЗ № 44.

     

     

     Выплата аванса при исполнении Контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 ФЗ № 44, не допускается.

     

     Окончание варианта 1.1

     

     Окончание варианта 1

     

     Вариант 2 (выбирается в случае, если выплата аванса не предусмотрена)

     

     Вариант 2.1 (выбирается при выполнении работ по заявкам, при этом в контракте определен объем выполняемых работ, а также в случае, если объем выполняемых работ невозможно определить, и заказчик, в соответствии с частью 24 статьи 22 ФЗ № 44, определяет начальную цену единицы работы, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а объем выполняемых работ определяется по заявкам заказчика).

     

     Оплата Работ, определенных в Заявке, форма которой установлена Приложением № 4 к Контракту

(далее - Заявка), производится Заказчиком на основании

 

[424], в

течение

 

(

 

) рабочих дней[425] с даты подписания Заказчиком документа о приемке

в электронной форме, формируемого посредством единой информационной системы в сфере закупок (далее - документ о приемке), к которому в качестве дополнительных документов Подрядчиком приложены документы, указанные в пункте 3.4 Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью.

     [424] Устанавливается подтверждающий документ (при необходимости, с учетом специфики закупки).

     

     [425] Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 13.1 статьи 34 ФЗ № 44.

     

     

     Окончание варианта 2.1

     

     Вариант 2.2 (выбирается при выполнении работ не по заявкам, в случае, когда в контракте определен необходимый объем выполняемых работ и (или) установлен график (этапы) выполнения работ)

     

     Оплата выполненных Работ производится Заказчиком на основании

 

,[426]

в течение

 

(

 

) рабочих дней[427] с даты подписания Заказчиком документа о приемке

в электронной форме, формируемого посредством единой информационной системы в сфере закупок (далее - документ о приемке), к которому в качестве дополнительных документов Подрядчиком приложены документы, указанные в пункте 3.4 Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью.

     [426] Устанавливается подтверждающий документ (при необходимости, с учетом специфики закупки).

     

     [427] Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 13.1 статьи 34 ФЗ № 44.

     

     

     Окончание варианта 2.2

     

     Окончание варианта 2

     

     Вариант 3 (выбирается в случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта либо сумма цен единиц работ (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 ФЗ № 44) снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта либо суммы цен единиц работы (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 ФЗ № 44) или ниже согласно пункту 9 части 3 статьи 49 ФЗ № 44, а также при проведении конкурса победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) является участник закупки, ценовое предложение которого предусматривает снижение цены контракта либо суммы цен ниже нуля)[428]

     [428] В случае выбора варианта пункты 2.3, 2.5-2.8, 4.2.2, 4.3.1 не включаются в контракт.

     

     

     Оплата по Контракту со стороны Заказчика не производится, сведения о налоге на добавленную стоимость в документе о приемке не отображаются.

     

     Окончание варианта 3.

     

     2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Подрядчика, указанный в Контракте.[429]

     [429] В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на основании контракта, подлежат казначейскому сопровождению, пункт излагается с учетом положений, предусмотренных нормативным правовым актом, регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых средств.

     

     

     2.6. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

     

     2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в Контракте.

     

     2.8. Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с ФЗ № 44 и Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

     

     

3. Порядок, сроки и условия приемки Работ

     

     Вариант 1. (выбирается при выполнении работ не по заявкам, в случае, когда в контракте определен необходимый объем выполняемых работ)

     

     3.1. Работы выполняются Подрядчиком[430] единовременно в соответствии с условиями Контракта. Объем выполняемых Работ определяется на основании Контракта. Частичное выполнение Работ не допускается.

     [430] Здесь и далее по тексту порядок приемки и оплаты выполненных работ устанавливается заказчиком самостоятельно в случае выполнения работ в пользу третьих лиц, при этом понятие "Заказчик" должно быть заменено на третье лицо, в пользу которого выполняются работы.

     

     

     Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в течение

 

календарных/рабочих[431]

дней со дня заключения Сторонами Контракта.

   [431] Указывается заказчиком.

 

 

     По результатам выполнения Работ Подрядчик, не позднее

 

[432] представляет Заказчику

 

.[433]

     [432] Срок и порядок устанавливается заказчиком самостоятельно. (Например: "не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения Работ"; "не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента выполнения Работ"; "Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания выполнения Работ по каждому этапу").

     

     [433] Устанавливается комплект документов, подтверждающих результаты выполнения работ. Абзац устанавливается заказчиком самостоятельно (при необходимости, с учетом специфики закупки).

     

     

     3.2. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком по адресу:

 

 

[434].

     [434] Указывается заказчиком. В случае выполнения работ по нескольким адресам, указывается: "Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком по адресам выполнения Работ, перечень которых указан в Приложении № 5 к Контракту".

     

     

     Окончание варианта 1

     

     Вариант 2. (выбирается при выполнении работ не по заявкам, в случае, когда в Контракте определен необходимый объем выполняемых работ и (или) установлен график (этапы) выполнения работ)

     

     3.1. Работы выполняются Подрядчиком согласно Графику выполнения работ (Приложение № 6 к Контракту) и в соответствии с условиями Контракта. Объем выполняемых Работ определяется Контрактом.

     

     По результатам выполнения Работ Подрядчик, не позднее

 

[435] представляет Заказчику

 

.[436]

     [435] Срок и порядок устанавливается заказчиком самостоятельно. (Например: "не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения Работ"; "не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента выполнения Работ"; "Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания выполнения Работ по каждому этапу").

     

     [436] Устанавливается комплект документов, подтверждающих результаты выполнения работ. Абзац устанавливается заказчиком самостоятельно (при необходимости, с учетом специфики закупки).

     

     

     3.2. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком по адресу:

 

 

[437].

     [437] Указывается заказчиком. В случае выполнения работ по нескольким адресам, указывается: "Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком по адресам выполнения Работ, перечень которых указан в Приложении № 5 к Контракту".

     

     

     Окончание Варианта 2

     

     Вариант 3 (выбирается при выполнении работ по заявкам, при этом в контракте определен объем выполняемых работ, а также в случае, если объем выполняемых работ невозможно определить, и заказчик, в соответствии с частью 24 статьи 22 ФЗ № 44, определяет начальную цену единицы работы, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а объем выполняемых работ определяется по заявкам заказчика)

     

     3.1. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с условиями Контракта. Объем выполняемых Работ определяется на основании Заявки. Заказчик направляет Заявки в пределах срока, установленного настоящим пунктом. При этом направление Заявок за пределами срока, установленного настоящим пунктом, не допускается. Выполнение Работ на основании не подписанной Заказчиком Заявки не допускается.

     

     Порядок определения объема выполняемых Работ на основании Заявок Заказчика включает в себя учет объемов выполняемых по Заявкам Работ исходя из определения такого объема как частное от деления максимального значения цены Контракта, к цене единицы Работы. Объем выполняемых по Заявкам Работ учитывается с нарастающим итогом и не должен превышать максимальное значение цены Контракта[438].

     [438] Абзац указывается в случае, если объем выполняемых работ невозможно определить, и заказчик, в соответствии с частью 24 статьи 22 ФЗ № 44, определяет начальную цену единицы работы, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а объем выполняемых работ определяется по заявкам.

     

     

     Заявка направляется Заказчиком не позднее чем за

 

(

 

) календарных/рабочих[439]

дней до предполагаемого выполнения Работ в пределах срока, установленного пунктом 11.1 Контракта.

     [439] Указывается заказчиком.

     

     

     Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком по Заявкам в течение

 

календарных/

рабочих[440] дней со дня отправки Заявки Заказчиком.

     [440] Указывается заказчиком.

     

     

     По результатам выполнения Работ Подрядчик, не позднее

 

[441] представляет Заказчику

 

.[442]

     [441] Срок и порядок устанавливается заказчиком самостоятельно. (Например: "не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения Работ"; "не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента выполнения Работ"; "Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания выполнения Работ по каждому этапу").

     

     [442] Указывается перечень документов, подтверждающих результаты выполнения работ. Абзац устанавливается заказчиком самостоятельно (при необходимости, с учетом специфики закупки).

     

     

     3.2. Выполнение Работ по Заявке осуществляется Подрядчиком по адресу:

 

 

.[443]

     [443] Указывается заказчиком. В случае выполнения работ по нескольким адресам, указывается: "Выполнение Работ по Заявкам осуществляется Подрядчиком по адресам выполнения Работ, указанным в Заявках, перечень которых указан в Приложении № 5 к Контракту. Заказчик в одной Заявке указывает только один адрес выполнения Работ".

     

     

     Окончание Варианта 3

     

     3.3.

 

[444], Подрядчик формирует с

использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке, который должен содержать информацию, указанную в подпунктах "а" - "ж" пункта 1 части 13 статьи 94 ФЗ № 44.

     [444] Срок и порядок устанавливается заказчиком самостоятельно. (Например: "В день выполнения Работ"; "До момента фактического выполнения Работ"; "В срок не более 1 (одного) рабочего дня с даты выполнения Работ/с даты выполнения Работ в соответствии с Заявкой/с даты выполнения Работ в соответствии с заключительной Заявкой"; "Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания выполнения Работ по каждому этапу").

     

     

     При этом в документ о приемке подлежит включению информация об Работах, выполненных в течение срока, установленного пунктом 11.1 Контракта/срока исполнения отдельного этапа исполнения Контракта.[445] [446]

     [445] Выбирается заказчиком. "Срок исполнения отдельного этапа исполнения Контракта" выбирается в случае установления заказчиком отдельных этапов исполнения контракта.

     

     [446] Абзац включается в контракт в случае выбора Варианта 3 в отношении пунктов 3.1, 3.2 настоящего раздела.

     

     

     3.4. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 3.3 Контракта, должны быть приложены следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

     

 

.[447]

     [447] Перечень документов устанавливается заказчиком при необходимости с учетом специфики закупки.

     

     

     При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 ФЗ № 44 информация, содержащаяся в документе о приемке.

     

     3.5. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 ФЗ № 44 такого документа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

     

     3.6.

 

[448] Заказчик осуществляет

приемку выполненных Работ (их результатов) на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте.

     [448] Срок и порядок устанавливается заказчиком самостоятельно. (Например: "В день выполнения Работ"; "После уведомления Заказчика о факте завершения выполнения Работ"; "Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от подрядчика документов, указанных в настоящем разделе Контракта").

     

     

     3.7. Для проверки результатов выполненных Работ (результатов отдельного этапа исполнения Контракта)[449] в части соответствия результатов выполненных Работ (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных Работ (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) может проводиться Заказчиком своими силами (в том числе путем создания приемочной комиссии), или к ее проведению могут привлекаться эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с ФЗ № 44.

     [449] Здесь и далее по тексту раздела слова "(результаты отдельного этапа исполнения Контракта)" включаются в контракт в случае установления заказчиком отдельных этапов исполнения контракта.

     

     

     По результатам проведенной экспертизы Заказчик составляет заключение об отсутствии или наличии нарушений условий Контракта (результатов отдельного этапа исполнения Контракта).

     

     В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности результатов выполненных Работ, не препятствующие приемке выполненных Работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

     

     Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных Работ в случае выявления несоответствия выполненных Работ условиям Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности результатов выполненных Работ, если выявленное несоответствие не препятствует приемке выполненных Работ и устранено Подрядчиком.

     

     В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы выполненных Работ (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных Работ (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

     

     В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.[450]

     [450] Абзац включаются в контракт при наличии пункта 4.4.7 контракта.

     

     

     3.8. В течение

 

[451] дней со дня поступления

документа о приемке в соответствии с пунктом 3.5 Контракта Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 ФЗ № 44) на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 3.4 Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 3.7 Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

     [451] Срок приемки устанавливается заказчиком. В соответствии с пунктом 4 части 13 статьи 94 ФЗ № 44 приемка осуществляется в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.

     

     

     а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке;

     

     б) формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

     

     3.8.1. Заказчик имеет право частично принять выполненные Работы с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями Контракта и фактически принятых Работах в документе о приемке.

     

     3.9. В соответствии с частью 6 статьи 94 ФЗ № 44 по решению Заказчика для приемки выполненных Работ (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

     

     3.9.1. В случае создания приемочной комиссии в течение

 

[452] дней со дня поступления

Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3.5 Контракта, на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 3.4 Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 3.7 Контракта:

     [452] Срок приемки устанавливается заказчиком. В соответствии с пунктом 5 части 13 статьи 94 ФЗ № 44 приемка осуществляется в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.

     

     

     а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы в сфере закупок;

     

     б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе в сфере закупок. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему в сфере закупок, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

     

     3.9.2. Приемочная комиссия имеет право частично принять выполненные Работы с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями Контракта и информации о фактически принятых Работах в документе о приемке.

     

     3.10. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 ФЗ № 44 таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

     

     3.11. В случае получения в соответствии с пунктом 3.10 Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе от подписания документа о приемке, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом и частью 13 статьи 94 ФЗ № 44.

     

     3.12. Датой приемки выполненных Работ (их результатов) считается дата размещения в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке, подписанного Заказчиком.

     

     Подписание со стороны Заказчика документа о приемке подтверждает исполнение обязательств Подрядчика, предусмотренных Контрактом.

     

     3.13. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе в сфере закупок исправленного документа о приемке.

     

     После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания документа о приемке, Подрядчик и Заказчик подписывают документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Контракта.

     

     Срок исправления Подрядчиком документа о приемке при поступлении от Заказчика уведомления

об уточнении составляет

 

.[453]

     [453] Устанавливается заказчиком.

     

     

     3.14. Подрядчик обязан по результатам выполнения Работ (по результатам отдельного этапа исполнения Контракта) передать Заказчику документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом. Скан-образы таких документов могут быть прикреплены Подрядчиком к документу о приемке, предусмотренному пунктом 3.3 Контракта.

     

     3.16. Сдача и приемка Работ осуществляются уполномоченными представителями Сторон.

     

     

4. Взаимодействие Сторон[454]

     [454] Раздел контракта может содержать иные положения, с учетом действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок и специфики закупки.

     

     

     4.1. Подрядчик обязан:[455]

     [455] В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на основании контракта, подлежат казначейскому сопровождению, в пункт включаются условия, подлежащие включению в государственные контракты (контракты) в соответствии с нормативным правовым актом, регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых средств.

     

     

     4.1.1. Выполнить Работы в порядке, объеме, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом.

     

     4.1.2. Обеспечить соответствие результатов выполненных Работ требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами, установленным законодательством Российской Федерации[456], а также требованиям, установленным Контрактом.

     [456] При необходимости указывается вид и (или) реквизиты применяемых нормативных правовых актов.

     

     

     4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии результатов выполненных Работ условиям Контракта.

     

     4.1.4.[457] В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта сформировать такое решение с использованием единой информационной системы, подписать усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика и разместить в единой информационной системе.[458]

     [457] Подпункт включается в контракт при наличии подпункта 4.2.3 контракта.

     

     [458] Порядок предусмотрен частью 20.1 статьи 95 ФЗ № 44. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 ФЗ № 44, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не размещается на официальном сайте.

     

     

     4.1.5. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

     

     4.1.6. Предоставить Заказчику информацию обо всех субподрядчиках, соисполнителях, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены Контракта, в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения Подрядчиком таких договоров.[459]

     [459] Подпункт включается в контракт в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775 "Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию".

     

     

     4.1.7. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее -

соисполнители из числа СМП и СОНКО) в объеме

 

% от цены Контракта.[460]

     [460] Подпункт включается в контракт в случае установления такого требования в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частью 5 статьи 30 ФЗ № 44.

     

     

     4.1.8. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем из числа СМП и СОНКО представить Заказчику:[461]

     [461] Подпункт включается в контракт при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 контракта.

     

     

     а) декларацию о принадлежности соисполнителя из числа СМП и СОНКО к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

     

     б) копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем из числа СМП и СОНКО, заверенную Подрядчиком.

     

     4.1.9. В случае замены соисполнителя из числа СМП и СОНКО на этапе исполнения Контракта на другого соисполнителя из числа СМП и СОНКО представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 4.1.8 Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым соисполнителем из числа СМП и СОНКО.[462]

     [462] Подпункт включается в контракт при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 контракта.

     

     

     4.1.10. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с соисполнителем из числа СМП и СОНКО представлять Заказчику следующие документы:[463]

     [463] Подпункт включается в контракт при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 контракта.

     

     

     а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им соисполнителем из числа СМП и СОНКО;

     

     б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком соисполнителю из числа СМП и СОНКО, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им соисполнителем из числа СМП и СОНКО, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных Работ, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных соисполнителем из числа СМП и СОНКО).

     

     4.1.11. Оплачивать поставленный соисполнителем из числа СМП и СОНКО товар, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким

соисполнителем, в течение

 

рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке

товара, выполненных работ (ее результатов), оказанных услуг, отдельных этапов исполнения договора.[464]

     [464] Подпункт включается в контракт при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 контракта. Срок оплаты устанавливается заказчиком с учетом положений пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1466 "Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций".

     

     

     4.1.12. Обеспечивать гарантии качества выполненных Работ в соответствии с разделом 5 Контракта.[465]

     [465] Указывается заказчиком в зависимости от фактических обстоятельств, определяющих условия исполнения контракта.

     

     

     4.1.13. Формировать и направлять Заказчику документ о приемке с приложением документов, указанных в пункте 3.4 Контракта, являющихся его неотъемлемой частью в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

     

     4.1.14. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности, пожарной и экологической безопасности, а также пропускной режим.

     

     4.2. Подрядчик вправе:

     

     4.2.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

     

     4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты выполненных и принятых Работ Заказчиком в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

     

     4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 ФЗ № 44.[466]

     [466] Подпункт включается в контракт в случае установления такого права в отношении заказчика.

     

     

     4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта.

     

     4.2.5.[467] Привлекать к выполнению Контракта соисполнителей из числа СМП и СОНКО.

     [467] Подпункт включается в контракт в случае установления такого права заказчиком.

     

     

     Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями, соисполнителями из числа СМП и СОНКО в рамках исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

     

     Невыполнение соисполнителем, соисполнителем из числа СМП и СОНКО обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий Контракта.

     

     4.2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем из числа СМП и СОНКО обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену соисполнителя из числа СМП и СОНКО, с которым ранее был заключен договор, на другого соисполнителя из числа СМП и СОНКО.[468]

     [468] Подпункт включается в контракт при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 контракта.

     

     

     4.2.7. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) выполнить Работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 ФЗ № 44).

     

     4.2.8. По согласованию с Заказчиком досрочно выполнить Работы.

     

     4.3. Заказчик обязан:

     

     4.3.1. Обеспечить своевременную оплату выполненных Работ, соответствующих условиям Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

     

     4.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

     

     а) Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 ФЗ № 44;

     

     б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.[469]

     [469] Пункт не включается в контракт в случае осуществления закупки у единственного подрядчика в соответствии со статьей 93 ФЗ № 44, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 24, 25 части 1 статьи 93 ФЗ № 44.

     

     

     4.3.3.[470] В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта сформировать такое решение с использованием единой информационной системы, подписать усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и разместить в единой информационной системе.[471]

     [470] Подпункт включается в контракт при наличии подпункта 4.4.7 пункта 4.4 и (или) подпункта 4.3.2 пункта 4.3 контракта.

     

     [471] Порядок предусмотрен частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 ФЗ № 44, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не размещается на официальном сайте.

     

     

     4.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта.

     

     4.3.5. Обеспечить своевременную приемку выполненных Работ, соответствующих условиям Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, провести экспертизу результатов выполненных Работ для проверки их соответствия условиям Контракта в соответствии с ФЗ № 44 и Контрактом.

     

     4.4. Заказчик вправе:

     

     4.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

     

     4.4.2. Требовать от Подрядчика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение срока годности.

     

     4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий Контракта.

     

     4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 Контракта, причиненных по вине Подрядчика.

     

     4.4.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта объем выполняемых Работ, предусмотренных Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных ФЗ № 44.[472]

     [472] Подпункт не включается в контракт в случае выбора вариантов 2-4 в отношении пункта 2.1 раздела 2 контракта.

     

     

     4.4.6. Отказаться от приемки и оплаты Работ, не соответствующих условиям Контракта.

     

     4.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 ФЗ № 44.[473]

     [473] Подпункт включается в контракт в случае установления такого права заказчиком, при этом в контракте должны быть отражены все положения, касающиеся одностороннего отказа от исполнения контракта сторонами в разделе 4 и 11 контракта.

     

     

     4.4.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу результатов выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с ФЗ № 44.[474]

     [474] Подпункт включается в контракт при наличии пункта 4.4.7 контракта.

     

     

5. Гарантия, качество Работ, обеспечение гарантийных обязательств[475] [476] [477]

     [475] Слова "Обеспечение гарантийных обязательств" включаются в наименование раздела Контакта в случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 ФЗ № 44.

     

     [476] Включается в контракт в случае установления требований к гарантийным обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 ФЗ № 44. Не включается в контракт в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением. В соответствии с частью 64.1 статьи 112 ФЗ № 44 до 31.12.2024 года заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в проекте контракта. Положения части 64.1 статьи 112 ФЗ № 44 не применяются, если контрактом предусмотрена выплата аванса и при этом расчеты в части аванса не подлежат казначейскому сопровождению.
          

     [477] Раздел контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.

     

     

     5.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным Контрактом.[478] [479]

     [478] Пункт контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.

     

     [479] Пункт контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.

     

     

     5.1.1. Гарантии качества выполненных Работ распространяются на все выполненные Подрядчиком Работы.

     

     5.1.2. Срок предоставления гарантии качества выполненных Работ составляет

 

месяцев

с даты подписания Заказчиком документа о приемке.[480]

     [480] Все гарантийные обязательства по работам указываются заказчиком в контракте самостоятельно с учетом специфики работ. Требования к гарантийным обязательствам устанавливаются при их необходимости.

     

     

     5.2. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантии качества выполненных Работ, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество выполненных Работ.[481]

     [481] Пункт контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.

     

     

     5.3. Подрядчик гарантирует устранение недостатков выполненных Работ, выявленных в течение срока гарантий качества выполненных Работ.[482]

     [482] Пункт контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта.

     

     

     5.4. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет

 

процентов начальной

(максимальной) цены Контракта[483].

     [483] Указывается заказчиком в соответствии с частью 2.2 статьи 96 ФЗ № 44.

     

     

     5.8. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком в срок

 

[484].

     [484] Указывается заказчиком в соответствии с частью 7.1 статьи 94 ФЗ № 44.

     

     

     5.9. Гарантийные обязательства обеспечиваются Подрядчиком посредством предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 ФЗ № 44, или внесением денежных средств на указанный в разделе 16 Контракта счет Заказчика.

     

     Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок гарантийных обязательств, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ № 44.

     

     5.10. Подписание Заказчиком документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, установленные Контрактом.

     

     5.11. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных

обязательств, осуществляется Заказчиком в течение

 

календарных/рабочих[485] дней с даты

окончания гарантийного срока, указанного в Контракте, на счет Подрядчика, с которого поступили такие денежные средства, при условии отсутствия у Заказчика претензий. В случае если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик представляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока на выполненные Работы.

     [485] Указывается заказчиком.

     

     

     5.12. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

     

     5.13[486]. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 ФЗ № 44, освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных ФЗ № 44 для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

     [486] Включается в контракт в случае заключения контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 ФЗ № 44.

     

     

6. Ответственность Сторон[487]

     [487] В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

     

     

     6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

     

     В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Подрядчик.

     

     6.2. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

     

     6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

     

     6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

     

     6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе

взыскать с Заказчика штраф в размере

 

.[488]

     [488] Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

     

     а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

     

     б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

     

     в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

     

     г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

          

     6.6. В случае нарушения Подрядчиком срока представления документа, предусмотренного пунктом 3.3 Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 6.4-6.5 Контракта.

     

     6.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

     

     6.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

     

     6.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

     

     6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

Контрактом[489], Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере

 

.[490]

 

     [489] За исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.11-6.13, 6.15 контракта.

     

     [490] Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

     

     а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

     

     б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

     

     в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

     

     г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

     

     д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

     

     е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

     

     ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

     

     з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

     

     и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

          

     6.11.[491] За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 ФЗ № 44, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

     [491] Включается в контракт в случае заключения контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 ФЗ № 44.

          

   6.12.[492] За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных ФЗ № 44), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного

обязательства)[493], Подрядчик  выплачивает Заказчику штраф в размере

 

[494].

     [492] Включается в контракт в случае заключения контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных ФЗ № 44), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта. В указанном случае пункты 6.10 и 6.11 в текст контракта не включаются.

     

     [493] Указывается заказчиком в зависимости от фактических обстоятельств, определяющих условия исполнения контракта.

     

     [494] Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

     

     а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

     

     10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

     

     5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

     

     1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

     

     б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

     

     10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

     

     5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

     

     1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

          

   6.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения[495], Подрядчик выплачивает

Заказчику штраф в размере

 

.[496]

     [495] Включается в контракт при наличии в контракте таких обязательств.

     

     [496] Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

     

     а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

     

     б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

     

     в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

     

     г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

          

     6.14. В случае если Подрядчиком не предоставлено новое обеспечение исполнения Контракта в соответствии с пунктом 7.9 Контракта, Заказчик вправе потребовать уплаты пеней. При этом размер пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 7.9 Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени[497].

     [497] Включается в контракт в случае, если исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии.

     

     

     6.15. В случае неисполнения Подрядчиком условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа СМП и СОНКО, предусмотренного подпунктом 4.1.7 пункта 4.1 Контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.[498]

     [498] Включается в контракт в случае, если контрактом в соответствии с частью 6 статьи 30 ФЗ № 44 предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа СМП и СОНКО в виде штрафа.

     

     

     6.16. Подрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 6.15 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа СМП и СОНКО[499], в том числе:

     [499] Включается в контракт в случае, если такое условие было предусмотрено извещением.

     

     

     а) за представление документов, указанных в подпунктах 4.1.8-4.1.10 пункта 4.1 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

     

     б) за непривлечение соисполнителей из числа СМП и СОНКО в объеме, установленном в подпункте 4.1.7 пункта 4.1 Контракта.

     

     6.17. В случае непредоставления Подрядчиком информации, указанной в подпункте 4.1.6 пункта 4.1 Контракта, в срок, установленный подпунктом 4.1.6 пункта 4.1 Контракта, с Подрядчика взыскивается пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.[500]

     [500] Пункт включается в контракт при наличии подпункта 4.1.6 пункта 4.1, содержащего условие об обязанности подрядчика предоставить заказчику информацию обо всех субподрядчиках, соисполнителях, заключивших договор или договоры с подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.

     

     

     6.18. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

     

     6.19. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

     

     6.20. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

     

     

7. Обеспечение исполнение Контракта[501]

     [501] Положения об обеспечении исполнения контракта не применяются в случаях, предусмотренных частью 8 статьи 96 ФЗ № 44. заказчик вправе не устанавливать обеспечение контракта в случае, предусмотренном частью 2 статьи 96 ФЗ № 44. В соответствии с частью 64.1 статьи 112 ФЗ № 44 до до 31.12.2024 года заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в проекте контракта. Положения части 64.1 статьи 112 ФЗ № 44 не применяются, если контрактом предусмотрена выплата аванса и при этом расчеты в части аванса не подлежат казначейскому сопровождению.
      

     7.1. (Следует выбрать один из вариантов)

     

     Вариант 1

     

     Обеспечение исполнения Контракта не устанавливается.

     

     Окончание варианта 1

     

     Вариант 2

     

     Подрядчик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта

в размере

 

% начальной (максимальной) цены Контракта/максимального значения цены Контракта/

цены Контракта, что составляет

 

руб.[502]

     [502] Устанавливается в соответствии с частью 6 статьи 96 ФЗ № 44.

     

     

     7.2. (Следует выбрать один из вариантов)

     

     Вариант 2.1

     

     В случае, если предложенная Подрядчиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Подрядчик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьями 96 и 37 ФЗ № 44 в размере

 

руб.[503]

     [503] Устанавливается в соответствии с частями 1 и 2 статьи 37 ФЗ № 44.

     

     

     Окончание Варианта 2.1

     

     Вариант 2.2

     

     В случае, если предложенная Подрядчиком сумма цен единиц Работ снижена на 25% и более по отношению к начальной сумме цен единиц Работ, Подрядчик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьями 96 и 37 ФЗ № 44 в размере

 

руб.[504]

     [504] Устанавливается в соответствии с частями 1 и 2 статьи 37 ФЗ № 44.

     

     

     Окончание Варианта 2.2

     

     7.3. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 ФЗ № 44, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

     

     Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ № 44.

     

     7.4. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с

частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 ФЗ № 44, возвращаются Подрядчику в течение

 

дней[505]

с даты исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Контрактом.

     [505] Срок не должен превышать тридцать дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 ФЗ № 44, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

     

     

     7.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 ФЗ № 44.

     

     7.6. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 ФЗ № 44.[506]

     [506] В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы исполнения контракта.

     

     

     7.7. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению Работ или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 ФЗ № 44. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом.

     

     В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

     

     В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 ФЗ № 44 Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

     

     7.8. Предусмотренное пунктами 7.5 и 7.6 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с ФЗ № 44 и условиями Контракта, а также приемки Заказчиком выполненных Работ, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

     

     7.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 ФЗ № 44.

     

     7.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.5 и 7.9 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

     

     7.11. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

     

     7.12. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства.

     

     7.13. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является независимая гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у гаранта уплаты денежной суммы.

     

     7.14.[507] Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, обязанность по предоставлению которого предусмотрена частью 6 статьи 96 ФЗ № 44, в том числе с учетом положений статьи 37 ФЗ № 44, в связи с предоставлением в соответствии с частью 8.1 статьи 96 ФЗ № 44 информации, содержащейся в реестре контрактов, предусмотренном статьей 103 ФЗ № 44, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов составляет не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

     [507] Включается в контракт в случае заключения контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 ФЗ № 44.

     

     

     7.15. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 ФЗ № 44, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 ФЗ № 44, не прекращает действия выданных гарантом и принятых Заказчиком независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

     

     Окончание варианта 2

     

     

8. Банковское сопровождение Контракта[508] [509]

     

и (или)

Казначейское сопровождение средств в валюте Российской Федерации, предоставление которых осуществляется с последующим подтверждением их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления указанных средств (казначейское сопровождение)[510] [511]

     [508] Раздел контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.

     

     [509] Раздел включается в контракт в соответствии со статьей 35 ФЗ № 44. Содержание раздела определяется в зависимости от случаев, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 "Об осуществлении банковского сопровождения контрактов", нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
     

     [510] Раздел контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.

     

     [511] Указывается заказчиком в зависимости от фактических обстоятельств, определяющих условия исполнения контракта.

     

     

     8.1. Банковское и (или) казначейское сопровождение Контракта не предусмотрено.

     

     Или

     

     8.1. Привлечение банка в целях банковского сопровождения Контракта осуществляется в соответствии с Правилами осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 "Об осуществлении банковского сопровождения контрактов".

     

     8.2. Подрядчик обязан:

     

     8.2.1. Осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Контракту, на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта.

     

     8.2.2. В течение 15 рабочих дней с даты заключения Контракта заключить с банком договор о банковском сопровождении Контракта и предоставить Заказчику надлежащим образом заверенную копию такого договора.

     

     8.2.3. Определять в договорах, заключаемых с соисполнителями (субподрядчиками), условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операций, включая операции в рамках исполнения Контракта, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта.

     

     8.2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора с соисполнителем (субподрядчиком) предоставлять Заказчику и банку сведения о привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по Контракту соисполнителях (субподрядчиках) (полное наименование соисполнителя (субподрядчика), местонахождение соисполнителя (субподрядчика) (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет).

     

     8.3. Договор о банковском сопровождении должен содержать условия, установленные пунктом 13 Правил осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 "Об осуществлении банковского сопровождения контрактов".

     

     Или

     

     8.1. Казначейское сопровождение осуществляется в случаях и порядке, установленных Правительством Санкт-Петербурга.[512]

     [512] В раздел включаются обязательные условия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.

     

     

9. Обстоятельства непреодолимой силы

     

     9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

     

     9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

     

     9.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение

 

[513] дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением

документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

     [513] Указывается заказчиком.

     

     

     9.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

     

     9.5. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

     

     9.6. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

     

     

10. Рассмотрение и разрешение споров

     

     10.1. Все споры, возникающие из Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

     

     10.2. Все споры, возникающие из Контракта, подлежат передаче на разрешение Арбитражному суду города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

     

     10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

     

     10.4. Претензии должны быть направлены одной Стороной другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 14.4 Контракта.

     

     10.5. Сторона должна дать ответ на претензию по существу в срок не позднее

 

календарных/

рабочих[514] дней с даты получения претензии.

     [514] Устанавливается заказчиком, но не более срока, предусмотренного в абзаце первом части 5 статьи 4 АПК Российской Федерации.

     

     

     10.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

     

     10.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

     

     10.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

     

     10.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

     

     10.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

     

     

11. Срок действия и порядок изменения, расторжения Контракта. Срок исполнения Контракта[515] [516]

     [515] Пункты 11.8-11.18 включаются включается в контракт при наличии подпункта 4.4.7 пункта 4.4 и (или) подпункта 4.3.2 пункта 4.3 контракта.

     

     [516] Раздел контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.

     

     

     11.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по

"

 

"

 

 

 

г. (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их

исполнения Сторонами. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

     

     11.2. Информация о Контракте подлежит включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками.

     

     11.3. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ № 44.[517]

     [517] Пункт контракта может содержать иные положения, с учетом действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

     

     

     11.4. Предусмотренные частью 1 статьи 95 ФЗ № 44 изменения осуществляются при условии предоставления Подрядчиком в соответствии с ФЗ № 44 обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении подрядчика требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 ФЗ № 44. При этом:

     

     1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7-7.3 статьи 96 ФЗ № 44;

     

     2) обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Заказчику независимой гарантии;

     

     3) если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат Заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, Заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед Заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

     

     4) если при увеличении в соответствии со статьей 95 ФЗ № 44 цены Контракта обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств, Подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Подрядчика.

     

     11.5. Заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренные пунктом 11.4 Контакта изменения могут быть осуществлены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения Контракта.[518]

     [518] Пункт включается в контракт в случае если заказчик имеет статус "Государственный заказчик".

     

     

     11.6. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью Контракта.

     

     11.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

     

     Подрядчик обязан вернуть Заказчику на указанный им в Контракте банковский счет аванс, выданный в соответствии с Контрактом, в размере, соответствующем объему неисполненных

обязательств по выполнению Работ, в течение

 

рабочих дней[519] с момента расторжения

Контракта.[520]

     [519] Устанавливается заказчиком.

     

     [520] Абзац включается в контракт, если было установлено условие о выплате аванса.

     

     

     11.8. Стороны вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в соответствии с положениями частей 8-11, 13-19, 21-23 статьи 95 ФЗ № 44.

     

     11.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

     

     11.10. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение направляется Подрядчику и размещается в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44.[521]

     [521] В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 ФЗ № 44, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не размещается на официальном сайте.

     

     

     11.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

     

     11.12. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 ФЗ № 44, обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

     

     11.13. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотрено пунктом 4.4.8 Контракта.

     

     Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

     

     В случае отмены Заказчиком в соответствии с ФЗ № 44 не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44, Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.[522] [523]

     [522] Подпункт включается в контракт при наличии пункта 4.4.7 контракта.

     

     [523] В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 ФЗ № 44, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не размещается на официальном сайте.

     

     

     11.14. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

     

     11.15. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение направляется Заказчику и размещается в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном частью 20.1 статьи 95 ФЗ № 44.[524]

     [524] В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 ФЗ № 44, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не размещается на официальном сайте.

     

     

     11.16. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

     

     Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 ФЗ № 44, обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

     

     11.17. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

     

     11.18. В случае отмены Подрядчиком в соответствии с ФЗ № 44 не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 20.1 статьи 95 ФЗ № 44, Подрядчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.[525]

     [525] В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 ФЗ № 44, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не размещается на официальном сайте.

     

     

     11.19. Срок исполнения Контракта:

 

[526].

     [526] Указывается заказчиком с учетом предусмотренных контрактом предельных сроков реализации комплекса мер, перечисленных в части 1 статьи 94 ФЗ № 44.

     

     

12. Исключительные права

     

     12.1. Подрядчик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с выполнением Работ в рамках Контракта.

     

     12.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании результатов выполненных Работ, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Подрядчиком в полном объеме.

     

     

13. Антикоррупционная оговорка

     

     13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

     

     платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

     

     платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

     

     не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

     

     

14. Прочие положения

     

     14.1. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

     

     14.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение

 

календарных/рабочих дней[527] с даты такого изменения. При этом если Подрядчик не исполнит

либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Подрядчик.

     [527] Указывается заказчиком.

     

     

     14.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по Контракту, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.4 Контракта, направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 16 Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 16 Контракта, либо с использованием факсимильной связи.

     

     Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 16 Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

     

     14.4.[528] В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений.

     [528] Пункт не включается в контракт в случае заключения контракта по результатам закрытых электронных процедур, проводимых в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 ФЗ № 44.

     

     

     Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, от имени Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

     

     14.5. При исполнении Контракта не допускается:

     

     - перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

     

     В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Подрядчика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

     

     14.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

     

     14.7. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

     

     14.8. Должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение Контракта

 

.[529]

     [529] Указывается должность, ФИО, номер контрактного телефона, адрес электронной почты ответственного должностного лица заказчика.

     

     

15. Перечень приложений[530] [531]

     [530] Перечень приложении и их порядковые номера определяются заказчиком.

     

     [531] Раздел контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.

     

     

     Неотъемлемой частью Контракта является следующее:

 

     Приложение № 1 - Техническое задание на

 

листах;

 

     Приложение № 2 - Описание объекта закупки на

 

листах;

 

     Приложение № 3 - Смета на выполнение работ на

 

листах;

 

     Приложение № 4 - Форма Заявки на оказание работ на

 

листах;[532]

 

     Приложение № 5 - Перечень адресов выполнения услуг на

 

листах[533];

 

     Приложение № 6 - График выполнения работ (Календарный план) на

 

листах;[534]

     

     Приложение № 7 - Предложение Подрядчика по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки".[535]

     [532] Приложение вводится в контракт в случае, если выполнение работ осуществляется по заявкам заказчика.

     

     [533] Приложение вводится в контракт в случае, если выполнение работ осуществляется по нескольким адресам.

     

     [534] Приложение вводится в контракт в случае, если выполнение работ осуществляется в соответствии с графиком (этапами) выполнения работ.

     

     [535] Включается в контракт в случае проведения конкурса и при установлении заказчиком такого критерия. Не включается в контракт при отсутствии соответствующего предложения в составе заявки подрядчика.

     

     

16. Адреса. Банковские реквизиты и подписи Сторон:

     

     

Заказчик:

 

 

Подрядчик:

 

Полное наименование[536];


идентификационный номер налогоплательщика;


место нахождения;


почтовый адрес;


адрес электронной почты;


номер контактного телефона;


банковские реквизиты.

 

Полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если Подрядчиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени Подрядчика выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если Подрядчиком является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);


фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если Подрядчиком является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени Подрядчика выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если Подрядчик является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя);


адрес электронной почты;


номер контрактного телефона;

 

 

 

идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если Подрядчиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если Подрядчиком является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если Подрядчиком является иностранное лицо);

код причины постановки на учет юридического лица (если Подрядчиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени Подрядчика выступает обособленное подразделение юридического лица);


реквизиты счета Подрядчика, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты выполненной работы (ее результатов), а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта

 

 

 

от Заказчика

 

от Подрядчика

 

 

 

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика

 

 

     [536] Указание краткого наименования заказчика допустимо в случае, если в информации о заключенном контракте (карточке контракта) содержится и полное, и краткое наименование заказчика.

     

     

Приложение № 1

к Контракту

от "__" ____ 20__ г. № ___

     

     

Техническое задание

     

     

     Включается заказчиком в проект контракта самостоятельно с учетом специфики работ.

     

     

От Заказчика:

 

От Подрядчика:

 

 

 

 

 

 

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика

 

 

     

     

Приложение № 2

к Контракту

от "__" ____ 20__ г. № ___

     

     

Описание объекта закупки[537]

     [537] Заказчик устанавливает функциональные, технические и качественные характеристики к объекту закупки самостоятельно в соответствии со статьей 33 ФЗ № 44, исходя из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта.

     

     

     Включается заказчиком при подготовке проекта контракта в точном соответствии с описанием объекта закупки, размещенным в составе извещения об осуществлении закупки.

     

     

Приложение № 3

к Контракту

от "__" ____ 20__ г. № ___

     

     

Смета на выполнение работ[538]

     [538] Итоговая стоимость каждой позиции контракта рассчитывается с учетом коэффициента, который равен отношению предложенной победителем закупки цены контракта к начальной (максимальной) цене контракта. Полученная итоговая стоимость каждой позиции контракта и общая итоговая Цена контракта вносятся в проект контракта, направляемого заказчиком победителю закупки.

     

     

№ п/п

Наименование работы

Единица измере-

ния[539]

Объем работы[540]

Цена единицы работы, руб. (включая НДС) (если облагается НДС)

Сумма, руб. (включая НДС) (если облагается НДС)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Итого:

 

     [539] Указывается в строгом соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения.

     

     [540] Столбец 4 не указывается при выполнении работ в случае, если объем подлежащих выполнению работ невозможно определить, и заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 ФЗ № 44 определяет начальную цену единицы работы, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта.

     

     

Приложение № 4

к Контракту

от "__" ____ 20__ г. № ___

     

     

Форма заявки на выполнение работ

     

     

 

Заявка на выполнение работы №

 

 

 

к Контракту от

"

 

"

 

20

 

г. №

 

 

 

г.

 

 

от

 

     

     

№ п/п

Наименование работы

Единица измере-

ния[541]

Объем работы[542]

Цена единицы работы, руб. (включая НДС) (если облагается НДС)

Сумма, руб. (включая НДС) (если облагается НДС)

1

2

3

4

5

6

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

     [541] Указывается в строгом соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения.

     

     [542] Столбец 4 не указывается при выполнении работ в случае, если объем подлежащих выполнению работ невозможно определить, и заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 ФЗ № 44 определяет начальную цену единицы работы, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта.

     

     

Адрес выполнения Работы:

 

 

Подпись:


От Заказчика:

 

 

 

М.П. (при наличии)

 

 

От Заказчика:

 

От Поставщика:

 

 

 

 

 

 

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика

 

 

     

     

Приложение № 5

к Контракту

от "__" ____ 20__ г. № ___

     

     

Перечень адресов выполнения работ

     

     

№ п/п

Адрес выполнения работ

Наименование работы

Единица измерения[543]

Объем[544]

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

     [543] Указывается в строгом соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения.

     

     [544] Столбец не заполняется при осуществлении закупки в соответствии с частью 24 статьи 22 ФЗ № 44.

     

     

От Заказчика:

 

От Подрядчика:

 

 

 

 

 

 

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика

 

 

     

     

Приложение № 6

к Контракту

от "__" ____ 20__ г. № ___

     

     

График выполнения работ (Календарный план)

     

     

Наименование

Наименование

Единица

Объем

Сроки выполнения работ

п/п

этапа выполнения работ

работ, входящих в состав этапа выполнения работ

измере-

ния[545]

ра-

бот[546]

Начало срока выполнения этапа работ (промежуточного периода этапа работ)

Окончание срока выполнения этапа работ (промежуточного периода этапа работ)

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

     [545] Указывается в строгом соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения.

     

     [546] Столбец не заполняется при осуществлении закупки в соответствии с частью 24 статьи 22 ФЗ № 44.

     

     

От Заказчика:

 

От Подрядчика:

 

 

 

 

 

 

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика

 

 

     

     

Приложение № 7

к Контракту

от "__" ____ 20__ г. № ___

     

     

Предложение Подрядчика по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки"

     

     

     Приложение включается в контракт в случае проведения конкурса и при установлении заказчиком такого критерия. Не включается в контракт при отсутствии соответствующего предложения в составе заявки подрядчика.
     
     

Приложение N 6

к Методическим рекомендациям

     

     

 

УТВЕРЖДАЮ:[547]

 

 

 

Заказчик

 

 

 

 

"

 

"

 

20

 

г.

     [547] Применяется при осуществлении заказчиками централизованной закупки в случаях, установленных Постановлением N 1095 и утверждается руководителем заказчика (заместителем руководителя заказчика) или иным должностным лицом заказчика, действующим по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     (Сноска в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 28 апреля 2022 года N 79-р; в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29 июля 2022 года N 164-р. - См. предыдущую редакцию)     

     

     При необходимости заказчик устанавливает перечень дополнительных требований к извещению об осуществлении закупки, участникам закупок, содержанию заявок на участие в закупках при осуществлении закупок:

     

     а) на оказание услуг специализированного депозитария и доверительного управления средствами пенсионных накоплений, установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 24.07.2002 N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации";

     

     б) на оказание услуг специализированного депозитария, оказываемых уполномоченному федеральному органу, и доверительного управления, установленных в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих";

     

     в) на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, установленных федеральным законом, регулирующим отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

     

     

Приложение N 2

к распоряжению Комитета

по государственному заказу

Санкт-Петербурга

от N ______
(Дополнительно включено
распоряжением Комитета
по государственному заказу
Санкт-Петербурга
от 10 января 2022 года N 2-р)

     

     

Методические рекомендации по разработке документов, которые содержатся в извещении при осуществлении закупки путем проведения открытого конкурса в электронной форме на право заключения контракта на поставку пищевых продуктов в образовательные организации

(с изменениями на 19 марта 2025 года)

1. Общие положения

     

     1.1. Методические рекомендации по разработке документов, которые содержатся в извещении при осуществлении закупки путем проведения открытого конкурса в электронной форме на право заключения контракта на поставку пищевых продуктов в образовательные организации (далее - Методические рекомендации) разработаны в целях оказания методологического сопровождения деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга и государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, находящимся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (далее - заказчики) осуществляющих закупки пищевых продуктов в образовательные организации путем проведения открытого конкурса в электронной форме (далее - закупка, конкурс).

     

     1.2. Методические рекомендации являются обязательными для заказчиков при осуществлении централизованных закупок товаров, работ, услуг в случаях, установленных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 N 1095 "О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга" (далее - Постановление N 1095).

     

     1.3. Понятия, термины и сокращения, использующиеся в Методических рекомендациях применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон).

     

     1.4. В целях повышения эффективности закупок, в том числе снижения стоимости, развития добросовестной конкуренции, повышения качества поставляемой продукции, заказчикам рекомендуется осуществлять закупки пищевых продуктов по номенклатурным группам (молочная продукция, хлебобулочные изделия и т.д.) в виде отдельных процедур закупок с учетом обеспечения потенциальным участникам закупок гарантий по реализации их права на участие в закупке, эффективности использования бюджетных средств и развития добросовестной конкуренции, в целях соблюдения требования статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции, запрещающей совершение любых действий, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции при проведении закупок.

     

     1.5. При приемке пищевых продуктов (далее - также товар) заказчик вправе воспользоваться следующим регламентом.

     

     Приемка пищевых продуктов осуществляется в порядке и сроки, установленные контрактом, и оформляется в единой информационной системе в сфере закупок документом о приемке в электронной форме, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и заказчиком), либо заказчиком в установленные контрактом сроки направляется мотивированный отказ от подписания такого документа с указанием причин такого отказа.

     

     Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания такого документа подписываются, формируются и размещаются в единой информационной системе в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона.

     

     Для проверки пищевых продуктов, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу одним из указанных способов:

     

     а) силами заказчика:

     

     По решению заказчика приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек;

     

     б) с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

     

     Приемка товара осуществляется в три этапа.     

     

1 этап Регламента приемки пищевых продуктов (далее - Регламент) Оценка доставки пищевых продуктов

     

     Заказчик оценивает условия доставки пищевых продуктов по следующим основаниям:

     

     - требования к перевозке (транспортированию) пищевой продукции (статья 17 ТР ТС 021/2011, раздел 3 СП 2.3.2.1324-03);

     

     - санитарное состояние транспорта (статья 17 ТР ТС 021/2011, раздел 3 СП 2.3.2.1324-03);

     

     - требования к таре и упаковке (ТР ТС 005/2011, СП 2.3.2.1324-03, разделы 7, 8 СП 2.3.6.3668-20);

     

     - соблюдение правил товарного соседства при перевозке (транспортировке) пищевых продуктов (раздел 3 СП 2.3.2.1324-03);

     

     - требования к лицам, сопровождающим пищевую продукцию (пункт 3.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, пункт 7.1 СП 2.3.6.3668-20, статья 17 ТР ТС 021/2011).

     

     По итогам оценки условий доставки пищевых продуктов заказчик:

     

     а) переходит к этапу 2 настоящего Регламента, в случае если:

     

     - пищевые продукты доставлены на специализированном транспорте (в случае доставки скоропортящихся пищевых продуктов - охлаждаемый или изотермический);

     

     - санитарное состояние транспорта удовлетворительное (грузовые отделения, контейнеры чистые);

     

     - товарное соседство при доставке различных пищевых продуктов на одном транспорте соблюдено;

     

     - соблюдены требования к таре и упаковке;

     

     - лица, сопровождающие пищевую продукцию в пути следования и выполняющие их погрузку и выгрузку, имеющие непосредственный контакт с продовольственным (пищевым) сырьем и (или) пищевой продукцией должны использовать чистую санитарную одежду и иметь личную медицинскую книжку.

     

     б) пищевые продукты не принимает и возвращает поставщику, в случае если:

     

     - пищевые продукты доставлены не на специализированном транспорте;

     

     - не соблюден температурный режим;

     

     - санитарное состояние транспорта неудовлетворительное;

     

     - товарное соседство при доставке различных пищевых продуктов на одном транспорте не соблюдено;

     

     - не соблюдены требования к таре и упаковке;

     

     - лица, сопровождающие пищевую продукцию в пути следования осуществляют разгрузку без использования санитарной одежды; отсутствует личная медицинская книжка установленного образца.     

     

2 этап Регламента - оценка внешнего вида пищевых продуктов

     

     Заказчик оценивает внешний вид пищевых продуктов:
          

отсутствие признаков недоброкачественности

Приложение N 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20

непереработанная пищевая продукция животного происхождения подлежит ветеринарно-санитарной экспертизе

Статья 30 ТР ТС 021/2011
     
Приказ Минсельхоза России от 13.12.2022 № 862

(Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 октября 2024 года N 711-р. - См. предыдущую редакцию)

соответствие упаковки действующим требованиям

ТР ТС 005/2011

соответствие маркировки требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"

п.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20


Статья 4 ТР ТС 022/2011

указание срока годности пищевой продукции

Статья 4 ТР ТС 022/2011

недопущение использования продуктов и блюд, которые не допускаются при организации питания детей

Приложение N 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20

соответствие характеристик поставленного товара условиям контракта

 

     

     По итогам оценки условий доставки пищевых продуктов заказчик:

     

     а) переходит к этапу 3 настоящего Регламента, в случае если:

     

     - отсутствуют признаки порчи и недоброкачественности (гниль, неприятный запах, вздутая консервная банка);

     

     - не нарушена целостность упаковки производителя;

     

     - маркировка присутствует, информация по маркировке представлена в полном объеме;

     

     - сроки годности позволяют использовать продукт до истечения его срока годности;

     

     - продукт не входит в перечень запрещенных пищевых продуктов при организации питания детей;

     

     - поставленный товар соответствует условиям контракта;

     

     б) товар не принимает и возвращает поставщику, в случае если:

     

     - имеются признаки порчи или недоброкачественности (гниль, неприятный запах, вздутая консервная банка);

     

     - целостность упаковки производителя нарушена;

     

     - маркировка отсутствует или информация представлена не в полном объеме;

     

     - сроки годности не позволяют использовать пищевые продукты до истечения его срока годности;

     

     - пищевые продукты входят в перечень запрещенных продуктов при организации питания детей;

     

     - поставленные пищевые продукты не соответствует условиям контракта.

          

3 этап Регламента - оценка сопроводительных документов

     

     Заказчик изучает сопроводительные документы:

     

декларация о соответствии

Декларированию соответствия подлежит выпускаемая в

статья 21, статья 23 ТР ТС 021/2011

обращение на таможенной территории Таможенного союза пищевая продукция, за исключением:


1. непереработанной пищевой продукции животного происхождения;


2. специализированной пищевой продукции;


3. уксуса.

свидетельство о государственной регистрации


статья 21, статья 24 ТР ТС 021/2011

Специализированная пищевая продукция подлежит государственной регистрации:


1. пищевая продукция для детского питания, в том числе вода питьевая для детского питания;


2. пищевая продукция для диетического лечебного и диетического профилактического питания;


3. минеральная природная, лечебно-столовая, лечебная минеральная вода с минерализацией свыше 1 мг/дм или при меньшей минерализации, содержащая биологически активные вещества в количестве не ниже бальнеологических норм;


4. пищевая продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин;


5. биологически активные добавки к пище.

документы ветеринарно-санитарной экспертизы


статья 21, статья 30 ТР ТС 021/2011,
     

Приказа Минсельхоза России от 13.12.2022 № 862

Непереработанная пищевая продукция животного происхождения подлежит ветеринарно-санитарной экспертизе

(Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 октября 2024 года N 711-р. - См. предыдущую редакцию)
     

     

     Порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов утвержден приказом Минсельхоза России от 13.12.2022 № 862 "Об утверждении Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях" (далее - Порядок).
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 октября 2024 года N 711-р. - См. предыдущую редакцию)

     

     По итогам изучения сопроводительных документов заказчик:

     

     а) принимает пищевые продукты в соответствии с условиями контракта.

     

     В системе ФГИС "Меркурий заказчику необходимо погасить ветеринарные документы. Гасить ветеринарные документы необходимо после сверки товара. Погасить документ надо в течение суток после доставки и (или) приемки товара. Гашение будет означать, что товар принят. При осмотре необходимо уточнить у поставщика, оформлены ли на товары ветеринарные документы. Для этого следует запросить распечатку документа либо его уникальный идентификационный номер и (или) двумерный матричный штриховой код (QR-код). Проверить электронный ветеринарный документ по номеру можно на официальном сайте системы ФГИС "Меркурий". Если на товар не оформлен электронный ветеринарный документ, то принимать товар нельзя.

     

     В случае отказа от приемки всей партии товара или ее части гашение осуществляется незамедлительно после составления документа об отказе от приемки товара. В соответствии с пунктом 25 Порядка оформление возвратного ветеринарного документа осуществляется при отказе от приемки всей партии товара или ее части независимо от основания отказа. Основание отказа от приемки товара указывается при оформлении возвратного ветеринарного документа.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 октября 2024 года N 711-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     б) не принимает пищевые продукты.

     

     В случае сомнения в идентификации пищевых продуктов (по наименованию - путем сравнения наименования и назначения пищевых продуктов, указанных в маркировке на потребительской упаковке и (или) в товаросопроводительной документации; визуальным методом - путем сравнения внешнего вида пищевых продуктов с признаками, изложенными в определении таких пищевых продуктов; органолептическим методом - путем сравнения органолептических показателей пищевых продуктов с признаками, изложенными в определении таких пищевых продуктов), для установления физико-механических, физико-химических, микробиологических и других показателей качества пищевых продуктов, определяемых в лабораторных условиях, лица, участвующие в приемке пищевых продуктов, своими силами отбирают образцы (пробы) пищевых продуктов (с контрольной пробой, если при отборе не присутствует поставщик, которая хранится на месте отбора проб), материалов. В случае если отбор проб требует необходимых навыков, специального оборудования и т.д., рекомендуется привлечение специалистов государственной аккредитованной исследовательской лаборатории для соблюдения требований нормативных документов к отбору проб пищевых продуктов.

     

     1.6. В целях реализации требований частей 2 и 4 статьи 14 Закона в отношении пищевых продуктов установлены*:
     

     ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств;
     

     преимущество в отношении товаров российского происхождения.
             

     * Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Постановление № 1875).    
     (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2025 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 28 декабря 2024 года N 1011-р. - См. предыдущую редакцию)
      

     1.7. При описании объекта закупки заказчики используют Ассортиментные перечни основной группы продовольственных товаров и сырья, с учетом специфики и особенностей организации питания различных контингентов социальной сферы Санкт-Петербурга, утвержденные Управлением социального питания. Указанные Ассортиментные перечни размещаются на странице Управления социального питания в сети Интернет по адресу: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/socpit/documents/.

     

     1.8. Перечень документов, содержащихся в извещении об осуществлении закупки:

     

     1.8.1. Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона, согласно Приложению N 1 к Методическим рекомендациям.

     

     1.8.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, согласно Приложению N 2 к Методическим рекомендациям.
     (Пункт в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     1.8.3. Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с Законом и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки, согласно Приложению N 3 к Методическим рекомендациям.

     

     1.8.4. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе в соответствии с Законом, согласно Приложению N 4 к Методическим рекомендациям.

     

     1.8.5. Проект контракта, согласно Приложению N 5 к Методическим рекомендациям.

     

     1.9. В соответствии с постановлением Правительства Российский Федерации от 29.12.2021 N 2571 "О требованиях к участникам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации" (далее - Постановление N 2571) дополнительные требования к участникам закупки могут не устанавливаться, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена не превышает 500000 рублей.
     (Пункт в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 13 декабря 2023 года N 299-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     

Приложение N 1

к Методическим рекомендациям

     

     

 

УТВЕРЖДАЮ:[1]

 

 

 

Заказчик

 

 

 

 

"

 

"

 

20

 

г.

     [1] Применяется при осуществлении заказчиками централизованной закупки в случаях, установленных Постановлением N 1095 и утверждается руководителем заказчика (заместителем руководителя заказчика) или иным должностным лицом заказчика, действующим по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

     

     

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона[2]

     [2] Разрабатывается заказчиком самостоятельно в зависимости от специфики объекта закупки.

     

     

Раздел 1. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам объекта закупки

     

     Устанавливаются с учетом пункта 2.5 Положения об организации деятельности заказчиков, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга, утвержденного Постановлением N 1095.

     

     Не допускается включение в описание объекта закупки (в том числе в форме требований к качеству, техническим характеристикам услуги) требований к участнику закупки (в том числе требования к квалификации участника закупки, включая наличие опыта работы), а также требования к деловой репутации участника закупки, требования к наличию у него производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом контракта, для выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если возможность установления таких требований к участнику закупки предусмотрена Законом.

     

     В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент".

     

     Использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в таком описании должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

     

     1. Описание объекта закупки в соответствии с требованиями, указанными в части 1 статьи 33 Закона, должно содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и (или) значения показателей, которые не могут изменяться.
     

     Характеристики товара, размещенные в разделе "Объект закупки" извещения об осуществлении закупки должны соответствовать характеристикам товара, указанным в Таблице 1 документа к извещению об осуществлении закупки "Описание объекта закупки".
     
     

Таблица 1

     

Тип объекта закупки

Товар

Наимено-
вание товара

Код пози-
ции

Наименова-
ние характеристи-
ки

Значение характе-
ристики

Единица измерения характеристи-
ки

Инструкция по заполнению характерис-
тик в заявке

Единица измерения

     
     При заполнении извещения об осуществлении закупки в графе "Инструкция по заполнению характеристик в заявке" таблицы раздела "Объект закупки" для каждой строки с характеристикой заказчик выбирает инструкцию для участников закупки:
     

     1. Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики (доступно для типа объекта закупки "Товар" и типа характеристики "Качественная" или "Количественная" с заполненным диапазоном).
     

     2. Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики (доступно для типа объекта закупки "Товар" и типа характеристики "Количественная" с указанным диапазоном).
     

     3. Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики (доступно для типа объекта закупки "Товар" и типа характеристики "Качественная").
     

     4. Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики (доступно для типа объекта закупки "Товар" и типа характеристики "Качественная", если указано более одного значения характеристики).
     

     5. Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики (доступно для качественной характеристики, если указано более одного значения характеристики).
     

     6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки (доступно для количественной и качественной характеристики, если указано только одно значение характеристики).    
     (Пункт 1 в редакции, введенной в действие с 1 октября 2023 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29 сентября 2023 года N 176-р. - См. предыдущую редакцию)
      

     2. Пункт исключен с 1 октября 2023 года - распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29 сентября 2023 года N 176-р. - См. предыдущую редакцию.

     

     

Раздел 2. Требования к гарантии качества товара

     

     1. Качество и безопасность пищевых продуктов должны соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых и технических документов, в том числе положениям:

     

     Постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 27.10.2020 N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидеомологические требования к организации общественного питания населения";

     

     Постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 20.11.2020 N 36 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3.6.3668-20 "Санитарно-эпидеомологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию";

     

     Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";

     

     Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов";

     

     Закона Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии" (далее - Закона N 4979-1 "О ветеринарии");

     

     Технического регламента Таможенного союза от 09.12.2011 N 021/2011 "О безопасности пищевой продукции";

     

     Технического регламента Таможенного союза от 16.08.2011 N 005/2011 "О безопасности упаковки";

     

     Технического регламента Таможенного союза от 09.12.2011 N 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки";

     

     Технического регламента Таможенного союза от 20.07.2012 N 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств";

     

     Технического регламента Таможенного союза от 23.09.2011 N 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков";

     

     Технического регламента Таможенного союза от 15.06.2012 N 027/2012 "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания";

     

     Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.11.2001 N 36;

     

     Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов СанПиН 2.3.2.1324-03", утвержденных постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2003 N 98;

     

     Национального стандарта ГОСТ Р 51074-2003 "Продукты пищевые. Информация для потребителя, общие требования";

     

     Статьи 469 Гражданского кодекса Российской Федерации.

     

     Иных нормативных и нормативно-технических документов (Технические регламенты Таможенного союза, определяющие требования к безопасности отдельных товарных групп пищевых продуктов, ГОСТ, ОСТ, ТУ производителя).

     

     В случае если нормативный, нормативно-технический документ утратил силу, вследствие отмены либо замены на иной документ, то исполнитель обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативного, нормативно-технического документа.

     

     

     Заказчик вправе дополнить данный пункт радела требованиями к нормативным, нормативно-техническим документам в соответствии с объектом закупки.

     

     2. Поставка товара должна сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность поставляемых пищевых продуктов.

     

     - наличие действующих деклараций о соответствии, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства (Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов", Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", Технические регламенты Таможенного союза на отдельные товарные группы пищевых продуктов);
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 декабря 2022 года N 273-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     - наличие ветеринарных сопроводительных документов в системе ФГИС "Меркурий" на продукцию животного происхождения (Закон Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии", Приказ Минсельхоза России от 13.12.2022 № 862 "Об утверждении Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях", Приказ Минсельхоза России от 30.06.2017 N 318 "Об утверждении порядка представления информации в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии и получения информации из нее", пункт 3.4.6 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2003 N 98, Технические регламенты Таможенного союза на продукцию животного происхождения);
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 12 декабря 2024 года N 929-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     - иные документы, предусмотренные действующим законодательством, определяющими качество и безопасность пищевых продуктов.

     

     

     

     Заказчик самостоятельно устанавливает необходимые требованиями к документам, подтверждающие качество и безопасность поставляемых пищевых продуктов в соответствии с объектом закупки.

     

     3.[3] В соответствии со статьей 2.3 Закона N 4979-1 "О ветеринарии", частью 2 статьи 4 Федерального закона от 13.07.2015 N 243-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О ветеринарии" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 243-ФЗ) с 01.07.2018 оформление ветеринарных сопроводительных документов производится в электронной форме (за исключением случаев, установленных частью 2.1 статьи 4 Закона N 243-ФЗ) и осуществляется с использованием федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (ФГИС ВетИС) в порядке, утвержденном Приказом Минсельхоза России от 13.12.2022 № 862.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 12 декабря 2024 года N 929-р. - См. предыдущую редакцию)

     [3] Устанавливается заказчиком при необходимости.

     

     

     В соответствии с подпунктом 1.2.4 пункта 1.2 Методических указаний по обеспечению функционирования Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии, утвержденных Приказом Россельхознадзора от 30.01.2018 N 53 и порядком представления информации в ФГИС в области ветеринарии и получения информации из нее, утвержденного Приказом Минсельхоза России от 30.06.2017 N 318 предоставление информации о результатах лабораторных исследований подконтрольных товаров осуществляется с использованием компонента ВетИС - "Меркурий", предназначенного для регистрации результатов ветеринарно-санитарной экспертизы подконтрольных товаров и оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде, сохранения и обработки информации о них.

     

     Поставщик, с которым заключается контракт, должен быть зарегистрирован в системе ФГИС "Меркурий".

     

     Поставщик оформляет ветеринарные сопроводительные документы в системе ФГИС "Меркурий".

     

     4. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья человека.

     

     5. Поставщик обязуется представить по запросу заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую информацию и документы об условиях хранения, качестве поставляемого товара.

     

     6. Пищевые продукты должны храниться на складе в соответствии с условиями хранения рекомендованными изготовителем.

     

     7. В целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний работники организаций пищевой промышленности, общественного питания должны проходить медицинские осмотры и иметь медицинские книжки.

     

     8. Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству товара в момент его передачи, в течение остаточного срока годности.

     

     Заказчик вправе воспользоваться рекомендуемой формой (в том числе и в случае предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, если количество поставляемых товаров невозможно определить), установленной "в Приложении N 1.1 к Приложению N 1 к Методическим рекомендациям.
     (Абзац в редакции, введенной в действие с 1 октября 2023 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29 сентября 2023 года N 176-р. - См. предыдущую редакцию)     

     

     Заказчик вправе дополнить данный пункт радела требованиями в соответствии с объектом закупки.

     

     

Раздел 3. Требования к таре и упаковке товара

     

     Все поставляемые пищевые продукты должны передаваться заказчику в упаковке, соответствующей установленным обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждения или порчи и обеспечивающей сохранность в течение всего срока годности товара.

     

     Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации маркировку, надлежащие условия хранения и перевозки, установленные изготовителем товара, необходимые для сохранения качества и безопасности товара.

     

     

     

     Заказчик устанавливает требования к таре и упаковке пищевых продуктов.

     

     

Раздел 4. Требования к перевозка (транспортировке) товара

     

     Выполнение погрузочно-разгрузочных работ, доставка товара осуществляются за счет поставщика.

     

     Перевозка (транспортирование) и хранение продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции должны осуществляться в соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов. Совместная перевозка (транспортирование) продовольственного (пищевого) сырья, полуфабрикатов и готовой пищевой продукции допускается при условии наличия герметической упаковки, а также при соблюдении температурно-влажностных условий хранения и перевозки (транспортирования).

     

     

5. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки

     

     5.1. Приложение N 1.1. Требования к минимальному остаточному сроку годности поставляемого товара.     
     (Раздел в редакции, введенной в действие с 1 октября 2023 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29 сентября 2023 года N 176-р. - См. предыдущую редакцию)
     
          

Приложение N 1.1

к Приложению N 1 к

Методическим рекомендациям

     

     

Рекомендуемая форма "Номенклатура, количество и требования, предъявляемые к качеству пищевых продуктов, а также к их техническим, качественным, функциональным характеристикам"          


Приложение исключено с 1 октября 2023 года - распоряжение Комитета по
 государственному заказу Санкт-Петербурга от 29 сентября 2023 года N 176-р. -

См. предыдущую редакцию

     

Приложение N 1.2

к Приложению N 1 к

Методическим рекомендациям

     

     

Рекомендуемая форма "Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара"     


Приложение исключено с 1 октября 2023 года - распоряжение Комитета по
 государственному заказу Санкт-Петербурга от 29 сентября 2023 года N 176-р. -

См. предыдущую редакцию

              


     Приложение N 1.3 к Приложению N 1 предыдущей редакции с 1 октября 2023 года считается Приложением N 1.1 к Приложению N 1 настоящей редакции - распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29 сентября 2023 года N 176-р.


Приложение N 1.1

к Приложению N 1 к

Методическим рекомендациям

     

     

Рекомендуемая форма "Требования к минимальному остаточному сроку годности поставляемого товара"[4]

     [4] Требования устанавливаются к тем товарам, к которым требуется установление минимального остаточного срока годности.

     

     

N п/п

Наименование предлагаемого к поставке товара[5]

Минимальный остаточный срок годности поставляемого товара (дн.)

1

2

3

 

 

 

     [5] Заполняется в соответствии с номенклатурой пищевых продуктов.

     

     

     Либо:

     

     В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, если количество поставляемых товаров невозможно определить:

     

Приложение N 1.1

к Приложению N 1 к

Методическим рекомендациям

     

     

Рекомендуемая форма "Номенклатура и требования, предъявляемые к качеству пищевых продуктов, а также к их техническим, качественным, функциональным характеристикам"     


Приложение исключено с 1 октября 2023 года - распоряжение Комитета по
 государственному заказу Санкт-Петербурга от 29 сентября 2023 года N 176-р. -

См. предыдущую редакцию


Приложение N 1.2

к Приложению N 1 к

Методическим рекомендациям

     

     

Рекомендуемая форма "Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара"     


Приложение исключено с 1 октября 2023 года - распоряжение Комитета по
 государственному заказу Санкт-Петербурга от 29 сентября 2023 года N 176-р. -

См. предыдущую редакцию

          

     

Приложение N 1.3

к Приложению N 1 к

Методическим рекомендациям

     

     

Рекомендуемая форма "Требования к минимальному остаточному сроку годности поставляемого товара"


Приложение исключено с 1 октября 2023 года - распоряжение Комитета по
 государственному заказу Санкт-Петербурга от 29 сентября 2023 года N 176-р. -

См. предыдущую редакцию

     

     

Приложение N 2

к Методическим рекомендациям

     

     

 

УТВЕРЖДАЮ:[8]

 

 

 

Заказчик

 

 

 

 

"

 

"

 

20

 

г.

     [8] Применяется при осуществлении заказчиками централизованной закупки в случаях, установленных Постановлением N 1095 и утверждается руководителем заказчика (заместителем руководителя заказчика) или иным должностным лицом заказчика, действующим по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

     

     

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта[9]

     [9] В случае проведения совместной закупки обоснование начальной (максимальной) цены контракта устанавливается по каждому контракту, заключаемому по результатам проведения совместного конкурса.

     

     

     Обоснованной признается закупка, осуществляемая в соответствии с положениями статей 19 и 22 Закона.

     

     Заказчик

 

(наименование заказчика)

 

     Начальная (максимальная) цена контракта (далее - НМЦК) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 N 567, посредством применения

следующего метода или нескольких следующих методов:

 

(указывается метод).

 

     В целях применения нормативного метода используются предельные цены, установленные в соответствии со статьей 19 Закона, постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2016 N 489 "Об утверждении Правил определения требований к закупаемым государственными органами Санкт-Петербурга, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)", распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 31.05.2018 N 100-р "Об утверждении значений потребительских свойств (в том числе характеристик качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен) отдельных видов товаров, работ, услуг", а

также

 

(Заказчик указывает нормативно-правовой акт, которым

утвержден ведомственный перечень).

     

N п/п

ОКПД2/Код ККН

Наименование товара (наименование ККН)

Ед.изм.

Количество

Предельная цена/цена за ед. с НДС, руб.

Сумма по позициям/

НМЦК, руб.

1

2

3

4

5

6

7

1

выбирается заказчиком из Справочника ККН

 

 

V


Заполняется заказчиком

 

Начальная (максимальная) цена контракта

 

     

     

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

     

     В соответствии с частью 5 статьи 22 Закона Заказчиком в целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) осуществлены следующие действия по получению ценовой информации:

 

     - направлены запросы в адрес не менее пяти потенциальных поставщиков, осуществляющих поставку идентичных товаров, планируемых к закупке, или при их отсутствии однородных товаров

 

(указываются реквизиты запросов). Получено

 

(указывается количество) ценовых предложений на запросы заказчика

 

(указывается информация о регистрации полученных ценовых предложений в делопроизводстве заказчика);

 

     - размещен запрос цен товаров в единой информационной системе

 

(указываются реквизиты запроса). Получено

 

(указывается количество) ценовых

предложений

 

(указывается информация о регистрации полученных ценовых

предложений в делопроизводстве заказчика);

 

     - осуществлен поиск ценовой информации в реестре контрактов, заключенных заказчиками, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами, в течение

последних трех лет

 

(указывается информация о результатах поиска ценовой

информации в реестре контрактов);

 

     - осуществлен поиск ценовой информации в иных источниках общедоступной ценовой информации

в соответствии с частью 18 статьи 22 Закона

 

(указывается информация о

результатах поиска ценовой информации).

 

     Либо:


     В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, если количество поставляемых товаров невозможно определить:

 

 

    

Определение начальной цены единицы товара, начальных сумм цен единиц товаров, максимального значения цены контракта[10]


     [10] В случае проведения совместной закупки начальная цена единицы товара, начальные суммы цен единиц товаров, максимальное значение цены контракта определяется по каждому контракту, заключаемому по результатам проведения совместного конкурса.

 

 

     Заказчик

 

(наименование заказчика)

 

     Начальная цена единицы товара (далее - НЦЕТ) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 N 567, посредством применения следующего метода или

нескольких следующих методов:

 

(указывается метод).

 

     В целях применения нормативного метода используются предельные цены, установленные в соответствии со статьей 19 Закона, Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2016 N 489 "Об утверждении Правил определения требований к закупаемым государственными органами Санкт-Петербурга, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)", распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 31.05.2018 N 100-р "Об утверждении значений потребительских свойств (в том числе характеристик качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен) отдельных видов товаров, работ, услуг", а

также

 

(Заказчик указывает нормативно-правовой акт, которым

утвержден ведомственный перечень).

     

N п/п

ОКПД2/Код ККН

Наименование товара (наименование ККН)

Ед.изм.

Начальная цена единицы товара, рублей

1

2

3

4

5

1

выбирается заказчиком из Справочника ККН

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Начальная сумма цен единиц товаров, рублей

 

 

Максимальное значение цены контракта, рублей

 

     

     

Определение начальной цены единицы товара, начальных сумм цен единиц товаров, максимального значения цены контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

     

     В соответствии с частью 5 статьи 22 Закона заказчиком в целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) осуществлены следующие действия по получению ценовой информации:

 

     - направлены запросы в адрес не менее пяти потенциальных исполнителей, осуществляющих поставку идентичных товаров, планируемых к закупке, или при их отсутствии однородных товаров

 

(указываются реквизиты запросов). Получено

 

(указывается количество) ценовых предложений на запросы заказчика

 

(указывается информация о регистрации полученных ценовых предложений в делопроизводстве заказчика);

 

     - размещен запрос цен товаров в единой информационной системе

 

(указываются реквизиты запроса). Получено

 

(указывается количество) ценовых

предложений

 

(указывается информация о регистрации полученных ценовых

предложений в делопроизводстве заказчика);

 

     - осуществлен поиск ценовой информации в реестре контрактов, заключенных заказчиками, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами, в течение

последних трех лет

 

(указывается информация о результатах поиска ценовой

информации в реестре контрактов);

 

     - осуществлен поиск ценовой информации в иных источниках общедоступной ценовой информации

в соответствии с частью 18 статьи 22 Закона

 

(указывается информация о

результатах поиска ценовой информации).

     
     Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с исполнителем - рубль Российской Федерации.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р. - См. предыдущую редакцию)
     
     Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта с использованием иностранной валюты не допускается, за исключением случая обоснования и определения таких цен.[11]
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р. - См. предыдущую редакцию)

     [11] Заказчик, осуществляющий деятельность на территории иностранного государства, также указывает информацию о валюте, используемой для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, для оплаты поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, и порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.
     (Сноска в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р. - См. предыдущую редакцию)
     
     
          

Приложение N 3
к Методическим рекомендациям
(В редакции, введенной в действие
 распоряжением Комитета по
 государственному заказу Санкт-Петербурга
 от 5 марта 2025 года N 57-р. -
 См. предыдущую редакцию)
     

      

УТВЕРЖДАЮ: [12]

Заказчик

"

"

20

г.


     [12] Применяется при осуществлении заказчиками централизованной закупки в случаях, установленных Постановлением № 1095 и утверждается руководителем заказчика (заместителем руководителя заказчика) или иным должностным лицом заказчика, действующим по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     
     

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению


     

Примерная форма электронного документа "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению" при осуществлении закупок на поставку пищевых продуктов в образовательные организации

(Позиция 33 приложения к Постановлению № 2571)[13], путем проведения открытого конкурса в электронной форме (применяется в случае установления критерия оценки в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 32 Закона)

     
     

     В соответствии со статьей 48 Закона заявка на участие в закупке состоит из трех частей.

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке

Первая часть заявки должна содержать следующую информацию и документы:

1.

Предложение участника в отношении объекта закупки:

Включается в заявку на участие в закупке.

1.1.

Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака).

Учитывая, что характеристики объекта закупки размещены в извещении об осуществлении закупки в структурированном виде, то характеристики предлагаемого участником закупки товара формируются на электронной площадке и заполняются в соответствии со столбцом "Инструкция по заполнению характеристики в заявке" таблицы раздела "Объект закупки" извещения об осуществлении закупки.

При формировании предложения в отношении характеристик товара должны быть учтены следующие особенности:

1.1.1. Применяются следующие положения инструкции:

Включаются в заявку на участие в закупке.

Таблица применения положений инструкции

Положения инструкции по заполнению характеристик в заявке

Пояснения

Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики с учетом положений раздела 1.1.2 настоящей инструкции. Правила толкования математических знаков осуществляются в соответствии с правилами математики

Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики

Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики с указанием верхней и нижней границы такого диапазона, с учетом пояснений, приведенных в разделе 1.1.2 настоящей инструкции. Правила толкования математических знаков осуществляются в соответствии с правилами математики

Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

Участник закупки выбирает и указывает в заявке только одно значение характеристики из перечисленных, со всеми словами и обозначениями, указанными в извещении об осуществлении закупки, включая единицы измерения (при указании) без изменения значения характеристики

Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики

Участником закупки представляется одно или несколько из значений характеристики со всеми словами и обозначениями, указанными в извещении об осуществлении закупки, включая единицы измерения (при указании) без изменения значения характеристики. В данном случае могут быть представлены также все значения, указанные в составе извещения об осуществлении закупки

Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики

Участник закупки указывает в заявке все перечисленные значения характеристики со всеми словами и обозначениями, указанными в извещении об осуществлении закупки, включая единицы измерения (при их указании) без изменения значения характеристики

Значение характеристики не может изменяться участником

Участник закупки указывает в заявке значение характеристики в неизменном виде, со всеми словами и обозначениями, указанными в извещении об осуществлении закупки, включая единицы измерения (при их указании) без изменения значения характеристики

1.1.2. При установлении требований к значению характеристик применяются следующие слова и символы:

Таблица применения символов

Слова/символы

Пояснения

>=
от
минимальное
значение
не менее
не ниже
не уже

В случае если требуется указать конкретное значение характеристики, участник указывает одно значение характеристики более или равное установленному.

В случае если требуется указать диапазонное значение характеристики, крайнее значение предлагаемого участником диапазона должно быть более или равное установленному

>
более
выше
свыше

В случае если требуется указать конкретное значение характеристики, участник указывает одно значение характеристики более установленного.

В случае если требуется указать диапазонное значение характеристики, крайнее значение предлагаемого участником диапазона должно быть более установленного

<=
до
максимальное
значение
не более
не выше
не шире

В случае если требуется указать конкретное значение характеристики, участник указывает одно значение характеристики менее или равное установленному.

В случае если требуется указать диапазонное значение характеристики, крайнее значение предлагаемого участником диапазона должно быть менее или равное установленному

<
менее
ниже
уже

В случае если требуется указать конкретное значение характеристики, участник указывает одно значение характеристики менее установленного.

В случае если требуется указать диапазонное значение характеристики, крайнее значение предлагаемого участником диапазона должно быть менее установленного

Знак "-"
(минус),
находящийся
перед
значением
показателя

Означает отрицательное число.

В случае если требуется указать конкретное значение характеристики, участник указывает одно значение характеристики.

Например: от -5°С - требуется указать одно конкретное значение от -5°С и выше по температурной шкале

Представление конкретных значений характеристик с использованием символов, указанных в настоящем разделе инструкции, не допускается*.

     * Инструкция подготовлена для случаев, когда в описании объекта закупки встречаются символы и слова, перечисленные в таблице применения символов. Для случая, когда используются иные обозначения (не длиннее, не короче, длиннее, короче, легче и т.д.), необходимо их внести в таблицу применения символов и определить порядок их применения. При формировании инструкции по заполнению заявки заказчику необходимо внести в таблицу применения символов только те слова и символы, которые используются в описании объекта закупки.

В случае если требование к значению характеристики установлено одновременно с применением нескольких слов/символов из данного раздела, в том числе с использованием союза "и" (например: >= X < Y, > X и <= Y, от X до Y и т.д.), и от участника в соответствии с положениями инструкции требуется представить конкретное значение или диапазон значений, участник в заявке указывает одно конкретное значение характеристики из данного диапазона или одно значение диапазона, соответствующее установленным требованиям.

В случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака с сопровождением слов "или эквивалент" участнику закупки в своей заявке необходимо указать товарный знак (при наличии). При указании товарного знака участнику необходимо исключать его сопровождение словами "или эквивалент".

1.2.

Наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Закона

Включается в заявку на участие в закупке.

1.3.

Предложение по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки". Порядок предоставления предложения по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки", установлен в приложении № 4 к извещению об осуществлении закупки "Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе".

Включается в заявку на участие в закупке. Отсутствие такого предложения не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

1.4.

Иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара.

Включается в заявку на участие в закупке. Отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

Вторая часть заявки должна содержать следующую информацию и документы:

     Информацию и документы об участнике закупки:

1.

     Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, являющегося объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

Включается в заявку на участие в закупке

2.

     Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона

Требование не установлено

3.

     Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона

     1. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
     
     2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
     

Включается в заявку на участие в закупке

     

     3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
     

     

     4. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
     

     

     5. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
     

     

     6. [14] Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
     

     

     7. Отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
     

     

     а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
     
     б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
     

     

     в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
     

     

     8. Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
     

     

     9. Участник закупки не является иностранным агентом;
     
     10. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

4.

     Реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта.

Включается в заявку на участие в закупке.

5.

     Информация и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 14 Закона.
     
     В соответствии с требованиями Постановления № 1875 установлены
     
     ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств**
     
     И/ИЛИ
     
     преимущество в отношении товаров российского происхождения**
     
     ** выбрать нужное
     
     Подтверждением страны происхождения товара является указание в заявке на участие в закупке наименования страны происхождения товара в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 части 1 статьи 43 Закона.

Включается в заявку на участие в закупке.

6.

     Информация и документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, в форме электронных  документов или в форме электронных образов бумажных документов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2023 № 579 (далее - Постановление № 579) (в случае предоставления обеспечения заявок в виде денежных средств участниками закупки, являющимися юридическими лицами, зарегистрированными на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическими лицами, являющимися гражданами государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).

Включается в заявку на участие в закупке

Третья часть заявки должна содержать следующую информацию:

     Предложение участника закупки о цене контракта.
     
     ИЛИ
     
     Предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона).

Включается в заявку на участие в закупке

В соответствии с частями 4, 5 статьи 43 Закона:

     Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки (при применении открытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до окончания установленного в соответствии с Законом срока подачи заявок на участие в закупке.

     Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

В соответствии с частью 6 статьи 43 Закона:

     1. Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Законом оператору электронной площадки.

     2. Информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке.
     
     Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой

     3. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке.
     
     Такие документы в случаях, предусмотренных Законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.
     
     В соответствии с частью 2 статьи 31 Закона и позицией 33 приложения к Постановлению № 2571 установлены следующие дополнительные требования

Наименование отдельных видов товаров, работ, услуг, являющихся объектом закупки, наименование, товаров, работ, услуг, являющихся объектом отдельных видов закупок

Дополнительные требования к участникам закупки

Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям

33. Услуги общественного питания и (или) поставка пищевых продуктов, закупаемых для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организаций, организаций социального обслуживания, организаций отдыха детей и их оздоровления

1) наличие опыта исполнения участником закупки договора, предусматривающего оказание услуг общественного питания и (или) поставки пищевых продуктов.

Цена оказанных услуг и (или) поставленных товаров по договору должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

2) отсутствие у участника закупки, являющегося физическим лицом, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного

1) исполненный договор;

2) акт приемки оказанных услуг и (или) поставленных товаров, подтверждающий цену оказанных услуг и (или) поставленных товаров;

3) справка об отсутствии у участника закупки, являющегося физическим лицом, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера участника закупки, являющегося юридическим лицом, судимости за преступления, предусмотренные статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации;

исполнительного органа, главного бухгалтера участника закупки, являющегося юридическим лицом, судимости за преступления, предусмотренные статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята);

3) непривлечение участника закупки, являющегося физическим лицом, либо руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера участника закупки, являющегося юридическим лицом, к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 6.3, 6.5-6.7, 14.43, 14.44-14.46.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) декларация участника закупки о непривлечении участника закупки, являющегося физическим лицом, либо руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера участника закупки, являющегося юридическим лицом, к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 6.3, 6.5-6.7, 14.43, 14.44-14.46.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

4) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона.

     Опытом исполнения договора, предусмотренным приложением в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", считается с учетом положений настоящего пункта опыт исполнения участником закупки договора, предметом которого являются поставка одного или нескольких товаров, выполнение одной или нескольких работ, оказание одной или нескольких услуг, указанных в приложении в соответствующей позиции в графе "Дополнительные требования к участникам закупки";
     

     Если в графе "Дополнительные требования к участникам закупки" предусмотрено несколько видов опыта выполнения работ, то соответствующим требованию о наличии опыта выполнения работ является участник закупки, обладающий хотя бы одним из таких видов опыта.
     

     Опытом исполнения договора, предусмотренным приложением в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", считается такой опыт участника закупки за 5 лет до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке с учетом правопреемства (в случае наличия подтверждающего документа). Предусмотренные приложением в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям" акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ и являющийся последним актом, составленным при исполнении такого договора, акт приемки объекта капитального строительства, акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия и разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию должны быть подписаны не ранее чем за 5 лет до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
     

     Ценой поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору, предусмотренному приложением в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", считается общая цена (сумма цен) товаров, работ, услуг, указанная в акте (актах) приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных приложением в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям". Если при исполнении такого договора составлено несколько актов приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, участниками закупки направляются в соответствии с требованиями Закона все такие акты.
     

     Договором, предусмотренным позицией 33 приложения к Постановлению № 2571 в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", считается контракт, заключенный и исполненный в соответствии с Законом, либо договор, заключенный и исполненный в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - ФЗ № 223).
     

     Предусмотренные в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям" информация и документы направляются участниками закупки в соответствии с требованиями Закона в полном объеме и со всеми приложениями. При проведении предусмотренных Законом электронных процедур такие информация и документы направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.
     

     Если предусмотренные в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям" документы и информация о таких документах содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе ведение которых осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая информационная система) с размещением на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" таких документов, вместо направления таких документов участник закупки вправе направить в соответствии с Законом номер реестровой записи из соответствующего реестра.
     

     В случае наличия противоречий между информацией, содержащейся в единой информационной системе, и информацией, содержащейся в документах, направляемых участниками закупки и предусмотренных в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям", приоритет имеет информация, содержащаяся в единой информационной системе.
     

     В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, положения настоящего пункта и положения, предусмотренные в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", касающиеся начальной (максимальной) цены контракта, применяются к максимальному значению цены контракта.
     

     В случае проведения совместного конкурса положения настоящего пункта и положения, предусмотренные в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", касающиеся начальной (максимальной) цены контракта, применяются к сумме начальных (максимальных) цен каждого контракта, заключаемого по результатам проведения такого совместного конкурса, а в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, - к сумме максимальных значений цены контракта.
     

     Опытом исполнения договора, предусмотренным в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", также считается опыт исполнения контрактов, исполненных участником закупки по результатам проведения совместного конкурса или аукциона. При этом ценой поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг считается сумма цен товаров, работ, услуг, поставленных, выполненных, оказанных по таким контрактам.


     [13] Применяется при выборе критерия, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 32 Закона.
     

     [14] Позиция 6 пункта 3 формируется исходя из требований, применяемых к конкретной закупке. В случае если указанное требование не устанавливается, позиция 6 пункта 3 дополняется словами: "требование не установлено".
     
     

Примерная форма электронного документа "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению" при осуществлении закупок на поставку пищевых продуктов в образовательные организации

 (Позиция 33 приложения к Постановлению № 2571)[15], путем проведения открытого конкурса в электронной форме (применяется в случае установления критериев оценки в соответствии с пунктами 3, 4 части 1 статьи 32 Закона)

     
     

     В соответствии со статьей 48 Закона заявка на участие в закупке состоит из трех частей.

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке

Первая часть заявки должна содержать следующую информацию и документы:

1.

Предложение участника в отношении объекта закупки:

Включается в заявку на участие в закупке.

1.1.

Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака).

Учитывая, что характеристики объекта закупки размещены в извещении об осуществлении закупки в структурированном виде, то характеристики предлагаемого участником закупки товара формируются на электронной площадке и заполняются в соответствии со столбцом "Инструкция по заполнению характеристики в заявке" таблицы раздела "Объект закупки" извещения об осуществлении закупки.

При формировании предложения в отношении характеристик товара должны быть учтены следующие особенности:

1.1.1. Применяются следующие положения инструкции:

Включается в заявку на участие в закупке.

Таблица применения положений инструкции

Положения инструкции по заполнению характеристик в заявке

Пояснения

Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики с учетом положений раздела 1.1.2 настоящей инструкции. Правила толкования математических знаков осуществляются в соответствии с правилами математики

Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики

Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики с указанием верхней и нижней границы такого диапазона, с учетом пояснений, приведенных в разделе 1.1.2 настоящей инструкции. Правила толкования математических знаков осуществляются в соответствии с правилами математики

Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

Участник закупки выбирает и указывает в заявке только одно значение характеристики из перечисленных. со всеми словами и обозначениями, указанными в извещении об осуществлении закупки, включая единицы измерения (при указании) без изменения значения характеристики

Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики

Участником закупки представляется одно или несколько из значений характеристики со всеми словами и обозначениями, указанными в извещении об осуществлении закупки, включая единицы измерения (при указании) без изменения значения характеристики. В данном случае могут быть представлены также все значения, указанные в составе извещения об осуществлении закупки

Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики

Участник закупки указывает в заявке все перечисленные значения характеристики со всеми словами и обозначениями, указанными в извещении об осуществлении закупки, включая единицы измерения (при их указании) без изменения значения характеристики

Значение характеристики не может изменяться участником

Участник закупки указывает в заявке значение характеристики в неизменном виде, со всеми словами и обозначениями, указанными в извещении об осуществлении закупки, включая единицы измерения (при их указании) без изменения значения характеристики

1.1.2. При установлении требований к значению характеристик применяются следующие слова и символы:

Таблица применения символов

Слова/символы

Пояснения

>=
от
минимальное
значение
не менее
не ниже
не уже

В случае если требуется указать конкретное значение характеристики, участник указывает одно значение характеристики более или равное установленному.

В случае если требуется указать диапазонное значение характеристики, крайнее значение предлагаемого участником диапазона должно быть более или равное установленному

>
более
выше
свыше

В случае если требуется указать конкретное значение характеристики, участник указывает одно значение характеристики более установленного.

В случае если требуется указать диапазонное значение характеристики, крайнее значение предлагаемого участником диапазона должно быть более установленного

<=
до
максимальное
значение
не более
не выше
не шире

В случае если требуется указать конкретное значение характеристики, участник указывает одно значение характеристики менее или равное установленному.

В случае если требуется указать диапазонное значение характеристики, крайнее значение предлагаемого участником диапазона должно быть менее или равное установленному

<
менее
ниже
уже

В случае если требуется указать конкретное значение характеристики, участник указывает одно значение характеристики менее установленного.

В случае если требуется указать диапазонное значение характеристики, крайнее значение предлагаемого участником диапазона должно быть менее установленного

Знак "-" (минус), находящийся перед значением показателя

Означает отрицательное число.

В случае если требуется указать конкретное значение характеристики, участник указывает одно значение характеристики.

Например: от -5°С - требуется указать одно конкретное значение от -5°С и выше по температурной шкале

Представление конкретных значений характеристик с использованием символов, указанных в настоящем разделе инструкции, не допускается*.

     * Инструкция подготовлена для случаев, когда в описании объекта закупки встречаются символы и слова, перечисленные в таблице применения символов. Для случая, когда используются иные обозначения (не длиннее, не короче, длиннее, короче, легче и т.д.), необходимо их внести в таблицу применения символов и определить порядок их применения. При формировании инструкции по заполнению заявки заказчику необходимо внести в таблицу применения символов только те слова и символы, которые используются в описании объекта закупки.

В случае если требование к значению характеристики установлено одновременно с применением нескольких слов/символов из данного раздела, в том числе с использованием союза "и" (например: >= X < Y, > X и <= Y, от X до Y и т.д.), и от участника в соответствии с положениями инструкции требуется представить конкретное значение или диапазон значений, участник в заявке указывает одно конкретное значение характеристики из данного диапазона или одно значение диапазона, соответствующее установленным требованиям.

В случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака с сопровождением слов "или эквивалент" участнику закупки в своей заявке необходимо указать товарный знак (при наличии). При указании товарного знака участнику необходимо исключать его сопровождение словами "или эквивалент".

1.2.

Наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Закона.

Включается в заявку на участие в закупке.

1.3.

Предложение по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки". Порядок предоставления предложения по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки", установлен в приложении № 4 к извещению об осуществлении закупки "Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе".

Включается в заявку на участие в закупке. Отсутствие такого предложения не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

1.4.

Иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара.

Включается в заявку на участие в закупке. Отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

Вторая  часть заявки должна содержать следующую информацию и документы:

     Информацию и документы об участнике закупки:

1.

     Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, являющегося объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

Включается в заявку на участие в закупке

2.

     Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона

Требование не установлено

3.

     Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона

     1. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
     
     2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
     

Включается в заявку на участие в закупке.

     

     3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании

     

указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

     

     4. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
     

     

     5. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
     

     

     6. [16] Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
     

     

     7. Отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
     

     

     а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
     
     б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
     

     

     в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
     

     

     8. Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
     
     9. Участник закупки не является иностранным агентом;
     
     10. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

4.

     Реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта.

Включается в заявку на участие в закупке.

5.

     Документы, подтверждающие квалификацию участника закупки.
     
     Перечень документов и порядок предоставления документов, подтверждающих квалификацию участника закупки, установлен в приложении № 4 к извещению об осуществлении закупки "Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе".

Включается в заявку на участие в закупке. Отсутствие таких документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям Закона.

6.

     Информация и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 14 Закона.
     
     В соответствии с требованиями Постановления № 1875 установлены
     
     ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств**
     
     И/ИЛИ
     
     преимущество в отношении товаров российского происхождения**
     
     ** выбрать нужное
     
     Подтверждением страны происхождения товара является указание в заявке на участие в закупке наименования страны происхождения товара в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 части 1 статьи 43 Закона.

Включается в заявку на участие в закупке.

7.

     Информация и документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов в соответствии с Постановлением № 579 (в случае предоставления обеспечения заявок в виде денежных средств участниками закупки, являющимися юридическими лицами, зарегистрированными на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическими лицами, являющимися гражданами государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).

Включается в заявку на участие в закупке

Третья часть заявки должна содержать следующую информацию:

     Предложение участника закупки о цене контракта.
     
     ИЛИ
     
     Предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона).

Включается в заявку на участие в закупке.

В соответствии с частями 4, 5 статьи 43 Закона:

     Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки (при применении открытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до окончания установленного в соответствии с Законом срока подачи заявок на участие в закупке.

     Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

В соответствии с частью 6 статьи 43 Закона:

     1. Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Законом оператору электронной площадки.

     2. Информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке.
     
     Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой

     3. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке.
     
     Такие документы в случаях, предусмотренных Законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.
     
     В соответствии с частью 2 статьи 31 Закона и позицией 33 приложения к Постановлению № 2571 установлены следующие дополнительные требования  установлены следующие дополнительные требования

Наименование отдельных видов товаров, работ, услуг, являющихся объектом закупки, наименование, товаров, работ, услуг, являющихся объектом отдельных видов  закупок

Дополнительные требования к участникам закупки

Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям

33. Услуги общественного питания и (или) поставка пищевых продуктов, закупаемых для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организаций, организаций социального обслуживания, организаций отдыха детей и их оздоровления

1) наличие опыта исполнения участником закупки договора, предусматривающего оказание услуг общественного питания и (или) поставки пищевых продуктов.

Цена оказанных услуг и (или) поставленных товаров по договору должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

1) исполненный договор;

2) акт приемки оказанных услуг и (или) поставленных товаров, подтверждающий цену оказанных услуг и (или) поставленных товаров;

3) справка об отсутствии у участника закупки, являющегося физическим лицом, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главного

2) отсутствие у участника закупки, являющегося физическим лицом, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера участника закупки, являющегося юридическим лицом, судимости за преступления, предусмотренные статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята);

3) непривлечение участника закупки, являющегося физическим лицом, либо руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера участника закупки, являющегося юридическим

бухгалтера участника закупки, являющегося юридическим лицом, судимости за преступления, предусмотренные статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации;

4) декларация участника закупки о непривлечении участника закупки, являющегося физическим лицом, либо руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера участника закупки, являющегося юридическим лицом, к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 6.3, 6.5-6.7, 14.43, 14.44-14.46.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

лицом, к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 6.3, 6.5-6.7, 14.43, 14.44-14.46.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи  43 Закона.

     Опытом исполнения договора, предусмотренным приложением в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", считается с учетом положений настоящего пункта опыт исполнения участником закупки договора, предметом которого являются поставка одного или нескольких товаров, выполнение одной или нескольких работ, оказание одной или нескольких услуг, указанных в приложении в соответствующей позиции в графе "Дополнительные требования к участникам закупки";
     

     Если в графе "Дополнительные требования к участникам закупки" предусмотрено несколько видов опыта выполнения работ, то соответствующим требованию о наличии опыта выполнения работ является участник закупки, обладающий хотя бы одним из таких видов опыта.
     

     Опытом исполнения договора, предусмотренным приложением в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", считается такой опыт участника закупки за 5 лет до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке с учетом правопреемства (в случае наличия подтверждающего документа). Предусмотренные приложением в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям" акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ и являющийся последним актом, составленным при исполнении такого договора, акт приемки объекта капитального строительства, акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия и разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию должны быть подписаны не ранее чем за 5 лет до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
     

     Ценой поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору, предусмотренному приложением в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", считается общая цена (сумма цен) товаров, работ, услуг, указанная в акте (актах) приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных приложением в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям". Если при исполнении такого договора составлено несколько актов приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, участниками закупки направляются в соответствии с требованиями Закона все такие акты.
     

     Договором, предусмотренным позицией 33 приложения к Постановлению № 2571 в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", считается контракт, заключенный и исполненный в соответствии с Законом, либо договор, заключенный и исполненный в соответствии с ФЗ № 223.
     

     Предусмотренные в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям" информация и документы направляются участниками закупки в соответствии с требованиями Закона в полном объеме и со всеми приложениями. При проведении предусмотренных Законом электронных процедур такие информация и документы направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.
     

     Если предусмотренные в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям" документы и информация о таких документах содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе ведение которых осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая информационная система) с размещением на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" таких документов, вместо направления таких документов участник закупки вправе направить в соответствии с Законом номер реестровой записи из соответствующего реестра.
     

     В случае наличия противоречий между информацией, содержащейся в единой информационной системе, и информацией, содержащейся в документах, направляемых участниками закупки и предусмотренных в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям", приоритет имеет информация, содержащаяся в единой информационной системе.
     

     В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, положения настоящего пункта и положения, предусмотренные в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", касающиеся начальной (максимальной) цены контракта, применяются к максимальному значению цены контракта.
     

     В случае проведения совместного конкурса положения настоящего пункта и положения, предусмотренные в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", касающиеся начальной (максимальной) цены контракта, применяются к сумме начальных (максимальных) цен каждого контракта, заключаемого по результатам проведения такого совместного конкурса, а в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, - к сумме максимальных значений цены контракта.
     

     Опытом исполнения договора, предусмотренным в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", также считается опыт исполнения контрактов, исполненных участником закупки по результатам проведения совместного конкурса или аукциона. При этом ценой поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг считается сумма цен товаров, работ, услуг, поставленных, выполненных, оказанных по таким контрактам.


     [15] Применяется при выборе критериев, предусмотренных пунктами 3, 4 части 1 статьи 32 Закона.
     

     [16] Позиция 6 пункта 3 формируется исходя из требований, применяемых к конкретной закупке. В случае если указанное требование не устанавливается, позиция 6 пункта 3 дополняется словами: "требование не установлено".
     
     

Примерная форма электронного документа "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению" при осуществлении закупок на поставку пищевых продуктов в образовательные организации

(Позиция 33 приложения к Постановлению № 2571)[17], путем проведения открытого конкурса в электронной форме (применяется в случае установления критерия оценки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 32 Закона)

     
     

     В соответствии с частью 19 статьи 48 Закона, в случае если в извещении об осуществлении закупки не установлены критерии, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32 Закона, заявка состоит из второй и третьей частей.

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке

Вторая часть заявки должна содержать следующую информацию и документы:

     Информацию и документы об участнике закупки:

1.

     Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, являющегося объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

Включается в заявку на участие в закупке

2.

     Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона

Требование не установлено

3.

     Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона

     1. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
     
     2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
     

Включается в заявку на участие в закупке.

     

     3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
     

     

     4. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
     

     

     5. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
     

     

     6. [18] Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
     

     

     7. Отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
     

     

     а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
     

     

     б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
     

     

     в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
     

     

     8. Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
     
     9. Участник закупки не является иностранным агентом;
     
     10. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

4.

Реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта.

Включается в заявку на участие в закупке.

5.

     Документы, подтверждающие квалификацию участника закупки.
     
     Перечень документов и порядок предоставления документов, подтверждающих квалификацию участника закупки, установлен в приложении № 4 к извещению об осуществлении закупки "Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе".

Включается в заявку на участие в закупке. Отсутствие таких документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям Закона.

6.

     Предложение участника в отношении объекта закупки:

Включается в заявку на участие в закупке.

6.1.

     Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака).
     
     Учитывая, что характеристики объекта закупки размещены в извещении об осуществлении закупки в структурированном виде, то характеристики предлагаемого участником закупки товара формируются на электронной площадке и заполняются в соответствии со столбцом "Инструкция по заполнению характеристики в заявке" таблицы раздела "Объект закупки" извещения об осуществлении закупки.
     
     При формировании предложения в отношении характеристик товара должны быть учтены следующие особенности:
     
     6.1.1. Применяются следующие положения инструкции:

Включается в заявку на участие в закупке.

Таблица применения положений инструкции

Положения инструкции по заполнению характеристик в заявке

Пояснения

Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики с учетом положений раздела 6.1.2 настоящей инструкции. Правила толкования математических знаков осуществляются в соответствии с правилами математики

Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики

Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики с указанием верхней и нижней границы такого диапазона, с учетом пояснений, приведенных в разделе 6.1.2 настоящей инструкции. Правила толкования математических знаков осуществляются в соответствии с правилами математики

Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

Участник закупки выбирает и указывает в заявке только одно значение характеристики из перечисленных, со всеми словами и обозначениями, указанными в извещении об осуществлении закупки, включая единицы измерения (при указании) без изменения значения характеристики

Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики

Участником закупки представляется одно или несколько из значений характеристики со всеми словами и обозначениями, указанными в извещении об осуществлении закупки, включая единицы измерения (при указании) без изменения значения характеристики. В данном случае могут быть представлены также все значения, указанные в составе извещения об осуществлении закупки

Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики

Участник закупки указывает в заявке все перечисленные значения характеристики со всеми словами и обозначениями, указанными в извещении об осуществлении закупки, включая единицы измерения (при их указании) без изменения значения характеристики

Значение характеристики не может изменяться участником

Участник закупки указывает в заявке значение характеристики в неизменном виде, со всеми словами и обозначениями, указанными в извещении об осуществлении закупки, включая единицы измерения (при их указании) без изменения значения характеристики

6.1.2. При установлении требований к значению характеристик применяются следующие слова и символы:

Таблица применения символов

Слова/символы

Пояснения

>=
от
минимальное
значение
не менее
не ниже
не уже

В случае если требуется указать конкретное значение характеристики, участник указывает одно значение характеристики более или равное установленному.

В случае если требуется указать диапазонное значение характеристики, крайнее значение предлагаемого участником диапазона должно быть более или равное установленному

>
более
выше
свыше

В случае если требуется указать конкретное значение характеристики, участник указывает одно значение характеристики более установленного.

В случае если требуется указать диапазонное значение характеристики, крайнее значение предлагаемого участником диапазона должно быть более установленного

<=
до
максимальное
значение
не более
не выше
не шире

В случае если требуется указать конкретное значение характеристики, участник указывает одно значение характеристики менее или равное установленному.

В случае если требуется указать диапазонное значение характеристики, крайнее значение предлагаемого участником диапазона должно быть менее или равное установленному

<
менее
ниже
уже

В случае если требуется указать конкретное значение характеристики, участник указывает одно значение характеристики менее установленного.

В случае если требуется указать диапазонное значение характеристики, крайнее значение предлагаемого участником диапазона должно быть менее установленного

Знак "-" (минус), находящийся перед значением показателя

Означает отрицательное число.

В случае если требуется указать конкретное значение характеристики, участник указывает одно значение характеристики.

Например: от -5°С - требуется указать одно конкретное значение от -5°C и выше по температурной шкале

Представление конкретных значений характеристик с использованием символов, указанных в настоящем разделе инструкции, не допускается*.

     * Инструкция подготовлена для случаев, когда в описании объекта закупки встречаются символы и слова, перечисленные в таблице применения символов. Для случая, когда используются иные обозначения (не длиннее, не короче, длиннее, короче, легче и т.д.), необходимо их внести в таблицу применения символов и определить порядок их применения. При формировании инструкции по заполнению заявки заказчику необходимо внести в таблицу применения символов только те слова и символы, которые используются в описании объекта закупки.

В случае если требование к значению характеристики установлено одновременно с применением нескольких слов/символов из данного раздела, в том числе с использованием союза "и" (например: >= X < Y, > X и <= Y, от X до Y и т.д.), и от участника в соответствии с положениями инструкции требуется представить конкретное значение или диапазон значений, участник в заявке указывает одно конкретное значение характеристики из данного диапазона или одно значение диапазона, соответствующее установленным требованиям.

В случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака с сопровождением слов "или эквивалент" участнику закупки в своей заявке необходимо указать товарный знак (при наличии). При указании товарного знака участнику необходимо исключать, его сопровождение словами "или  эквивалент".

6.2.

Наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Закона.

Включается в заявку на участие в закупке.

7.

     Информация и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 14 Закона.
     
     В соответствии с требованиями Постановления № 1875 установлены
     
     ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств**
     
     И/ИЛИ
     
     преимущество в отношении товаров российского происхождения**
     
     ** выбрать нужное
     
     Подтверждением страны происхождения товара является указание в заявке на участие в закупке наименования страны происхождения товара в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 части 1 статьи 43 Закона.

Включается в заявку на участие в закупке.

8.

     Информация и документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов в соответствии с Постановлением № 579 (в случае предоставления обеспечения заявок в виде денежных средств участниками закупки, являющимися юридическими лицами, зарегистрированными на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическими лицами, являющимися гражданами государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).

Включается в заявку на участие в закупке.

Третья часть заявки должна содержать следующую информацию:

     Предложение участника закупки о цене контракта.
     
     ИЛИ
     
     Предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона).

Включается в заявку на участие в закупке

В соответствии с частями 4, 5 статьи 43 Закона:

     Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки (при применении открытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до окончания установленного в соответствии с Законом срока подачи заявок на участие в закупке.

     Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

В соответствии с частью 6 статьи 43 Закона:

     1. Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Законом оператору электронной площадки.

     2. Информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке.
     
     Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой

     3. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке.
     
     Такие документы в случаях, предусмотренных Законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.
     
     В соответствии с частью 2 статьи 31 Закона и позицией 33 приложения к Постановлению № 2571 установлены следующие дополнительные требования

Наименование отдельных видов товаров, работ, услуг, являющихся объектом закупки, наименование, товаров, работ, услуг, являющихся объектом отдельных видов закупок

Дополнительные требования к участникам закупки

Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям

33. Услуги общественного питания и (или) поставка пищевых продуктов, закупаемых для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организаций, организаций социального обслуживания, организаций отдыха детей и их оздоровления

1) наличие опыта исполнения участником закупки договора, предусматривающего оказание услуг общественного питания и (или) поставки пищевых продуктов.

Цена оказанных услуг и (или) поставленных товаров по договору должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

2) отсутствие у участника закупки, являющегося физическим лицом, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главного

1) исполненный договор;

2) акт приемки оказанных услуг и (или) поставленных товаров, подтверждающий цену оказанных услуг и (или) поставленных товаров;

3) справка об отсутствии у участника закупки, являющегося физическим лицом, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера участника закупки, являющегося юридическим лицом, судимости за преступления, предусмотренные статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации;

бухгалтера участника закупки, являющегося юридическим лицом, судимости за преступления, предусмотренные статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята);

3) непривлечение участника закупки, являющегося физическим лицом, либо руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера участника закупки, являющегося юридическим лицом, к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 6.3, 6.5-6.7, 14.43, 14.44-14.46.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) декларация участника закупки о непривлечении участника закупки, являющегося физическим лицом, либо руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера участника закупки, являющегося юридическим лицом, к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 6.3, 6.5-6.7, 14.43, 14.44-14.46.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

4) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона.

     Опытом исполнения договора, предусмотренным приложением в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", считается с учетом положений настоящего пункта опыт исполнения участником закупки договора, предметом которого являются поставка одного или нескольких товаров, выполнение одной или нескольких работ, оказание одной или нескольких услуг, указанных в приложении в соответствующей позиции в графе "Дополнительные требования к участникам закупки";
     

     Если в графе "Дополнительные требования к участникам закупки" предусмотрено несколько видов опыта выполнения работ, то соответствующим требованию о наличии опыта выполнения работ является участник закупки, обладающий хотя бы одним из таких видов опыта.
     

     Опытом исполнения договора, предусмотренным приложением в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", считается такой опыт участника закупки за 5 лет до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке с учетом правопреемства (в случае наличия подтверждающего документа). Предусмотренные приложением в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям" акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ и являющийся последним актом, составленным при исполнении такого договора, акт приемки объекта капитального строительства, акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия и разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию должны быть подписаны не ранее чем за 5 лет до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
     

     Ценой поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору, предусмотренному приложением в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", считается общая цена (сумма цен) товаров, работ, услуг, указанная в акте (актах) приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных приложением в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям". Если при исполнении такого договора составлено несколько актов приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, участниками закупки направляются в соответствии с требованиями Закона все такие акты.
     

     Договором, предусмотренным позицией 33 приложения к Постановлению № 2571 в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", считается контракт, заключенный и исполненный в соответствии с Законом, либо договор, заключенный и исполненный в соответствии с ФЗ № 223.
     

     Предусмотренные в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям" информация и документы направляются участниками закупки в соответствии с требованиями Закона в полном объеме и со всеми приложениями. При проведении предусмотренных Законом электронных процедур такие информация и документы направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.
     

     Если предусмотренные в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям" документы и информация о таких документах содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе ведение которых осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая информационная система) с размещением на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" таких документов, вместо направления таких документов участник закупки вправе направить в соответствии с Законом номер реестровой записи из соответствующего реестра.
     

     В случае наличия противоречий между информацией, содержащейся в единой информационной системе, и информацией, содержащейся в документах, направляемых участниками закупки и предусмотренных в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям", приоритет имеет информация, содержащаяся в единой информационной системе.
     

     В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, положения настоящего пункта и положения, предусмотренные в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", касающиеся начальной (максимальной) цены контракта, применяются к максимальному значению цены контракта.
     

     В случае проведения совместного конкурса положения настоящего пункта и положения, предусмотренные в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", касающиеся начальной (максимальной) цены контракта, применяются к сумме начальных (максимальных) цен каждого контракта, заключаемого по результатам проведения такого совместного конкурса, а в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, - к сумме максимальных значений цены контракта.
     

     Опытом исполнения договора, предусмотренным в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", также считается опыт исполнения контрактов, исполненных участником закупки по результатам проведения совместного конкурса или аукциона. При этом ценой поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг считается сумма цен товаров, работ, услуг, поставленных, выполненных, оказанных по таким контрактам.


     [17] Применяется при выборе критерия, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 32 Закона.
     

     [18] Позиция 6 пункта 3 формируется исходя из требований, применяемых к конкретной закупке. В случае если указанное требование не устанавливается, позиция 6 пункта 3 дополняется словами: "требование не установлено".
     
     

Приложение N 4

к Методическим рекомендациям

     

     

 

УТВЕРЖДАЮ:[26]

 

 

 

Заказчик

 

 

 

 

"

 

"

 

20

 

г.

     [26] Применяется при осуществлении заказчиками централизованной закупки в случаях, установленных Постановлением N 1095 и утверждается руководителем заказчика (заместителем руководителя заказчика) или иным должностным лицом заказчика, действующим по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

     

     

Порядок рассмотрения и оценки заявок[27]

     [27] Заказчик самостоятельно устанавливает критерии, показатели критерия, детализирующие показатели, порядок оценки в соответствии с Постановлением N 2604.

     

     

     Положение о порядке оценки заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о предельных величинах значимости критериев оценки таких заявок, о требованиях к форме порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах (далее - Положение) утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2021 N 2604 "Об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, внесении изменений в пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. N 2369 и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации" (далее - Постановление N 2604).

     

     При оценке заявок применяются следующие термины:

     

     "оценка заявок" - действия членов комиссии по осуществлению закупок по присвоению в случаях, предусмотренных Законом, и в соответствии с Положением баллов заявкам (частям заявок) на основании информации и документов участников закупок;

     

     "критерий оценки" - предусмотренные частью 1 статьи 32 Закона критерии оценки заявок, в соответствии с которыми осуществляется оценка заявок;

     

     "значимость критерия оценки" - вес критерия оценки в процентах в совокупности всех критериев оценки, установленных в извещении об осуществлении закупки;

     

     "показатель оценки" - вид расхода, вид характеристики объекта закупки и вид характеристики квалификации участников закупки, детализирующие оценку заявок по соответствующему критерию оценки;

     

     "значимость показателя оценки" - вес показателя оценки в процентах в совокупности всех показателей оценки, детализирующих оценку заявок по соответствующему критерию оценки;

     

     "функциональная зависимость" - зависимость между значением показателя оценки и значением количества присваиваемых баллов, при которой одному значению показателя оценки соответствует одно значение количества баллов;

     

     "шкала оценки" - значения количества баллов, присваиваемых определенным значениям показателя оценки в случае отсутствия между ними функциональной зависимости, а также в случае, если показатель оценки не определяется количественным значением;
     
     "оборудование и другие материальные ресурсы" - объекты основных средств в значении, предусмотренном законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете;
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16 ноября 2022 года N 253-р)
     

     "специалисты и иные работники" - работники в значении, предусмотренном трудовым законодательством.   
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16 ноября 2022 года N 253-р)
       

     Для оценки заявок применяются следующие критерии оценки (при этом количество используемых критериев оценки должно быть не менее двух, одним из которых должен являться критерий оценки "Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги"):

     

     1. Стоимостные критерии оценки:

     

     1.1. Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги.

     

     2. Нестоимостные критерии оценки:[28]

     [28] Устанавливаются заказчиком самостоятельно в зависимости от специфики объекта закупки.

     

     

     2.1. Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки.

     

     2.2. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации (далее - квалификация участников закупки).

     

     Сумма величин значимости всех применяемых критериев оценки составляет 100 процентов:

     

     Минимальная значимость критерия "Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги" - 40 процентов;

     

     Максимальная сумма величин значимости нестоимостных критериев оценки - 60 процентов.

     

     В случае оценки по критерию оценки двух и более видов расходов, характеристик объекта закупки, характеристик квалификации участников закупки:

     

     а) применяются показатели оценки;

     

     б) в отношении каждого показателя оценки устанавливается значимость показателя оценки. Сумма величин значимости всех применяемых показателей оценки по критерию оценки составляет 100 процентов;

     

     в) оценка заявки (части заявки) по критерию оценки определяется путем суммирования среднего количества баллов, присвоенных всеми принимавшими участие в ее рассмотрении и оценке членами комиссии по осуществлению закупок по каждому показателю оценки, умноженного на значимость соответствующего показателя оценки. При этом среднее количество баллов определяется путем суммирования количества баллов, присвоенных каждым членом комиссии по осуществлению закупок, и последующего деления на количество таких членов.

     

     В случае применения показателей оценки по критериям оценки "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки" и "Квалификация участников закупки":

     

     а) применяются детализирующие показатели;

     

     б) в отношении каждого детализирующего показателя устанавливается значимость детализирующего показателя. Сумма величин значимости всех применяемых детализирующих показателей по показателю оценки составляет 100 процентов;

     

     в) оценка заявки (части заявки) по показателю оценки определяется путем суммирования среднего количества баллов, присвоенных всеми принимавшими участие в ее рассмотрении и оценке членами комиссии по осуществлению закупок по каждому детализирующему показателю, умноженного на значимость соответствующего детализирующего показателя. При этом среднее количество баллов определяется путем суммирования количества баллов, присвоенных каждым членом комиссии по осуществлению закупок, и последующего деления на количество таких членов.

     

     

     

Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме на право заключения контракта на поставку пищевых продуктов в образовательные организации, значимость критериев, показателей, детализирующих показателей оценки

(В редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 28 июля 2022 года N 157-р. - См. предыдущую редакцию)

Форма "Порядок рассмотрения и оценки заявок"

I. Информация о заказчике и закупке

[1]

     

Коды

Полное наименование

ИНН

КПП

Место нахождения, телефон, адрес электронной почты

по ОКТМО

Наименование бюджетного, автономного учреждения,

государственного, муниципального унитарного

предприятия, иного юридического лица, которому

ИНН

переданы полномочия государственного,

муниципального заказчика[2]

Место нахождения, телефон, адрес электронной почты[2]

КПП

Наименование объекта закупки[3]

по ОКТМО

    
     [1] Заполняется заказчиком самостоятельно в соответствии с объектом закупки.
     
     [2] Указывается в случае передачи в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетному, автономному учреждению, государственному, муниципальному унитарному предприятию, иному юридическому лицу полномочий государственного, муниципального заказчика.
     
     [3] Заполняется заказчиком.
     
     

II. Критерии и показатели оценки заявок на участие в закупке

     

N

Критерий оценки

Значимость критерия оценки, процентов

Показатель оценки

Значимость показателя оценки, процентов

Показатель оценки, детализирующий показатель оценки

Значимость показателя, детализирующего показатель оценки, процентов (далее - детализирующий показатель)

Формула оценки или шкала оценки

1.

Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги

40%

-

-

-

-

Значение количества баллов (), присваиваемое заявке, которая подлежит в соответствии с Законом оценке по указанному критерию определяется по одной из следующих формул:
     

     "Вариант 1 (не применяется в случае применения Вариантов 2 и 3):
     

,

     
     Вариант 2 (применяется в случае, если по результатам применения формулы, предусмотренной Вариантом 1, при оценке хотя бы одной заявки получено значение, являющееся отрицательным числом):
     

,

     
     Вариант 3 (применяется в случае, если при проведении процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона) в соответствии с Законом подано ценовое предложение, предусматривающее снижение таких цены контракта либо суммы цен ниже нуля)
     

     а) для подлежащей в соответствии с Законом оценке заявки участника закупки, ценовое предложение которого не предусматривает снижение цены контракта либо суммы цен ниже нуля, по критерию оценки "Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги" значение количества баллов по указанному критерию оценки () определяется по формуле:
     

,

     
     б) для подлежащей в соответствии с Законом оценке заявки участника закупки, ценовое предложение которого предусматривает снижение цены контракта либо суммы цен ниже нуля, по критерию оценки "цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги" значение количества баллов по указанному критерию оценки () определяется по формуле:
     

,

     
     где:
     

      - предложение участника закупки о цене контракта, или о сумме цен всех контрактов, заключаемых по результатам проведения совместного конкурса (в случае проведения совместного конкурса), или о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, в том числе при проведении в этом случае совместного конкурса), заявка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Законом оценке по критерию оценки "Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги" (далее - ценовое предложение);
     

      - наилучшее ценовое предложение из числа предложенных в соответствии с Законом участниками закупки, заявки (части заявки) которых подлежат оценке по критерию оценки "Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги";
     

      - начальная (максимальная) цена контракта, или сумма начальных (максимальных) цен каждого контракта, заключаемого по результатам проведения совместного конкурса (в случае проведения совместного конкурса), или начальная сумма цен единиц товаров, работ, услуг (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, в том числе при проведении в таком случае совместного конкурса)

(Строка в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 23 сентября 2022 года N 209-р; в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16 ноября 2022 года N 253-р. - См. предыдущую редакцию)

2.

Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов на праве собственности или ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации

60%

Наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов

___%[4]

Наличие автотранспортных средств, предназначенных для перевозки пищевых продуктов, в том числе имеющих холодильное оборудование

__%[5]

лучшим является наибольшее значение характеристики квалификации участника закупки и установлено предельное максимальное значение характеристики квалификации участника закупки


;


где:

- предельное максимальное значение характеристики квалификации участника закупки, установленное заказчиком;

- значение характеристики квалификации участника закупки, содержащееся в предложении участника закупки, заявка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Законом оценке;

- минимальное значение характеристики квалификации участника закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке.

Наличие складских помещений

__%[5]

Шкала оценки:

Наличие складских помещений площадью не менее ____кв.м - 100 баллов.

Отсутствие складских помещений, наличие складских помещений площадью менее установленной заказчиком или непредставление документов, подтверждающих наличие указанных складских помещений - 0 баллов.

Наличие у участников закупки опыта работы, связанного с предметом контракта

___%[6]

Характеристика квалификации участников закупки N 1:


Общая цена исполненных участником закупки договоров

40%

В случае, если лучшим является наибольшее значение характеристики квалификации участника закупки, значение количества баллов по детализирующему показателю рассчитывается по формуле


;


где:


- максимальное значение характеристики квалификации участника закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке;

- значение характеристики квалификации участника закупки, содержащееся в предложении участника закупки, заявка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Законом оценке;

- минимальное значение характеристики квалификации участника закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке.
     

Либо

В случае, если лучшим является наибольшее значение характеристики квалификации участника закупки и установлено предельное максимальное значение характеристики квалификации участника закупки, значение количества баллов по детализирующему показателю


;


где:

- значение характеристики квалификации участника закупки, содержащееся в предложении участника закупки, заявка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Законом оценке;

- минимальное значение характеристики квалификации участника закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке;

- предельное максимальное значение характеристики квалификации участника закупки, установленное заказчиком.

(Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16 ноября 2022 года N 253-р. - См. предыдущую редакцию)
     


     [4] Устанавливается заказчиком самостоятельно.
     
     [5] Устанавливается заказчиком самостоятельно.
     
     [6] Устанавливается заказчиком самостоятельно.

     
     

Характеристика квалификации участников закупки N 2:


Общее количество исполненных участником закупки договоров

30%

В случае, если лучшим является наибольшее значение характеристики квалификации участника закупки, значение количества баллов по детализирующему показателю рассчитывается по формуле


;


где:

(Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16 ноября 2022 года N 253-р. - См. предыдущую редакцию)


- максимальное значение характеристики квалификации участника закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке;

- значение характеристики квалификации участника закупки, содержащееся в предложении участника закупки, заявка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Законом оценке;

- минимальное значение характеристики квалификации участника закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке.
     

Либо

В случае, если лучшим является наибольшее значение характеристики квалификации участника закупки и установлено предельное максимальное значение характеристики квалификации участника закупки, значение количества баллов по детализирующему показателю


;


где:
     

- значение характеристики квалификации участника закупки, содержащееся в предложении участника закупки, заявка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Законом оценке;

- минимальное значение характеристики квалификации участника закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке;

- предельное максимальное значение характеристики квалификации участника закупки, установленное заказчиком.

Характеристика квалификации участников закупки N 3:


Наибольшая цена одного из исполненных участником закупки договоров

30%

лучшим является наибольшее значение характеристики квалификации участника закупки, значение количества баллов по детализирующему показателю рассчитывается по формуле


;


где:
     

- максимальное значение характеристики квалификации участника закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке;

- значение характеристики квалификации участника закупки, содержащееся в предложении участника закупки, заявка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Законом оценке;

- минимальное значение характеристики квалификации участника закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке.

(Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16 ноября 2022 года N 253-р. - См. предыдущую редакцию)
     

         

     

III. Отдельные положения о применении отдельных критериев оценки, показателей оценки и показателей оценки, детализирующих показатели оценки, предусмотренных разделом II настоящего документа

     

N

Наименование критерия оценки, показателя оценки, детализирующего показателя оценки, при применении которого устанавливается положение, предусмотренное графой 3

Положение о применения критерия оценки, показателя оценки, детализирующего показателя оценки

1

2

3

I.

Критерий оценки: Квалификация участников закупки

1.

Показатель оценки: наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов

1.1.

Детализирующие показатели оценки:

1.1.1

Наличие автотранспортных средств, предназначенных для перевозки пищевых продуктов, в том числе имеющих холодильное оборудование

По настоящему детализирующему показателю оценивается наличие автотранспортных средств, предназначенных для перевозки пищевых продуктов, в том числе имеющих холодильное оборудование.

Перечень документов, подтверждающих наличие автотранспортных средств, предназначенных для перевозки пищевых продуктов, в том числе имеющих холодильное оборудование:

инвентарные карточки учета объектов основных средств унифицированной формы ОС-6 (при наличии автотранспортных средств в собственности участника закупки);

договоры аренды (лизинга), безвозмездного пользования, субаренды на срок исполнения контракта с приложением актов, подтверждающих наличие у участника закупки автотранспортных средств (при отсутствии автотранспортных средств в собственности участника закупки).
     

К оценке принимаются документы в случае их представления в заявке в полном объеме и со всеми приложениями. Такие документы направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.

Сведения о наличии у участника материально-технических ресурсов могут быть представлены по рекомендуемой форме "Наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов", установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки.

В случае отсутствия в составе заявки участника сведений по рекомендуемой форме "Наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов", установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки, а также документов, подтверждающих наличие материально-технических ресурсов, оценивается в 0 баллов.

В случае наличия противоречий между сведениями, представленными по рекомендуемой форме "Наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов", установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки и фактически представленными документами, подтверждающих наличие материально-технических ресурсов, при расчете баллов учитываются фактически представленные участником закупки документы.

1.1.2.

Наличие складских помещений

По настоящему детализирующему показателю оценивается наличие складских помещений площадью не менее кв.м[7]
     

Перечень документов, подтверждающих наличие складских помещений:

выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая право собственности на объект недвижимого имущества, выданная не ранее чем за 90 дней до дня окончания срока подачи заявок (при наличии объекта недвижимого имущества в собственности участника закупки);

договор аренды объекта недвижимого имущества на срок исполнения контракта, зарегистрированного в установленном порядке (если предусмотрено законодательством), с приложением акта передачи арендованного объекта недвижимого имущества от арендодателя участнику закупки (арендатору) или выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая право аренды на объект недвижимого имущества и выданная не ранее чем за 90 дней до дня окончания срока подачи заявок (при наличии объекта недвижимого имущества у участника закупки на праве аренды);
     

иные документы, подтверждающие нахождение у участника закупки в течение срока исполнения контракта объекта недвижимого имущества на ином законном основании (при наличии объекта недвижимого имущества у участника закупки на ином законном основании).
     

К оценке принимаются документы в случае их представления в заявке в полном объеме и со всеми приложениями. Такие документы направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.
     

Сведения о наличии у участника материально-технических ресурсов могут быть представлены по рекомендуемой форме "Наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов", установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки.
     

В случае отсутствия в составе заявки участника сведений по рекомендуемой форме "Наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов", установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки, а также документов, подтверждающих наличие материально-технических ресурсов, оценивается в 0 баллов.
     

В случае наличия противоречий между сведениями, представленными по рекомендуемой форме "Наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов", установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки и фактически представленными документами, подтверждающих наличие материально-технических ресурсов, при расчете баллов учитываются фактически представленные участником закупки документы.


     [7] Устанавливается заказчиком самостоятельно.

2.

Показатель оценки: наличие у участников закупки опыта работы, связанного с предметом контракта.

2.1

Детализирующие показатели оценки:

2.1.1.

Общая цена исполненных участником закупки договоров

По настоящему детализирующему показателю оценивается общая цена исполненных участником закупки договоров на поставку пищевых продуктов

К оценке принимаются исполненные участником закупки с учетом правопреемства (в случае наличия в заявке подтверждающего документа) гражданско-правовые договоры, акт (акты) приемки поставленного товара, составленные при исполнении такого (таких) договора (договоров). Последний акт составленный при исполнении такого договора должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок.
     

К оценке принимаются исключительно контракты, заключенные и исполненные в соответствии с Законом, и договоры, заключенные и исполненные в соответствии с ФЗ № 223 (требование устанавливается заказчиком самостоятельно).

     

Если документы и информация о таких документах содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе ведение которых осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок с размещением указанных документов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", вместо направления таких документов участник закупки вправе направить номер реестровой записи из соответствующего реестра (устанавливается заказчиком в случае применения показателя оценки, предусмотренного подпунктом "в" пункта 24 Положения об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Постановлением № 2604).

К оценке принимаются документы в случае их представления в заявке в полном объеме и со всеми приложениями. Такие документы направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.
     

К оценке принимаются исключительно исполненный (исполненные) договор (договоры), при исполнении которого поставщиком исполнены требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) (в случае начисления неустоек).[8]

В случае представления участником закупки гражданско-правовых договоров, заключенных в соответствии с Законом или в соответствии с ФЗ N 223 к оценке принимаются сведения, содержащиеся в Реестре контрактов (договоров).
     

Сведения о таких договорах могут быть представлены по рекомендуемой форме "Опыт поставки товара, выполнения работ, оказания услуги, связанного с предметом контракта", установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки.
     

В случае отсутствия в Реестре контрактов (договоров) сведений, указанных участником закупки в рекомендуемой форме "Опыт поставки товара, выполнения работ, оказания услуги, связанного с предметом контракта", установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки, такие сведения по настоящему детализирующему показателю учтены не будут.[9]
     

Оценке не подлежат договоры, поставка по которым продолжается и/или не выполнена (являются незавершенной).

В случае наличия противоречий между данными, содержащимися в Реестре контрактов (договоров), и данными, содержащимися в информации и документах, направляемых участниками закупки, приоритет имеет информация, содержащаяся в Реестре контрактов (договоров).[10]

Не представление информации оценивается в 0 баллов.

(Пункт в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 октября 2024 года N 711-р; в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 19 марта 2025 года N 92-р. - См. предыдущую редакцию)

     [8] Абзац включается заказчиком при необходимости.
     
     [9] Данное требование относится к договорам, заключенным в соответствии с Законом или в соответствии с ФЗ N 223.
     
     [10] Абзац включается заказчиком при необходимости.
     

2.1.2.

Общее количество исполненных участником закупки договоров

По настоящему детализирующему показателю оценивается общее количество исполненных участником закупки договоров на поставку пищевых продуктов.
     

К оценке принимаются исполненные участником закупки с учетом правопреемства (в случае наличия в заявке подтверждающего документа) гражданско-правовые договоры, акт (акты) приемки поставленного товара, составленные при исполнении такого (таких) договора (договоров). Последний акт составленный при исполнении такого договора должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок.

К оценке принимаются исключительно контракты, заключенные и исполненные в соответствии с Законом, и договоры, заключенные и исполненные в соответствии с ФЗ № 223 (требование устанавливается заказчиком самостоятельно).

Если документы и информация о таких документах содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе ведение которых осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок с размещением указанных документов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", вместо направления таких документов участник закупки вправе направить номер реестровой записи из соответствующего реестра (устанавливается заказчиком в случае применения показателя оценки, предусмотренного подпунктом "в" пункта 24 Положения об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Постановлением № 2604)

К оценке принимаются документы в случае их представления в заявке в полном объеме и со всеми приложениями.

Такие документы направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.

К оценке принимаются исключительно исполненный (исполненные) договор (договоры), при исполнении которого исполнителем исполнены требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) (в случае начисления неустоек).[10]
     

В случае представления участником закупки гражданско-правовых договоров, заключенных в соответствии с Законом или в соответствии с ФЗ N 223 к оценке принимаются сведения, содержащиеся в Реестре контрактов (договоров).

Сведения о таких договорах могут быть представлены по рекомендуемой форме "Опыт поставки товара, выполнения работ, оказания услуги, связанного с предметом контракта", установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки.
     

В случае отсутствия в Реестре контрактов (договоров) сведений, указанных участником закупки в рекомендуемой форме "Опыт поставки товара, выполнения работ, оказания услуги, связанного с предметом контракта", установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки, такие сведения по настоящему детализирующему показателю учтены не будут.[11]
     

Оценке не подлежат договоры, поставка по которым продолжается и/или не выполнена (являются незавершенной).

В случае наличия противоречий между данными, содержащимися в Реестре контрактов (договоров), и данными, содержащимися в информации и документах, направляемых участниками закупки, приоритет имеет информация, содержащаяся в Реестре контрактов (договоров).[11]

Не представление информации оценивается в 0 баллов.

(Пункт в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 октября 2024 года N 711-р; в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 19 марта 2025 года N 92-р. - См. предыдущую редакцию)


     [10] Абзац включается заказчиком при необходимости.
     
     [11] Данное требование относится к договорам, заключенным в соответствии с Законом или в соответствии с ФЗ N 223.
     

2.1.3.

Наибольшая цена одного из исполненных участником закупки договоров

По настоящему детализирующему показателю оценивается наибольшая цена одного из исполненных участником закупки договоров на поставку пищевых продуктов.

К оценке принимаются исполненные участником закупки с учетом правопреемства (в случае наличия в заявке подтверждающего документа) гражданско-правовые договоры, акт (акты) приемки поставленного товара, составленные при исполнении такого (таких) договора (договоров). Последний акт составленный при исполнении такого договора должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок.
     

К оценке принимаются исключительно контракты, заключенные и исполненные в соответствии с Законом, и договоры, заключенные и исполненные в соответствии с ФЗ № 223 (требование устанавливается заказчиком самостоятельно).

Если документы и информация о таких документах содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе ведение которых осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок с размещением указанных документов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", вместо направления таких документов участник закупки вправе направить номер реестровой записи из соответствующего реестра (устанавливается заказчиком в случае применения показателя оценки, предусмотренного подпунктом "в" пункта 24 Положения об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Постановлением № 2604)

К оценке принимаются документы в случае их представления в заявке в полном объеме и со всеми приложениями.

Такие документы направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.

К оценке принимаются исключительно исполненный (исполненные) договор (договоры), при исполнении которого исполнителем исполнены требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) (в случае начисления неустоек).[12]
     

В случае представления участником закупки гражданско-правовых договоров, заключенных в соответствии с Законом или в соответствии с ФЗ N 223 к оценке принимаются сведения, содержащиеся в Реестре контрактов (договоров).

Сведения о таких договорах могут быть представлены по рекомендуемой форме "Опыт поставки товара, выполнения работ, оказания услуги, связанного с предметом контракта", установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки.
     

В случае отсутствия в Реестре контрактов (договоров) сведений, указанных участником закупки в рекомендуемой форме "Опыт поставки товара, выполнения работ, оказания услуги, связанного с предметом контракта", установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки, такие сведения по настоящему детализирующему показателю учтены не будут.[13]
     

Оценке не подлежат договоры, поставка по которым продолжается и/или не выполнена (являются незавершенной).

В случае наличия противоречий между данными, содержащимися в Реестре контрактов (договоров), и данными, содержащимися в информации и документах, направляемых участниками закупки, приоритет имеет информация, содержащаяся в Реестре контрактов (договоров).[13]

Не представление информации оценивается в 0 баллов.

(Пункт в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 октября 2024 года N 711-р; в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 19 марта 2025 года N 92-р. - См. предыдущую редакцию)

    

     [12]  Абзац включается заказчиком при необходимости.
     
     [13] Данное требование относится к договорам, заключенным в соответствии с Законом или в соответствии с ФЗ N 223.
     

     
     

Раздел 1. Оценка заявок по критерию "Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги"[30]

(Раздел в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16 ноября 2022 года N 253-р. - См. предыдущую редакцию)

     [30] Устанавливается заказчиком в форме "Порядок рассмотрения и оценки заявок".

               

     1. Значение количества баллов (), присваиваемое заявке, которая подлежит в соответствии с Законом оценке по указанному критерию определяется по одной из следующих формул:
     

     "а) за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "б" пункта 1 настоящего раздела и пункта 2 настоящего раздела, - по формуле:
     

,

     
     где:
     

      - предложение участника закупки о цене контракта, или о сумме цен всех контрактов, заключаемых по результатам проведения совместного конкурса (в случае проведения совместного конкурса), или о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, в том числе при проведении в этом случае совместного конкурса), заявка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Законом оценке по критерию оценки "Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги" (далее - ценовое предложение);
     

      - наилучшее ценовое предложение из числа предложенных в соответствии с Законом участниками закупки, заявки (части заявки) которых подлежат оценке по критерию оценки "Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги".
     

     б) в случае если по результатам применения формулы, предусмотренной подпунктом "а" пункта 1 настоящего раздела, при оценке хотя бы одной заявки получено значение, являющееся отрицательным числом, значение количества баллов по критерию оценки "Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги" всем заявкам, подлежащим в соответствии с Законом оценке по указанному критерию оценки (), определяется по формуле:
     

,

     
     где - начальная (максимальная) цена контракта, или сумма начальных (максимальных) цен каждого контракта, заключаемого по результатам проведения совместного конкурса (в случае проведения совместного конкурса), или начальная сумма цен единиц товаров, работ, услуг (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, в том числе при проведении в таком случае совместного конкурса).
     

     2. Если при проведении процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона) в соответствии с Законом подано ценовое предложение, предусматривающее снижение таких цены контракта либо суммы цен ниже нуля, значение количества баллов по критерию оценки "Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги" () определяется в следующем порядке:
     

     а) для подлежащей в соответствии с Законом оценке заявки участника закупки, ценовое предложение которого не предусматривает снижение цены контракта либо суммы цен ниже нуля, по критерию оценки "Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги" значение количества баллов по указанному критерию оценки () определяется по формуле:
     

,

     

     б) для подлежащей в соответствии с Законом оценке заявки участника закупки, ценовое предложение которого предусматривает снижение цены контракта либо суммы цен ниже нуля, по критерию оценки "цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги" значение количества баллов по указанному критерию оценки () определяется по формуле:
     

.

     

     3. Оценка заявок по указанному критерию оценки осуществляется в соответствии со следующими требованиями:
     

     а) заявкам, содержащим наилучшее ценовое предложение, а также предложение, равное такому наилучшему ценовому предложению, присваивается 100 баллов;
     

     б) значение при применении формулы, предусмотренной подпунктом "а" пункта 2 настоящего раздела, и значения , и при применении формулы, предусмотренной подпунктом "б" пункта 2 настоящего раздела, указываются без знака "минус";
     

     в) применение показателей оценки по указанному критерию оценки не допускается.     
     
     

Раздел 2. Оценка заявок по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупок"[31] [32]

     [31] Не обязательно для установления заказчиком.

     

     [32] Устанавливается заказчиком в форме "Порядок рассмотрения и оценки заявок".

     

     

     При необходимости заказчик самостоятельно устанавливает показатели данного критерия, а также предмет и порядок оценки, требования к предложению, подлежащему представлению участниками закупки в составе заявки.

     

     Для оценки заявок по указанному критерию могут применяться несколько показателей оценки из числа следующих:

     

     а) качественные характеристики объекта закупки;

     

     б) функциональные характеристики объекта закупки;

     

     в) экологические характеристики объекта закупки.

     

     Для оценки заявок по данным показателям применяются детализирующие показатели, предусматривающие оценку различных характеристик, образующих такие показатели оценки. Если характеристика, предусмотренная детализирующим показателем, определяется количественным значением, в форме "Порядок рассмотрения и оценки заявок", указываются единица ее измерения в соответствии с ОК 015-94 (при наличии), предельное минимальное или предельное максимальное значение такой характеристики (в случае необходимости установления таких предельных значений), в рамках которых будет осуществляться оценка заявок.

     

     Если характеристика, предусмотренная детализирующим показателем, не определяется количественным значением, формой "Порядок рассмотрения и оценки заявок" устанавливается перечень свойств объекта закупки, подлежащих оценке.

     

     Если значение характеристики объекта закупки, определенной количественным значением, находится в функциональной зависимости от значения количества присваиваемых баллов, то значение количества баллов по детализирующему показателю (БХi), присваивается подлежащей в соответствии с Законом оценке по критерию заявке по одной из следующих формул:

     

     а) если лучшим является наименьшее значение характеристики:

     

,

     

     где:

     

      - значение характеристики объекта закупки, содержащееся в предложении участника закупки, заявка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Законом оценке по критерию;

     

      - минимальное значение характеристики объекта закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке по критерию;

     

      - максимальное значение характеристики объекта закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке по критерию;

     

     б) если лучшим является наибольшее значение характеристики объекта закупки:

     

,

     

     где:

     

      - значение характеристики объекта закупки, содержащееся в предложении участника закупки, заявка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Законом оценке по критерию;

     

      - минимальное значение характеристики объекта закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке по критерию;

     

      - максимальное значение характеристики объекта закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке по критерию;

     

     в) если лучшим является наименьшее значение характеристики объекта закупки и установлено предельное минимальное значение () характеристики объекта закупки:

     

,

     

     где:

     

      - предельное минимальное значение характеристики объекта закупки, установленное заказчиком;

     

     г) в случае, если лучшим является наименьшее значение характеристики объекта закупки и установлено предельное максимальное значение () характеристики объекта закупки, - по формуле:

     

,

     

     где - предельное максимальное значение характеристики, установленное заказчиком;

     

     д) в случае, если лучшим является наименьшее значение характеристики объекта закупки и установлены предельное минимальное значение () характеристики объекта закупки и предельное максимальное значение () характеристики объекта закупки, - по формуле:

     

;

     

     е) в случае, если лучшим является наибольшее значение характеристики объекта закупки и установлено предельное максимальное значение () характеристики объекта закупки, - по формуле:

     

;

     

     ж) в случае, если лучшим является наибольшее значение характеристики объекта закупки и установлено предельное минимальное значение () характеристики объекта закупки, - по формуле:

     

;

     

     з) в случае, если лучшим является наибольшее значение характеристики объекта закупки и установлены предельное минимальное значение () характеристики объекта закупки и предельное максимальное значение () характеристики объекта закупки, - по формуле:

     

.

     

     Если установлены предельное максимальное и (или) предельное минимальное значение характеристики объекта закупки и в предложении участника закупки содержится значение характеристики объекта закупки, которое выше и (или) ниже такого предельного значения соответственно, баллы по детализирующему показателю присваиваются в размере, предусмотренном для соответствующего предельного значения характеристики объекта закупки.

     

     При отсутствии функциональной зависимости между значением характеристики объекта закупки, определенной количественным значением, и значением количества присваиваемых баллов, а также если характеристика не определяется количественным значением, то значение количества баллов по детализирующему показателю присваивается подлежащей в соответствии с Законом оценке по критерию заявке по шкале оценки. При этом в форме "Порядок рассмотрения и оценки заявок" устанавливаются значения количества баллов, присваиваемые за предлагаемое (предлагаемые) участником закупки количественное значение (значения) характеристики объекта закупки или предлагаемое участником закупки свойство (свойства) объекта закупки. Если в этом случае предусматривается оценка наличия или отсутствия характеристики объекта закупки, шкала оценки должна предусматривать присвоение:

     

     а) 100 баллов заявке (части заявки), содержащей предложение о наличии характеристики объекта закупки, а при отсутствии характеристики объекта закупки - 0 баллов (если лучшим является наличие характеристики объекта закупки);

     

     б) 100 баллов заявке (части заявки), содержащей предложение об отсутствии характеристики объекта закупки, а при наличии характеристики - 0 баллов (если лучшим является отсутствие характеристики объекта закупки).

     

     

Раздел 3. Оценка заявок по критерию "Квалификация участников закупки"[33]

     [33] Устанавливается заказчиком в форме "Порядок рассмотрения и оценки заявок".

     

     

     Заказчик вправе установить один или несколько показателей, раскрывающих содержание нестоимостных критериев оценки и учитывающих особенности оценки закупаемых товаров по нестоимостным критериям оценки указанного критерия, а также самостоятельно устанавливает предмет и порядок оценки, перечень документов и сведений, подлежащих представлению участниками закупки в составе заявки.

     

     Отсутствие документов, подтверждающих квалификацию участника закупки не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям Закона.

     

     Например:

     

     

3.1. Оценка заявок по показателю "Наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов"

     

     Заказчик вправе применить следующие детализирующие показатели:

     

     наличие автотранспортных средств, предназначенных для перевозки пищевых продуктов, в том числе имеющие холодильное оборудование; наличие складских помещений.

     

     

Детализирующий показатель 1: наличие автотранспортных средств, предназначенных для перевозки пищевых продуктов, в том числе имеющие холодильное оборудование[34]

     [34] Устанавливается заказчиком в форме "Порядок рассмотрения и оценки заявок".

     

     

     Предмет оценки: по настоящему детализирующему показателю оценивается наличие автотранспортных средств, предназначенных для перевозки пищевых продуктов, в том числе имеющие холодильное оборудование.

     

     Заказчик самостоятельно устанавливает в форме "Порядок рассмотрения и оценки заявок":

     

     - перечень оборудования и других материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг, являющихся объектом закупки;

     

     - перечень документов, подтверждающих наличие оборудования и других материальных ресурсов, из следующих документов:

     

     инвентарные карточки учета объектов основных средств унифицированной формы ОС-6 (при наличии оборудования и других материальных ресурсов в собственности участника закупки);

     

     договоры аренды (лизинга), безвозмездного пользования, субаренды на срок исполнения контракта с приложением актов, подтверждающих наличие у участника закупки оборудования и других материальных ресурсов (при отсутствии оборудования и других материальных ресурсов в собственности участника закупки);

     

     абзац исключен - распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 10 июня 2022 года N 117-р - см. предыдущую редакцию.

     

     К оценке принимаются документы, в случае их представления в заявке в полном объеме и со всеми приложениями. Такие документы направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.

     

     Сведения о наличии у участника материально-технических ресурсов могут быть представлены по рекомендуемой форме "Наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов", в соответствии с Таблицей 2.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 5 марта 2025 года N 57-р. - См. предыдущую редакцию)     
          

     В случае отсутствия в составе заявки участника сведений по рекомендуемой форме в соответствии с Таблицей 2, а также документов, подтверждающих наличие материально-технических ресурсов, оценивается в 0 баллов.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 5 марта 2025 года N 57-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     В случае наличия противоречий между сведениями, представленными по рекомендуемой форме в соответствии с Таблицей 2 и фактически представленными документами, подтверждающих наличие материально-технических ресурсов, при расчете баллов учитываются фактически представленные участником закупки документы.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 5 марта 2025 года N 57-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     Порядок оценки:[35]

     [35] Формула выбирается заказчиком самостоятельно в соответствии с пунктом 20 раздела IV Положения.

     

     

     Например:

     

     Лучшим является наибольшее значение характеристики объекта закупки и установлено предельное максимальное значение () характеристики объекта закупки. Значение количества баллов рассчитывается по формуле:

     

     ;

     

     где:

     

      - значение характеристики объекта закупки, содержащееся в предложении участника закупки, заявка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Законом оценке;

     

      - минимальное значение характеристики объекта закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке по критерию;

     

- предельное максимальное значение характеристики составляет

 

автотранспортных средств (устанавливается заказчиком).

     

     

Детализирующий показатель 2: наличие складских помещений[36]

     [36] Устанавливается заказчиком в форме "Порядок рассмотрения и оценки заявок".

     

     

     Предмет оценки: по настоящему детализирующему показателю оценивается наличие складских помещений.

     

     Заказчик самостоятельно устанавливает в форме "Порядок рассмотрения и оценки заявок"

     

     - перечень оборудования и других материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг, являющихся объектом закупки;

     

     - перечень документов, подтверждающих наличие оборудования и других материальных ресурсов, из следующих документов:

     

     выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая право собственности на объект недвижимого имущества, выданная не ранее чем за 90 дней до дня окончания срока подачи заявок (при наличии объекта недвижимого имущества в собственности участника закупки);

     

     договор аренды объекта недвижимого имущества на срок исполнения контракта, зарегистрированного в установленном порядке (если предусмотрено законодательством), с приложением акта передачи арендованного объекта недвижимого имущества от арендодателя участнику закупки (арендатору) или выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая право аренды на объект недвижимого имущества и выданная не ранее чем за 90 дней до дня окончания срока подачи заявок (при наличии объекта недвижимого имущества у участника закупки на праве аренды);

     

     иные документы, подтверждающие нахождение у участника закупки в течение срока исполнения контракта объекта недвижимого имущества на ином законном основании (при наличии объекта недвижимого имущества у участника закупки на ином законном основании).

     

     К оценке принимаются документы, в случае их представления в заявке в полном объеме и со всеми приложениями. Такие документы направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.

     

     Сведения о наличии у участника материально-технических ресурсов могут быть представлены по рекомендуемой форме "Наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов", в соответствии с Таблицей 2.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 5 марта 2025 года N 57-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     В случае отсутствия в составе заявки участника сведений по рекомендуемой форме в соответствии с Таблицей 2, а также документов, подтверждающих наличие материально-технических ресурсов, оценивается в 0 баллов.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 5 марта 2025 года N 57-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     В случае наличия противоречий между сведениями, представленными по рекомендуемой форме в соответствии с Таблицей 2 и фактически представленными документами, подтверждающих наличие материально-технических ресурсов, при расчете баллов учитываются фактически представленные участником закупки документы.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 5 марта 2025 года N 57-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     Порядок оценки: значение количества баллов по данному детализирующему показателю присваивается заявке по шкале оценки:

     

     100 баллов заявке (части заявки), содержащей предложение о наличии складских помещений, а при отсутствии или непредставлении документов, подтверждающих наличие материально-технических ресурсов - 0 баллов.
     

               

Таблица 2
(Дополнительно включена
 распоряжением Комитета по
 государственному заказу Санкт-Петербурга
 от 5 марта 2025 года N 57-р)

     

Рекомендуемая форма "Наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов"

     
     

     Автотранспортные средства, предназначенные для перевозки пищевых продуктов, в том числе имеющие холодильное оборудование:
     

№ п/п

Наименование автотранспортного средства

Марка, модель автотранспортного средства (при наличии)

Наименование холодильного оборудования

Серия, № паспорта автотранспортного средства

Правовое основание пользования

1

2

3

4

5

6

1

2

...

     
Инструкция по заполнению формы "Автотранспортные средства, предназначенные для перевозки пищевых продуктов, в том числе имеющие холодильное оборудование":
     

в графе 2 указывается наименование автотранспортного средства;
     

в графе 3 указывается марка, модель автотранспортного средства (при наличии);
     

в графе 4 указывается наименование установленного холодильного оборудования;
     

в графе 5 указывается серия, № паспорта транспортного средства;
     

в графе 6 указывается правовое основание пользования.
     

Складские помещения площадью:
     
     

№ п/п

Адрес помещения

Площадь помещений для хранения, кв.м

Правовое основание пользования

1

2

3

4

1

2

...

     
Инструкция по заполнению формы "Складские помещения":
     

в графе 2 указывается полный адрес помещения;
     

в графе 3 указывается площадь помещений для хранения, кв.м;
     

в графе 4 указывается правовое основание пользования помещением.    
     
      

3.2. Оценка заявок по показателю "Наличие у участников закупки опыта поставки товара, выполнения работ, оказания услуги, связанного с предметом контракта"

(Наименование в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 10 июня 2022 года N 117-р. - См. предыдущую редакцию)

          

     Заказчик вправе применить один или несколько следующих детализирующих показателей:

     

     общая цена исполненных участником закупки договоров на поставку пищевых продуктов;

     

     общее количество исполненных участником закупки договоров на поставку пищевых продуктов;

     

     наибольшая цена одного из исполненных участником закупки договоров на поставку пищевых продуктов.
     
     При установлении детализирующих показателей, предусмотренных настоящим пунктом применение шкалы оценки не допускается.    
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16 ноября 2022 года N 253-р)
     
          

     Например:

     

     

Детализирующий показатель: общее количество исполненных участником закупки договоров на поставку пищевых продуктов[37]

     [37] Устанавливается заказчиком в форме "Порядок рассмотрения и оценки заявок".

     

     

     Предмет оценки: по настоящему детализирующему показателю оценивается общее количество исполненных участником закупки договоров на поставку пищевых продуктов

 (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 19 марта 2025 года N 92-р. - См. предыдущую редакцию)
     

     Заказчик самостоятельно устанавливает в форме "Порядок рассмотрения и оценки заявок":


     - предмет договора (договоров), оцениваемого (оцениваемых) по каждому детализирующему показателю, сопоставимый с предметом контракта, заключаемого по результатам определения поставщика;

 

     - перечень документов, подтверждающих наличие у участника закупки опыта поставки товара, связанного с предметом контракта, в том числе исполненный договор (договоры)

составленные при исполнении такого (таких) договора (договоров).

  (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 19 марта 2025 года N 92-р. - См. предыдущую редакцию)
     

     Последний акт составленный при исполнении такого договора должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок.

 

     К оценке принимаются исполненные участником закупки с учетом правопреемства (в случае наличия в заявке подтверждающего документа) гражданско-правовые договоры.  

 (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 19 марта 2025 года N 92-р. - См. предыдущую редакцию)
     

 К оценке принимаются документы, в случае их представления в заявке в полном объеме и со всеми приложениями. В случае представления участником закупки гражданско-правовых договоров, заключенных в соответствии с Законом или в соответствии с ФЗ N 223 к оценке принимаются сведения, содержащиеся в Реестре контрактов (договоров).

     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 4 марта 2022 года N 30-р; в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 октября 2024 года N 711-р. - См. предыдущую редакцию)
     

     Такие документы направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.
     
     Может быть установлено положение о принятии к оценке исключительно контракта, заключенного и исполненного в соответствии с Законом, и договора, заключенного и исполненного в соответствии с ФЗ № 223.
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 октября 2024 года N 711-р)
          

     Если документы и информация о таких документах содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе ведение которых осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок с размещением указанных документов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", вместо направления таких документов участник закупки вправе направить номер реестровой записи из соответствующего реестра (устанавливается заказчиком в случае применения показателя оценки, предусмотренного подпунктом "в" пункта 24 Положения об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Постановлением № 2604).   
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 октября 2024 года N 711-р)
      

     Сведения о таких договорах могут быть представлены по рекомендуемой форме "Опыт поставки товара, выполнения работ, оказания услуги, связанного с предметом контракта", в соответствии с Таблицей 3.        
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 5 марта 2025 года N 57-р. - См. предыдущую редакцию)  
          

     В случае отсутствия в Реестре контрактов (договоров) сведений, указанных участником закупки в рекомендуемой форме "Опыт поставки товара, выполнения работ, оказания услуги, связанного с предметом контракта", в соответствии с Таблицей 3, такие сведения по настоящему детализирующему показателю учтены не будут - данное требование относится к договорам, заключенным в соответствии с Законом или в соответствии с ФЗ N 223.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 5 марта 2025 года N 57-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     Оценке не подлежат договоры, поставка по которым продолжается и/или не выполнена (является незавершенной).
     
     К оценке принимается исключительно исполненный (исполненные) договор (договоры), при исполнении которого поставщиком исполнены требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) (в случае начисления неустоек) - включается заказчиком при необходимости.
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 10 июня 2022 года N 117-р)
          

     В случае наличия противоречий между данными, содержащимися в Реестре контрактов (договоров), и данными, содержащимися в информации и документах, направляемых участниками закупки, приоритет имеет информация, содержащаяся в Реестре контрактов (договоров) - данное требование относится к договорам, заключенным в соответствии с Законом или в соответствии с ФЗ N 223.

     

     Не представление информации оценивается в 0 баллов.

     

     Порядок оценки:[38]

     [38] Формула выбирается заказчиком самостоятельно в соответствии с пунктом 20 раздела IV Положения.

     

     

     Например:

     

     Лучшим является наибольшее значение характеристики объекта закупки. Значение количества баллов рассчитывается по формуле:

     

;

     

     где:

     

      - значение характеристики объекта закупки, содержащееся в предложении участника закупки, заявка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Законом оценке по критерию;

     

      - минимальное значение характеристики объекта закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке по критерию;

     

      - максимальное значение характеристики объекта закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке по критерию.          
     
     

Таблица 3
(Дополнительно включена
 распоряжением Комитета по
 государственному заказу Санкт-Петербурга
 от 5 марта 2025 года N 57-р)

     
     

Рекомендуемая форма Опыт поставки товара, выполнения работ, оказания услуги, связанного с предметом контракта

(предоставляется в формате Word и Excel)

     
     

№ п/п

Реестровый номер (при наличии) контракта/
договора (из Реестра контрактов/
договоров)

Номер контракта/
договора

Предмет контракта/
договора

Дата подписания последнего акта, составлен-
ного при исполнении контракта/
договора

Цена контракта/
договора (руб.)

Стоимость исполненных обязательств (руб.)

Реквизиты актов, подтверж-
дающих исполнение обязательств по контракту/
договору

Наименование папки и (или) наименование файла

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

...

n

     
     В графе 2 формы указывается реестровый номер контракта/договора (из Реестра контрактов/договоров) (при наличии);
     

     в графе 3 формы указывается номер контракта/договора;
     

     в графе 4 формы указывается предмет контракта/договора;
     

     в графе 5 формы указывается дата подписания последнего акта, составленного при исполнении контракта/договора;
     

     в графе 6 формы указывается цена контракта/договора;
     

     в графе 7 формы указывается стоимость исполненных обязательств;
     

     в графе 8 формы указываются реквизиты актов, подтверждающих исполнение обязательств по контракту/до говору;
     

     в графе 9 формы указывается наименование папки и (или) наименование файла
      

     

3.3. Оценка заявок по показателю "Наличие у участников закупки специалистов и иных работников определенного уровня квалификации"

     

     Заказчик самостоятельно устанавливает предмет, порядок оценки, перечень документов и сведений, подлежащих представлению участниками закупки в составе заявки.

     

     

Приложение N 5
к Методическим рекомендациям
 (в редакции, введенной в действие
 распоряжением Комитета по
 государственному заказу
 Санкт-Петербурга
 от 20 мая 2022 года N 92-р;
 в редакции, введенной в действие
 распоряжением Комитета по
 государственному заказу
 Санкт-Петербурга
 от 1 июля 2022 года N 140-р;
 в редакции, введенной в действие
 распоряжением Комитета по
 государственному заказу
 Санкт-Петербурга
 от 11 августа 2022 года N 174-р;
 в редакции, введенной в действие
 распоряжением Комитета по
 государственному заказу
 Санкт-Петербурга
 от 15 августа 2022 года N 178-р. -
 см. предыдущую редакцию)
     

     

 

УТВЕРЖДАЮ:[39]

 

 

 

Заказчик

 

 

 

 

"

 

"

 

20

 

г.

     [39] Применяется при осуществлении заказчиками централизованной закупки в случаях, установленных Постановлением N 1095 и утверждается руководителем заказчика (заместителем руководителя заказчика) или иным должностным лицом заказчика, действующим по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

     

     

Примерная форма проекта государственного контракта (контракта)

     

 

Проект контракта[40] N

 

[41]

 

на поставку продуктов питания[42]

 

 

(Идентификационный код закупки -

 

)[43]

 

 

Санкт-Петербург

 

"

 

"

 

20

 

[44]

 

 

 

[45], именуемое[46] в дальнейшем "Заказчик", в лице

 

[47],

действующего на основании

 

[48], с одной стороны, и

 

[49],

именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице

 

[50], действующего на основании

 

[51], с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на

основании

 

[52] от

"

 

"

 

20

 

г. N

 

и в соответствии с

 

[53] Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон), заключили настоящий государственный контракт/Контракт[54] (далее - Контракт)[55] о нижеследующем:

     [40] При осуществлении государственными заказчиками указывается "Государственный контракт". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "Контракт".

     

     [41] Указывается номер государственного контракта (контракта). Указывается в машинописном виде. При отсутствии номера указывается "б/н".

     

     [42] Заказчик вправе указать вместо слов "продуктов питания" конкретный вид продуктов питания, подлежащий закупке, а в случае закупки продуктов питания в ассортименте указываются слова "продуктов питания", а ассортимент товара указывается в спецификации к государственному контракту (контракту). Наименование объекта закупки и предмет государственного контракта (контракта) должны соответствовать наименованию объекта закупки в соответствии с планом-графиком закупок заказчика.

     

     [43] Указывается в машинописном виде без деления на разряды. Указание "от руки", с делением на разряды недопустимо.

     

     [44] Указывается дата заключения государственного контракта (контракта). Указывается в машинописном виде в предлагаем формате или цифрами в формате "ДД.ММ.ГГГГ". Указание "от руки" недопустимо.

     

     [45] Указывается наименование заказчика, осуществляющего закупку.

     

     [46] Здесь и далее слова указываются в необходимом роде, падеже (спряжении) и числе в соответствии с правилами русского языка.

     

     [47] Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица заказчика, уполномоченного на подписание государственного контракта (контракта).

     

     [48] Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо заказчика, уполномоченное на подписание государственного контракта (контракта).

     

     [49] Указать полное наименование организации-поставщика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) поставщика - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

     

     [50] Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность представителя поставщика (при наличии), уполномоченного на подписание государственного контракта (контракта).

     

     [51] Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель поставщика, уполномоченный на подписание государственного контракта (контракта) (в случае если от поставщика действует представитель).

     

     [52] Указывается решение комиссии (например, вид протокола, составленного по результатам закупки) с указанием реквизитов документа, в случае осуществления закупки у единственного поставщика - соответствующее основание (например, решение заказчика о проведении закупки у единственного поставщика).

     

     [53] Указывается норма Закона, на основании которой заключается государственный контракт (контракт).

     

     [54] Знак обозначает возможность выбора заказчиком условия государственного контракта (контракта) применительно к конкретной закупке и (или) поставщику. Аналогично для случаев, где встречается знак "/".

     

     [55] При осуществлении закупки государственными заказчиками необходимо ввести сокращение "Контракт" и использовать такое сокращение далее по тексту. При осуществлении закупки иными заказчиками необходимо по тексту контракта использовать термин "Контракт".

     

     

1. Предмет Контракта

     

     1.1. Поставщик обязуется передать в собственность продукты питания (далее - Товар) Заказчику в обусловленный настоящим Контрактом срок, согласно Спецификации (Приложение N 1 к настоящему Контракту), Описанию объекта закупки (Приложение N 2 к настоящему Контракту) и Предложению Поставщика по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки" (Приложение N 6 к настоящему Контракту)[56], а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

     [56] Включается в Контракт в случае проведения конкурса и при установлении Заказчиком такого критерия. Не включается в Контракт при отсутствии соответствующего предложения в составе заявки Поставщика.

     

     

     1.2. (Следует выбрать один из вариантов)

     

Вариант 1 (выбирается во всех случаях, за исключением случая, для которого предусмотрен вариант 2)

     

     Наименование и количество поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение N 1 к настоящему Контракту). Функциональные, технические и качественные характеристики Товара установлены в Описании объекта закупки (Приложение N 2 к настоящему Контракту).

     

Вариант 2 (выбирается в случае, если количество поставляемого Товара невозможно определить, и Заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона определяет начальную цену единицы Товара, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены Контракта)

     

     Наименование поставляемого Товара указано в Спецификации (Приложение N 1 к настоящему Контракту). Функциональные, технические и качественные характеристики Товара установлены в Описании объекта закупки (Приложение N 2 к настоящему Контракту).

     

     

2. Цена Контракта и порядок расчетов

     

     2.1. (Следует выбрать один из вариантов)

     

Вариант 1 (выбирается во всех случаях, за исключением случая, для которого предусмотрен вариант 2)

     

Цена Контракта[57] [58] составляет

 

рублей

 

копеек (

 

)[59],

в том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)[60]/

НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

 

Цена каждого этапа исполнения Контракта составляет:[61]

 

     по этапу N 1 -

 

рублей

 

копеек (

 

)[62],

в том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)[63]/

НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации;

 

     по этапу N 2 -

 

рублей

 

копеек (

 

)[64],

в том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)[65]/

НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации;

 

     по этапу N n -

 

рублей

 

копеек (

 

)[66],

в том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)[67]/

НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

    [57] Числовые значения цены Контракта указываются в машинописном виде цифрами. Цена Контракта в приложении N 1 к настоящему Контракту должна соответствовать цене Контракта, указанной в настоящем пункте. Указание "от руки" недопустимо. Цена контракта указывается, в том числе при указании цен отдельных этапов исполнения Контракта.

     

     Цена Контракта указывается также в машинописном виде прописью (после числового значения цены Контракта, включая копейки). Указание "от руки" недопустимо.

     

     Инструкция распространяется на цену каждого отдельного этапа исполнения Контракта, максимальное значение цены Контракта, размер аванса, а также размер НДС.

     

     [58] В случае если Контракт заключается на срок более одного года, финансирование указывается по каждому году.

     

     [59] Указать сумму прописью.

     

     [60] Указать сумму прописью.

     

     [61] Данный абзац включается в проект государственного контракта (контракта) в случае установления отдельных этапов исполнения контракта.

     

     [62] Указать сумму прописью.

     

     [63] Указать сумму прописью.

     

     [64] Указать сумму прописью.

     

     [65] Указать сумму прописью.

     

     [66] Указать сумму прописью.

     

     [67] Указать сумму прописью.

     

     

Вариант 2 (выбирается в случае, если количество поставляемого Товара невозможно определить, и Заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона определяет начальную цену единицы Товара, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены Контракта)

 

Максимальное значение цены Контракта[68] составляет

 

рублей

 

копеек (

 

)[69], в том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)[70]/НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством

Российской Федерации.

     [68] В случае если Контракт заключается на срок более одного года, финансирование указывается по каждому году.

     

     [69] Указать сумму прописью.

     

     [70] Указать сумму прописью.

     

     

     Цена единицы Товара установлена в Спецификации (Приложение N 1 к настоящему Контракту).

     

     Оплата поставленного товара осуществляется по цене единицы товара исходя из количества поставленного товара, но в размере, не превышающем максимального значения цены Контракта.

     

     2.2. Цена Контракта (цена единицы Товара) включает в себя: расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара[71].

     [71] Расходы на упаковку, маркировку, доставку и (или) разгрузку Товара указываются в государственном контракте (контракте) в зависимости от условий такого контракта, устанавливаемых заказчиком.

     

     

     Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Законом и настоящим Контрактом.[72]

     [72] Данный абзац не включается в государственный контракт (контракт) в случае применения варианта 2 пункта 2.1 контракта.

     

     

     При заключении и исполнении настоящего Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом.    
          

     Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта[73].

     [73] Данный абзац не включается в государственный контракт (контракт) в случае применения варианта 2 пункта 2.1 контракта.

     

     

     2.3. Источник финансирования Контракта -

 

[74].

     [74] Выбирается Заказчиком.


     * Бюджет Санкт-Петербурга.

 

Бюджет Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от

 

N

 

"О бюджете Санкт-Петербурга на 20

 

год и на плановый период 20

 

и 20

 

годов", код

раздела/подраздела

 

, код целевой статьи

 

, код вида расходов

 

.

 

* для исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга.
     

 

Либо


** Внебюджетные средства.


Средства бюджетных учреждений.

 

Код целевой статьи

 

, код вида расходов

 

(Субсидии на иные цели -

 

руб.);

 

Код целевой статьи

 

, код вида расходов

 

, (Субсидии на финансовое

обеспечение выполнения государственного задания -

 

руб.);

 

Код вида расходов

 

(Доходы от иной, приносящей доход деятельности

 

руб.)


** для государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга.

 

 

     2.4. (Следует выбрать один из вариантов)

 

Вариант 1 (выбирается при установлении Заказчиком авансового платежа)

 

     Заказчик производит авансовый платеж в размере

 

[75] процентов от цены Контракта,

что составляет

 

рублей

 

копеек (

 

)[76], в том числе НДС -

(

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)[77] (НДС не

облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации), в течение

 

(

 

) календарных/рабочих[78] дней с даты заключения настоящего Контракта.[79]

     [75] Указывается заказчиком.

     

     [76] Указать сумму прописью.

     

     [77] Указать сумму прописью.

     

     [78] Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 13.1 статьи 34 Закона и части 7 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 381-ФЗ).
             

     [79] В случае если государственным контрактом (контрактом) предусмотрено его поэтапное исполнение, в данный абзац включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения государственного контракта (контракта) в виде процента от цены соответствующего этапа.

     

     

     После осуществления поставки Товара на сумму авансового платежа оплата по настоящему

Контракту в дальнейшем производится в течение

 

(

 

) календарных/рабочих[80] дней с

даты подписания Заказчиком документа о приемке[81] в электронной форме, формируемого посредством единой информационной системы в сфере закупок (далее - документ о приемке), к которому в качестве дополнительных документов Поставщиком приложены документы, указанные в пункте 3.4 настоящего Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью.

     [80] Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 13.1 статьи 34 Закона и части 7 статьи 9 Федерального закона N 381-ФЗ.    
     
     [81] В случае если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счета-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке Товаров (устанавливается чек-бокс в поле "Включить формирование счета-фактуры в документ о приемке") (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: "Счет-фактура и документ о приемке").


     В то же время Поставщик вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа.

 

 

     Выплата аванса при исполнении настоящего Контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Закона, не допускается.

 

Вариант 2 (выбирается в случае, если выплата аванса не предусмотрена)


Вариант 2.1 (выбирается при поставке Товара по заявкам, при этом в Контракте определено количество Товара, а также выбирается при поставке Товара в случае, если количество поставляемого Товара невозможно определить, и Заказчик, в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона, определяет начальную цену единицы Товара, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены Контракта, а количество поставляемого Товара определяется по заявкам Заказчика).

 

     Оплата каждой партии Товара, определенной в Заявке, форма которой установлена Приложением N 3 к настоящему Контракту (далее - Заявка), производится Заказчиком на основании счета,

предоставленного Поставщиком, в течение

 

(

 

) календарных/рабочих[82] дней с даты

подписания Заказчиком документа о приемке[83] в электронной форме, формируемого посредством единой информационной системы в сфере закупок (далее - документ о приемке), к которому в качестве дополнительных документов Поставщиком приложены документы, указанные в пункте 3.4 настоящего Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью.

     [82] Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 13.1 статьи 34 Закона и части 7 статьи 9 Федерального закона N 381-ФЗ.    
     
     [83] В случае если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счета-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке Товаров (устанавливается чек-бокс в поле "Включить формирование счета-фактуры в документ о приемке") (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: "Счет-фактура и документ о приемке").


     В то же время Поставщик вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа.

 

 

Вариант 2.2 (выбирается при поставке Товара не по заявкам, в случае, когда в Контракте определено необходимое количество Товара (единовременная поставка))

 

     Оплата поставленного Товара производится Заказчиком на основании счета, предоставленного

Поставщиком, в течение

 

(

 

) календарных/рабочих[84] дней с даты подписания Заказчиком

документа о приемке[85] в электронной форме, формируемого посредством единой информационной системы в сфере закупок (далее - документ о приемке), к которому в качестве дополнительных документов Поставщиком приложены документы, указанные в пункте 3.4 настоящего Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью.

     [84] Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений и части 13.1 статьи 34 Закона части 7 статьи 9 Федерального закона N 381-ФЗ.
         
     [85] В случае если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счета-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке Товаров (устанавливается чек-бокс в поле "Включить формирование счета-фактуры в документ о приемке") (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: "Счет-фактура и документ о приемке").


     В то же время Поставщик вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа.

 

 

Вариант 2.3 (выбирается при поставке Товара не по заявкам, в случае, когда Товар поставляется партиями и в Контракте определено необходимое количество Товара (график (этапы) поставки))

 

     Оплата каждой партии Товара производится Заказчиком на основании счета, предоставленного

Поставщиком, не позднее

 

(

 

) календарных/рабочих[86] дней с даты подписания

Заказчиком документа о приемке[87] в электронной форме, формируемого посредством единой информационной системы в сфере закупок (далее - документ о приемке), к которому в качестве дополнительных документов Поставщиком приложены документы, указанные в пункте 3.4 настоящего Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью.

     [86] Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 13.1 статьи 34 Закона и части 7 статьи 9 Федерального закона N 381-ФЗ.   
     
     [87] В случае если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счета-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке Товаров (устанавливается чек-бокс в поле "Включить формирование счета-фактуры в документ о приемке") (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: "Счет-фактура и документ о приемке").


     В то же время Поставщик вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа.

     

     

     2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте[88].

     [88] В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на основании государственного контракта (контракта), подлежат казначейскому сопровождению, данный пункт излагается с учетом положений, предусмотренных нормативным правовым актом, регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых средств.

     

     

     2.6. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

     

     2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в настоящем Контракте.

     

     2.8. Суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом и настоящим Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

     

     

3. Порядок, сроки и условия приемки Товара

     

Вариант 1. (выбирается при поставке Товара не по заявкам, в случае, когда в Контракте определено необходимое количество Товара (единовременная поставка))

     

     3.1. Товар поставляется Заказчику/Получателю[89] единовременно в соответствии с условиями настоящего Контракта. Количество Товара определяется на основании настоящего Контракта. Частичная поставка и поставка Товара по частям не допускается.

     [89] Здесь и далее по тексту понятие "получатель" используется в государственном контракте (контракте) в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц или по нескольким адресам доставки. Получатель является уполномоченным Заказчиком лицом на приемку товара. Порядок оформления документов о приемке в случае осуществления поставки в пользу третьих лиц или по нескольким адресам доставки устанавливается Заказчиком самостоятельно.

     

     

     Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение

 

календарных/рабочих[90] дней со

дня заключения Сторонами настоящего Контракта.

     [90] Указывается заказчиком.

     

     

     3.2. (Следует выбрать один из вариантов)

     

Вариант 1.1. (выбирается, когда поставка Товара осуществляется по нескольким адресам)

     

     Поставка Товара Поставщиком осуществляется по адресам поставки Товара, перечень которых указан в Приложении N 4 к настоящему Контракту.

     

Вариант 1.2. (выбирается, когда поставка Товара осуществляется только по одному адресу)

     

     Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу:

 

[91].

     [91] Указывается заказчиком.

     

     

     3.3. В день доставки (до момента фактической поставки) Товара по адресу поставки Товара, указанному в соответствии с условиями настоящего Контракта, Поставщик формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке[92], который должен содержать информацию, указанную в подпунктах "а" - "г", "е" - "ж" пункта 1 части 13 статьи 94 Закона.

     [92] В случае если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счета-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке Товаров (устанавливается чек-бокс в поле "Включить формирование счета-фактуры в документ о приемке") (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: "Счет-фактура и документ о приемке").

     

     В то же время Поставщик вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа.

     

     

     3.4. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 3.3 настоящего Контракта, должны быть приложены следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

     

     - счет на оплату поставленного Товара.

     

     При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона информация, содержащаяся в документе о приемке.

     

     3.5. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона такого документа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

     

     3.6. В день доставки Товара Заказчик/Получатель осуществляет приемку Товара по количеству упаковок Товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки и качеству Товара.

     

     3.7. Для проверки поставленного Товара в части соответствия Товара условиям настоящего Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

     

     В рамках экспертизы поставленного Товара на соответствие условиям настоящего Контракта Заказчиком своими силами или с привлечением независимых экспертов (экспертных организаций) на

основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом, не реже

 

раза в течение срока

действия Контракта, указанного в пункте 11.1 настоящего Контракта[93], проводятся исследования Товара на предмет качества и безопасности, в том числе фальсификации Товара[94].

     [93] Указывается заказчиком. В случае если срок действия государственного контракта (контракта) составляет более 3 месяцев, экспертиза проводится не реже 1 раза в 3 месяца, в случае если срок действия государственного контракта (контракта) составляет менее 3 месяцев - проведение указанной экспертизы осуществляется не менее одного раза в течение срока действия такого государственного контракта (контракта).

     

     [94] Данный абзац указывается в случае, если закупаемый Товар относится к переработанным продуктам и (или) продуктам, в состав которых входит несколько ингредиентов.

     

     

     Заказчик вправе для проведения экспертизы Товара осуществлять выборочную проверку качества

и безопасности Товара до

 

процентов[95] от количества партии каждого наименования Товара

для подтверждения его соответствия условиям настоящего Контракта в момент передачи Товара Заказчику/Получателю.

     [95] Указывается заказчиком.

     

     

     Выборочная проверка качества и безопасности Товара осуществляется в течение сроков, установленных настоящим Контрактом для приемки Товара.

     

     Товар на период проведения экспертизы находится у Заказчика/Получателя на ответственном хранении[96].

     [96] Абзац включается в государственный контракт (контракт) в случае осуществления выборочной проверки качества Товара (результатов отдельного этапа исполнения государственного контракта (контракта)) при передаче Товара заказчику.

     

     

     По результатам проведенной экспертизы Товара, в том числе выборочной проверки качества и безопасности Товара, Заказчик составляет заключение об отсутствии или наличии нарушений условий настоящего Контракта, а также об отсутствии или наличии нарушений в части качества и безопасности Товара.

     

     В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий настоящего Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

     

     Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям настоящего Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

     

     В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы поставленного Товара экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

     

     В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации[97].

     [97] Абзац включаются в государственный контракт (контракт) при наличии пункта 4.4.7 государственного контракта (контракта).

     

     

     3.8. В течение

 

[98] дней со дня поступления документа о приемке в соответствии с

пунктом 3.5 настоящего Контракта Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона) на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

     [98] Срок приемки устанавливается Заказчиком. В соответствии с пунктом 4 части 13 статьи 94 Закона приемка осуществляется в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.

     

     

     а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке;

     

     б) формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

     

     3.8.1. Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями настоящего Контракта и фактически принятом Товаре в документе о приемке.

     

     3.9. В соответствии с частью 6 статьи 94 Закона по решению Заказчика для приемки поставленного Товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

     

     3.9.1. В случае создания приемочной комиссии в течение

 

[99] дней со дня поступления

Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Контракта, на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Контракта:

     [99] Срок приемки устанавливается Заказчиком. В соответствии с пунктом 5 части 13 статьи 94 Закона приемка осуществляется в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.

     

     

     а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы в сфере закупок;

     

     б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе в сфере закупок. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему в сфере закупок, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

     

     3.9.1.1. Приемочная комиссия имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями настоящего Контракта и информации о фактически принятых Товарах в документе о приемке.

     

     3.10. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Закона таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

     

     3.11. В случае получения в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика устранить выявленные нарушений (допоставить, доукомплектовать, заменить Товар) в срок не

позднее

 

(

 

) календарных/рабочих[100] дней со дня получения от Заказчика

мотивированного отказа. Допоставка недопоставленного, доукомплектование или замена некачественного Товара оформляется соответствующим документом о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом и частью 13 статьи 94 Закона.

     [100] Указывается заказчиком.

     

     

     3.12. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке, подписанного Заказчиком.

     

     Подписание со стороны Заказчика документа о приемке подтверждает исполнение обязательств Поставщика, предусмотренных настоящим Контрактом.

     

     3.13. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе в сфере закупок исправленного документа о приемке.

     

     После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Контракта.

     

     Срок исправления Поставщиком документа о приемке при поступлении от Заказчика уведомления

об уточнении составляет

 

[101].

     [101] Устанавливается Заказчиком.

     

     

     3.14. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику/Получателю с момента подписания Сторонами документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

     

     3.15. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику/Получателю относящиеся к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, производителем Товара и настоящим Контрактом. Скан-образы таких документов могут быть прикреплены Поставщиком к документу о приемке, предусмотренному пунктом 3.3 настоящего Контракта.

     

     3.16. Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон.

     

Вариант 2. (выбирается при поставке Товара не по заявкам, в случае, когда Товар поставляется партиями и в Контракте определено необходимое количество Товара (график (этапы) поставки))

     

     3.1. Товар поставляется Заказчику/Получателям[102] партиями согласно Графику (этапам) поставки (Приложение N 5 к настоящему Контракту) и в соответствии с условиями настоящего Контракта. Количество Товара в каждой партии определяется настоящим Контрактом.

     [102] Здесь и далее по тексту понятие "получатель" используется в государственном контракте (контракте) в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц или по нескольким адресам доставки. Получатель является уполномоченным Заказчиком лицом на приемку товара. Порядок оформления документов о приемке в случае осуществления поставки в пользу третьих лиц или по нескольким адресам доставки устанавливается Заказчиком самостоятельно.

     

     

     3.2. (Следует выбрать один из вариантов)

     

Вариант 2.1. (выбирается, когда поставка Товара осуществляется по нескольким адресам)

     

     Поставка Товара Поставщиком осуществляется по адресам поставки Товара, перечень которых указан в Приложении N 4 к настоящему Контракту.

     

Вариант 2.2. (выбирается, когда поставка Товара осуществляется только по одному адресу)

     

     Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу:

 

[103].

     [103] Указывается заказчиком.

     

     

     3.3. В день доставки (до момента фактической поставки) Товара по адресу поставки Товара, указанному в соответствии с условиями настоящего Контракта, Поставщик формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке[104], который должен содержать информацию, указанную в подпунктах "а" - "г", "е" - "ж" пункта 1 части 13 статьи 94 Закона.

     [104] В случае если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счета-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке Товаров (устанавливается чек-бокс в поле "Включить формирование счета-фактуры в документ о приемке") (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: "Счет-фактура и документ о приемке").

     

     В то же время Поставщик вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа.

     

     

     3.4. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 3.3 настоящего Контракта, должны быть приложены следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

     

     - счет на оплату поставленного Товара.

     

     При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона информация, содержащаяся в документе о приемке.

     

     3.5. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона такого документа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

     

     3.6. В день доставки Товара Заказчик/Получатель осуществляет приемку Товара по количеству упаковок Товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки и качеству Товара.

     

     3.7. Для проверки поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта)[105] в части соответствия Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) условиям настоящего Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

     [105] Здесь и далее по тексту раздела "(результаты отдельного этапа исполнения контракта)" включаются в государственный (муниципальный) контракт (контракт) в случае, когда товар поставляется партиями и в государственном (муниципальном) контракте (контракте) определено необходимое количество товара (график (этапы) поставки).

     

     

     В рамках экспертизы поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) на соответствие условиям настоящего Контракта Заказчиком своими силами или с привлечением независимых экспертов (экспертных организаций) на основании контрактов, заключенных в соответствии с

Законом, не реже

 

раза в течение срока действия Контракта, указанного в пункте 11.1 настоящего

Контракта[106], проводятся исследования Товара на предмет качества и безопасности, в том числе фальсификации Товара[107].

     [106] Указывается заказчиком. В случае если срок действия государственного контракта (контракта) составляет более 3 месяцев, экспертиза проводится не реже 1 раза в 3 месяца, в случае если срок действия государственного контракта (контракта) составляет менее 3 месяцев - проведение указанной экспертизы осуществляется не менее одного раза в течение срока действия такого государственного контракта (контракта).

     

     [107] Данный абзац указывается в случае, если закупаемый Товар относится к переработанным продуктам и (или) продуктам, в состав которых входит несколько ингредиентов.

     

     

     Заказчик вправе для проведения экспертизы Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) осуществлять выборочную проверку качества и безопасности Товара (результатов отдельного

этапа исполнения Контракта) до

 

процентов[108] от количества партии каждого наименования

Товара для подтверждения его соответствия условиям настоящего Контракта в момент передачи Товара Заказчику/Получателю.

     [108] Указывается заказчиком.

     

     

     Выборочная проверка качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) осуществляется в течение сроков, установленных настоящим Контрактом для приемки Товара.

     

     Товар на период проведения экспертизы находится у Заказчика/Получателя на ответственном хранении[109].

     [109] Абзац включается в государственный контракт (контракт) в случае осуществления выборочной проверки качества Товара (результатов отдельного этапа исполнения государственного контракта (контракта)) при передаче Товара заказчику.

     

     

     По результатам проведенной экспертизы Товара, в том числе выборочной проверки качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта), Заказчик составляет заключение об отсутствии или наличии нарушений условий настоящего Контракта, а также об отсутствии или наличии нарушений в части качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта).

     

     В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий настоящего Контракта (результатов отдельного этапа исполнения Контракта), за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

     

     Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям настоящего Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

     

     В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

     

     В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации[110].

     [110] Абзац включаются в государственный контракт (контракт) при наличии пункта 4.4.7 государственного контракта (контракта).

     

     

     3.8. В течение

 

[111] дней со дня поступления документа о приемке в соответствии с

пунктом 3.5 настоящего Контракта Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона) на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

     [111] Срок приемки устанавливается Заказчиком. В соответствии с пунктом 4 части 13 статьи 94 Закона приемка осуществляется в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.

     

     

     а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке;

     

     б) формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

     

     3.8.1. Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями настоящего Контракта и фактически принятом Товаре в документе о приемке.

     

     3.9. В соответствии с частью 6 статьи 94 Закона по решению Заказчика для приемки поставленного Товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

     

     3.9.1. В случае создания приемочной комиссии в течение

 

[112] дней со дня поступления

Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Контракта, на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Контракта:

     [112] Срок приемки устанавливается Заказчиком. В соответствии с пунктом 5 части 13 статьи 94 Закона приемка осуществляется в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.

     

     

     а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы в сфере закупок;

     

     б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе в сфере закупок. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему в сфере закупок, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

     

     3.9.1.1. Приемочная комиссия имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями настоящего Контракта и информации о фактически принятых Товарах в документе о приемке.

     

     3.10. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Закона таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

     

     3.11. В случае получения в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика устранить выявленные нарушений (допоставить, доукомплектовать, заменить Товар) в срок не

позднее

 

(

 

) календарных/рабочих[113] дней со дня получения от Заказчика мотивированного

отказа. Допоставка недопоставленного, доукомплектование или замена некачественного Товара оформляется соответствующим документом о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом и частью 13 статьи 94 Закона.

     [113] Указывается заказчиком.

     

     

     3.12. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке, подписанного Заказчиком.

     

     Подписание со стороны Заказчика документа о приемке подтверждает исполнение обязательств Поставщика, предусмотренных настоящим Контрактом.

     

     3.13. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе в сфере закупок исправленного документа о приемке.

     

     После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Контракта.

     

     Срок исправления Поставщиком документа о приемке при поступлении от Заказчика уведомления

об уточнении составляет

 

[114].

     [114] Устанавливается Заказчиком.

     

     

     3.14. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

     

     3.15. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику/Получателю относящиеся к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, производителем Товара и настоящим Контрактом. Скан-образы таких документов могут быть прикреплены Поставщиком к документу о приемке, предусмотренному пунктом 3.3 настоящего Контракта.

     

     3.16. Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон.

     

Вариант 3 (выбирается при поставке Товара по заявкам, при этом в Контракте определено количество Товара, а также выбирается при поставке Товара в случае, если количество поставляемого Товара невозможно определить, и Заказчик, в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона, определяет начальную цену единицы Товара, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены Контракта, а количество поставляемого Товара определяется по заявкам Заказчика)

     

     3.1. Товар Заказчику/Получателю[115] поставляется партиями в соответствии с условиями настоящего Контракта. Количество Товара в каждой партии определяется на основании Заявки Заказчика/Получателя на поставку Товара. Заказчик/Получатель направляет Заявки в пределах срока, установленного настоящим пунктом. При этом направление Заявок за пределами срока, установленного настоящим пунктом, не допускается. Поставка Товара на основании не подписанной Заказчиком/Получателем Заявки не допускается.

     [115] Здесь и далее по тексту понятие "получатель" используется в государственном контракте (контракте) в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц или по нескольким адресам доставки. Получатель является уполномоченным Заказчиком лицом на приемку товара. Порядок оформления документов о приемке в случае осуществления поставки в пользу третьих лиц или по нескольким адресам доставки устанавливается Заказчиком самостоятельно.

     

     

     Порядок определения количества поставляемого Товара на основании Заявок Заказчика включает в себя учет объемов поставляемых по Заявкам Товаров (позиций Товаров) исходя из определения такого объема как частное от деления максимальной цены Контракта (максимальной цены позиции Товара, указанной в Приложении N 1 к настоящему Контракту), к цене единицы такого Товара (позиции Товара). Объем поставляемых по Заявкам Товаров (позиций Товаров) учитывается с нарастающим итогом и не должен превышать максимальную цену Контракта с учетом распределения по позициям Товара (при их наличии), указанного в Приложении N 1 к настоящему Контракту[116].

     [116] Данный абзац указывается при поставке товара в случае, если количество поставляемого товара невозможно определить, и заказчик, в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона, определяет начальную цену единицы товара, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены государственного (муниципального) контракта (контракта), а количество поставляемого товара определяется по заявкам заказчика.

     

     

     Заявка направляется Заказчиком/Получателем не позднее чем за

 

(

 

) календарных/

рабочих[117] дней до предполагаемой поставки Товара в пределах срока, установленного пунктом 11.1 настоящего Контракта.


     [117] Указывается заказчиком.

 

 

     Поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение

 

календарных/рабочих[118] дней со

дня отправки Заявки Заказчиком/Получателем.


     [118] Указывается заказчиком.

 

 

3.1.1[119]. Сроки исполнения отдельных этапов исполнения настоящего Контракта[120]:

 

     этап N 1 - с

 

по

 

;

 

     этап N 2 - с

 

по

 

;

 

     этап N n - с

 

по

 

.


     [119] Пункт включается в проект государственного контракта (контракта) в случае, если заказчиком установлены отдельные этапы исполнения государственного контракта (контракта).
     
     [120] Устанавливаются заказчиком.

     

     

     3.2. (Следует выбрать один из вариантов)

     

Вариант 3.1. (выбирается, когда поставка Товара осуществляется по нескольким адресам)

     

     Поставка Товара по Заявке Поставщиком осуществляется по адресам поставки Товара, перечень которых указан в Приложении N 4 к настоящему Контракту, указанным в Заявках. Заказчик/Получатель в одной Заявке указывает только один адрес поставки Товара.

     

Вариант 3.2. (выбирается, когда поставка Товара осуществляется только по одному адресу)

     

     

     Поставка Товара по Заявке осуществляется Поставщиком по адресу:

 

 

[121].

     [121] Указывается заказчиком.

     

     

     3.3. Сторонами с использованием единой информационной системы в сфере закупок оформляется документ о приемке[122], являющийся сводным реестром составленных в пределах срока, установленного пунктом 11.1 настоящего Контракта,/срока исполнения отдельного этапа исполнения настоящего Контракта[123] товарных накладных по форме ТОРГ-12.

     [122] В случае если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счета-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке Товаров (устанавливается чек-бокс в поле "Включить формирование счета-фактуры в документ о приемке") (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: "Счет-фактура и документ о приемке").

     

     В то же время Поставщик вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа.

     

     [123] Выбирается заказчиком. "Срок исполнения отдельного этапа исполнения настоящего Контракта" выбирается в случае установления заказчиком отдельных этапов исполнения государственного контракта (контракта).

     

     

     Для этого Поставщик в срок не более

 

календарных/рабочих дней[124] с даты поставки

Товара в соответствии с заключительной Заявкой Заказчика/Получателя/окончания срока исполнения отдельного этапа исполнения настоящего[125] Контракта формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке[126], который должен содержать информацию, указанную в подпунктах "а" - "г", "е" - "ж" пункта 1 части 13 статьи 94 Закона.

     [124] Указывается заказчиком.

     

     [125] Выбирается заказчиком. "Окончание срока исполнения отдельного этапа исполнения настоящего Контракта" выбирается в случае установления заказчиком отдельных этапов исполнения государственного контракта (контракта).

     

     [126] В случае если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счета-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке Товаров (устанавливается чек-бокс в поле "Включить формирование счета-фактуры в документ о приемке") (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: "Счет-фактура и документ о приемке").

     

     В то же время Поставщик вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа.

     

     

     При этом в документ о приемке подлежит включению информация о Товаре, поставленном в течение срока, установленного пунктом 11.1 настоящего Контракта,/срока исполнения отдельного этапа исполнения настоящего Контракта[127], в строгом соответствии с составленными в течение указанного срока товарными накладными по форме ТОРГ-12.

     [127] Выбирается заказчиком. "Срок исполнения отдельного этапа исполнения настоящего Контракта" выбирается в случае установления заказчиком отдельных этапов исполнения государственного контракта (контракта).

     

     

     3.4. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 3.3 настоящего Контракта, должны быть приложены следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

     

     - счет на оплату поставленного Товара;

     

     - скан-образы составленных в течение отчетного периода товарных накладных по форме ТОРГ-12.

     

     При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона информация, содержащаяся в документе о приемке.

     

     3.5. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона такого документа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

     

     3.6. В день доставки Товара по адресу поставки Товара, указанному в соответствии с условиями настоящего Контракта, Поставщик обязан передать Заказчику/Получателю подписанную со своей стороны товарную накладную по форме N ТОРГ-12 в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон).

     

     3.6.1. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику/Получателю относящиеся к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, производителем Товара и настоящим Контрактом. Скан-образы таких документов могут быть прикреплены Поставщиком к документу о приемке, предусмотренному пунктом 3.3 настоящего Контракта.

     

     3.7. В день доставки Заказчик/Получатель осуществляет приемку Товара по количеству упаковок Товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки и качеству Товара.

     

     3.8. Для проверки поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта)[128] в части соответствия Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) условиям настоящего Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

     [128] Здесь и далее по тексту раздела "(результаты отдельного этапа исполнения контракта)" включаются в государственный контракт (контракт) в случае, когда в государственном контракте (контракте) установлены отдельные этапы исполнения контракта.

     

     

     В рамках экспертизы поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) на соответствие условиям настоящего Контракта Заказчиком своими силами или с привлечением независимых экспертов (экспертных организаций) на основании контрактов, заключенных в соответствии с

Законом, не реже

 

раза в течение срока действия Контракта, указанного в пункте 11.1 настоящего

Контракта[129], проводятся исследования Товара на предмет качества и безопасности, в том числе фальсификации Товара[130].

     [129] Указывается заказчиком. В случае если срок действия государственного контракта (контракта) составляет более 3 месяцев, экспертиза проводится не реже 1 раза в 3 месяца, в случае если срок действия государственного контракта (контракта) составляет менее 3 месяцев - проведение указанной экспертизы осуществляется не менее одного раза в течение срока действия такого государственного контракта (контракта).

     

     [130] Данный абзац указывается в случае, если закупаемый Товар относится к переработанным продуктам и (или) продуктам, в состав которых входит несколько ингредиентов.

     

     

     Заказчик вправе для проведения экспертизы Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) осуществлять выборочную проверку качества и безопасности Товара (результатов отдельного

этапа исполнения Контракта) до

 

процентов[131] от количества партии каждого наименования

Товара для подтверждения его соответствия условиям настоящего Контракта в момент передачи Товара Заказчику/Получателю.

     [131] Указывается заказчиком.

     

     

     Выборочная проверка качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) осуществляется в течение сроков, установленных настоящим Контрактом для приемки Товара.

     

     Товар на период проведения экспертизы находится у Заказчика/Получателя на ответственном хранении[132].

     [132] Абзац включается в государственный контракт (контракт) в случае осуществления выборочной проверки качества Товара (результатов отдельного этапа исполнения государственного контракта (контракта)) при передаче Товара заказчику.

     

     

     По результатам проведенной экспертизы Товара, в том числе выборочной проверки качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта), Заказчик составляет заключение об отсутствии или наличии нарушений условий настоящего Контракта, а также об отсутствии или наличии нарушений в части качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта).

     

     В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий настоящего Контракта (результатов отдельного этапа исполнения Контракта), за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

     

     Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям настоящего Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

     

     В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

     

     В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации[133].

     [133] Абзац включаются в государственный контракт (контракт) при наличии пункта 4.4.7 государственного контракта (контракта).

     

     

     3.9. При отсутствии претензий относительно количества Товара, комплектности, упаковки Товара, комплекта, качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта), в том числе на основании заключения по результатам экспертизы, проведенной путем выборочной проверки качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта), Заказчик/

Получатель подписывает товарную накладную по форме N ТОРГ-12 в течение

 

(

 

)

календарных/рабочих[134] дней с момента доставки Товара.

     [134] Указывается заказчиком.

     

     

     В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) Заказчик отказывается от приемки такого Товара (результата отдельного этапа исполнения Контракта) и составляет в течение ______ ( _____ ) календарных/рабочих[135] дней с момента доставки Товара мотивированный отказ от подписания товарной накладной по форме N ТОРГ-12 с указанием перечня выявленных нарушений условий настоящего Контракта (далее - Мотивированный отказ от промежуточной приемки).

     [135] Указывается заказчиком.

     

     

     В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика устранить выявленные нарушения (допоставить, доукомплектовать, заменить Товар) в срок не позднее ______ (____) календарных/рабочих[136] дней со дня получения от Заказчика Мотивированного отказа от промежуточной приемки. Допоставка недопоставленного, доукомплектование или замена некачественного Товара оформляется соответствующей товарной накладной по форме N ТОРГ-12 в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

     [136] Указывается заказчиком.

     

     

     3.9.1. В соответствии с частью 6 статьи 94 Закона по решению Заказчика для приемки поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

     

     3.9.2. Датой промежуточной приемки поставленного Товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной по форме N ТОРГ-12.

     

     3.10. В течение

 

[137] дней со дня поступления документа о приемке в соответствии с

пунктом 3.5 настоящего Контракта Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона) на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

     [137] Срок приемки устанавливается Заказчиком. В соответствии с пунктом 4 части 13 статьи 94 Закона приемка осуществляется в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.

     

     

     а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке;

     

     б) формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа (далее - Мотивированный отказ).

     

     3.10.1. Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями настоящего Контракта и фактически принятом Товаре в документе о приемке.

     

     3.11. В случае создания приемочной комиссии в течение

 

[138] дней со дня поступления

Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Контракта, на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Контракта:

     [138] Срок приемки устанавливается Заказчиком. В соответствии с пунктом 5 части 13 статьи 94 Закона приемка осуществляется в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.

     

     

     а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывают усиленными электронными подписями Мотивированный отказ. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление Мотивированного отказа, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы в сфере закупок;

     

     б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или Мотивированного отказа Заказчик подписывает документ о приемке или Мотивированный отказ усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе в сфере закупок. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему в сфере закупок, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

     

     3.11.1. Приемочная комиссия имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями настоящего Контракта и информации о фактически принятых Товарах в документе о приемке.

     

     3.12. Датой поступления Поставщику документа о приемке, Мотивированного отказа считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Закона таких документа о приемке, Мотивированного отказа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

     

     3.13. В случае получения в соответствии с пунктом 3.12 настоящего Контракта Мотивированного отказа Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком Мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

     

     3.14. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке, подписанного Заказчиком.

     

     Подписание со стороны Заказчика документа о приемке подтверждает исполнение обязательств Поставщика, предусмотренных настоящим Контрактом.

     

     3.15. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе в сфере закупок исправленного документа о приемке.

     

     После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Контракта.

     

     Срок исправления Поставщиком документа о приемке при поступлении от Заказчика уведомления

об уточнении составляет

 

[139].

     [139] Устанавливается Заказчиком.

     

     

     3.16. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику/Получателю с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме N ТОРГ-12.

     

     3.17. Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон.

     

     

4. Взаимодействие Сторон

     

     4.1. Поставщик обязан:[140]

     [140] В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на основании государственного контракта (контракта), подлежат казначейскому сопровождению, в данный пункт включаются условия, подлежащие включению в государственные контракты (контракты) в соответствии с нормативным правовым актом, регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых средств.

     

     

     4.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

     

     4.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиям, установленным настоящим Контрактом.

     

     4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии поставленного Товара условиям настоящего Контракта или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

     

     4.1.4. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта направляется Поставщиком Заказчику в порядке, установленном частью 20.1 статьи 95 Закона[141].    

     [141] Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) при наличии подпункта 4.2.3 Контракта.

     

     

     4.1.5. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта.

     

     4.1.6. Предоставить Заказчику информацию обо всех субподрядчиках, соисполнителях, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены настоящего Контракта, в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения Поставщиком таких договоров[142].

     [142] Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) в случае, если начальная (максимальная) цена государственного контракта (контракта) при осуществлении закупки превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 775 "Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию".

     

     

     4.1.7. Привлечь к исполнению настоящего Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

(далее соответственно - субподрядчики, соисполнители) в объеме

 

(

 

)[143] процентов от

цены настоящего Контракта[144].

     [143] Объем привлечения к исполнению государственного контракта (контракта) субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов от цены государственного контракта (контракта) в соответствии с пунктом 1 Типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1466.

     

     [144] Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) в случае установления такого требования в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частью 5 статьи 30 Закона.

     

     

     4.1.8. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиками, соисполнителями представить Заказчику:

     

     декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

     

     копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Поставщиком[145].

     [145] Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 государственного контракта (контракта).

     

     

     4.1.9. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения настоящего Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 4.1.8 настоящего пункта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем[146].

     [146] Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 государственного контракта (контракта).

     

     

     4.1.10. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Поставщиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:

     

     копии документов о приемке поставленного Товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Поставщиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

     

     копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Поставщиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Поставщиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных Товаров, предусмотренного настоящим Контрактом (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Поставщиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем)[147].

     [147] Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 государственного контракта (контракта).

     

     

     4.1.11. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем Товары, выполненные работы (их результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение ______ дней с даты подписания Поставщиком документа о приемке Товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора[148].

     [148] Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 государственного контракта (контракта). Срок оплаты устанавливается с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 N 1466 "Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций".
         
          

     4.1.12. Формировать и направлять Заказчику документ о приемке[149] с приложением документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Контракта, являющихся его неотъемлемой частью, оформлять товарные накладные по форме N ТОРГ-12[150] в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

     [149] В случае если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счета-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке Товаров (устанавливается чек-бокс в поле "Включить формирование счета-фактуры в документ о приемке") (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: "Счет-фактура и документ о приемке").

     

     В то же время Поставщик вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа.

     

     [150] Слова "оформлять товарные накладные по форме N ТОРГ-12" включаются в проект государственного контракта (контракта) в случае применения варианта 3 раздела 3 "Порядок, сроки и условия приемки Товара".

     

     

     4.2. Поставщик вправе:

     

     4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

     

     4.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

     

     4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 Закона[151].

     [151] Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) в случае установления такого права заказчика.

     

     

     4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

     

     4.2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Поставщиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя[152].

     [152] Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 государственного контракта (контракта).

     

     

     4.3. Заказчик обязуется:

     

     4.3.1. Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

     

     4.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случае, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что:

     

     а) Поставщик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона) и (или) поставляемому Товару;

     

     б) при определении поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

     

     4.3.3. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта:
     

     1) с использованием единой информационной системы сформировать решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписать его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и разместить такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Закона, такое решение не размещается на официальном сайте;
     

     2) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 части 12.1 статьи 95 Закона автоматически с использованием единой информационной системы направляется Поставщику. Датой поступления Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик;
     

     3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 2 части 12.1 статьи 95 Закона считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
          

     4.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

     

     4.3.5. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям настоящего Контракта в соответствии с Законом и настоящим Контрактом.

     

     4.4. Заказчик вправе:

     

     4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

     

     4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение срока годности.

     

     4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Контракта.

     

     4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта, причиненных по вине Поставщика.

     

     4.4.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта количество Товара, предусмотренного настоящим Контрактом, не более чем на 10 процентов, в порядке и на условиях, установленных Законом[153].

     [153] Данный пункт не включается в государственный контракт (контракт) в случае применения варианта 2 пункта 2.1 Контракта.

     

     

     4.4.6. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям настоящего Контракта.

     

     4.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 Закона[154].

     [154] Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) в случае установления такого права заказчиком.

     

     

     4.4.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом[155].

     [155] Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) при наличии пункта 4.4.7 государственного контракта (контракта).

     

     

5. Упаковка Товара

     

     5.1. Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленным обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждения или порчи и обеспечивающей сохранность в течение всего срока годности Товара.

     

     5.2. Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать ее для обеспечения сохранности Товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе с Товаром, находящимся в ней, в порядке, определенном пунктом 3.3 раздела 3 настоящего Контракта. Такой Товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по настоящему Контракту.

     

     5.3. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение Товара вследствие его ненадлежащей упаковки.

     

     5.4. На упаковке должна быть маркировка, содержащая информацию согласно части 4.1 статьи 4 технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки", утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 881, а также информацию согласно иным техническим регламентам на отдельные виды Товара.

     

     5.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и перевозки, установленные изготовителем Товара, необходимые для сохранения качества и безопасности Товара.

     

     

6. Качество Товара, срок годности, обеспечение гарантийных обязательств[156]

     [156] Слова "Обеспечение гарантийных обязательств" включаются в наименование раздела государственного контракта (контракта) в случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона.

     

     

     6.1. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к качеству Товара.

     

     6.2. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

     

     6.3. Товар должен быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется, и соответствовать условиям настоящего Контракта.

     

     6.4. Остаточный срок годности Товара устанавливается Заказчиком в Спецификации (Приложение N 1 к настоящему Контракту).

     

     Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству Товара в момент его передачи, в течение остаточного срока годности, установленного настоящим Контрактом.

     

     Заказчик/Получатель предъявляет претензии по качеству Товара в течение остаточного срока годности Товара.

     

     6.5. В течение остаточного срока годности Товара Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки Товара возникли в результате нарушения

Заказчиком/Получателем правил хранения Товара. Замена Товара производится в течение

 

(

 

) календарных/рабочих дней с момента уведомления Заказчиком/Получателем Поставщика.

     

     В случае если по результатам экспертизы, проведенной в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта, выявлено нарушение условий настоящего Контракта в части качества и безопасности Товара и (или) установлен факт фальсификации Товара, Поставщик осуществляет поставку Товара надлежащего качества и соответствующего требованиям безопасности в объеме партии Товара, поставленного Заказчику/Получателю, образец из которой был исследован в рамках указанной экспертизы.

     

     Гарантийный срок на Товар составляет

 

календарных/рабочих дней с даты подписания

Заказчиком соответствующего документа о приемке/соответствующей товарной накладной по форме N ТОРГ-12[157] [158].

     [157] Выбирается заказчиком. Слова "соответствующей товарной накладной по форме N ТОРГ-12" включаются в проект государственного контракта (контракта) в случае применения варианта 3 раздела 3 "Порядок, сроки и условия приемки Товара".

     

     [158] Гарантийный срок должен составлять период времени, установленный в качестве остаточного срока годности на Товар или позицию Товара, по которой установлен максимальный остаточный срок годности относительно иных позиций Товара.

     

     

6.6.[159] Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет

 

процентов начальной

(максимальной) цены Контракта[160].

     [159] Пункт включаются в государственный контракт (контракт) в случае установления требований к гарантийным обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона.

     

     [160] Указывается заказчиком в соответствии с частью 2.2 статьи 96 Закона.

     

     

     Требования к гарантии качества Товара, а также требования к гарантийному сроку (далее - гарантийные обязательства) обеспечиваются Поставщиком посредством предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный в разделе 15 настоящего Контракта счет Заказчика.

     

     Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный настоящим Контрактом срок гарантийных обязательств, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.

     

     Для подтверждения обеспечения гарантийных обязательств Поставщик вместе с документами, указанными в пункте 3.4 раздела 3 настоящего Контракта, подтверждающими окончательное исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, предоставляет Заказчику независимую гарантию или документ, подтверждающий внесение в качестве обеспечения гарантийных обязательств денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Заказчика.

     

     Подписание Заказчиком документа о приемке, подтверждающего окончательное исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, осуществляется после предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

     

     Возврат денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения гарантийных

обязательств, осуществляется Заказчиком в течение

 

календарных/рабочих[161] дней с даты

окончания гарантийного срока, указанного в настоящем Контракте, на счет Поставщика, с которого поступили такие денежные средства, при условии отсутствия у Заказчика претензий. В случае если в течение гарантийного срока у Поставщика изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Поставщик представляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока на поставленный Товар.

     [161] Указывается заказчиком.

     

     

     Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

     

     

7. Ответственность Сторон[162]

     [162] В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается государственным контрактом (контрактом) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

     

     

     7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

     

     7.2. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

     

     7.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

     

     7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом (отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком[163].

     [163] В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени, порядок ее начисления устанавливается государственным контрактом (контрактом) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

     

     

     7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа

2017 г. N 1042 (далее - Правила), и составляет

 

процентов[164] цены Контракта/этапа/

начальной (максимальной) цены Контракта.

     [164] Во всех случаях (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-8 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила)), указывается значение, определяемое в соответствии с пунктом 3 Правил:

     

     10 процентов цены государственного контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена государственного контракта (контракта) (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

     

     5 процентов цены государственного контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена государственного контракта (контракта) (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

     

     1 процент цены государственного контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена государственного контракта (контракта) (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

     

     0,5 процента цены государственного контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена государственного контракта (контракта) (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

     

     0,4 процента цены государственного контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена государственного контракта (контракта) (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

     

     0,3 процента цены государственного контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена государственного контракта (контракта) (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

     

     0,25 процента цены государственного контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена государственного контракта (контракта) (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

     

     0,2 процента цены государственного контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена государственного контракта (контракта) (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

     

     0,1 процента цены государственного контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена государственного контракта (контракта) (этапа) превышает 10 млрд.рублей.

     

     В случае если государственный контракт (контракт) заключается по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона указывается значение, определяемое в соответствии с пунктом 4 Правил:

     

     1 процент цены государственного контракта (контракта) (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

     

     

     7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет

 

(

 

) рублей

 

копеек[165].

     [165] Указывается значение, определяемое в соответствии с пунктом 6 Правил:

     

     1000 рублей, если цена государственного контракта (контракта) не превышает 3 млн. рублей;

     

     5000 рублей, если цена государственного контракта (контракта) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

     

     10000 рублей, если цена государственного контракта (контракта) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

     

     100000 рублей, если цена государственного контракта (контракта) превышает 100 млн. рублей.

     

     

     7.7. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного подпунктом 4.1.7 пункта 4.1 настоящего Контракта, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов объема привлечения к исполнению настоящего Контракта субподрядчиков, соисполнителей, установленного подпунктом 4.1.7 пункта 4.1 настоящего Контракта[166].

     [166] Данный пункт включается в текст государственного контракта (контракта) при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1, содержащего условие об обязанности поставщика привлечь к исполнению государственного контракта (контракта), субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

     

     

     7.8. В случае представления документов, указанных в подпунктах 4.1.8-4.1.10 пункта 4.1 настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставления или представления таких документов с нарушением установленных сроков Поставщик несет ответственность в соответствии с пунктом 7.6 настоящего Контракта[167].

     [167] Данный пункт включается в текст государственного контракта (контракта) при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1, содержащего условие об обязанности поставщика привлечь к исполнению государственного контракта (контракта), субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

     

     

     7.9. В случае непредставления информации, указанной в подпункте 4.1.6 пункта 4.1 настоящего Контракта, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с частью 24 статьи 34 Закона. Пени подлежат начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства[168].

     [168] Данный пункт включается в текст государственного контракта (контракта) при наличии подпункта 4.1.6 пункта 4.1, содержащего условие об обязанности поставщика предоставить заказчику информацию обо всех субподрядчиках, соисполнителях, заключивших договор или договоры с поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены государственного контракта (контракта).

     

     

     7.10. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Закона, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 7.4 настоящего Контракта[169].

     [169] Данный пункт включается в текст государственного контракта (контракта) в случае, если заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 Закона установлено требование обеспечения исполнения контракта.

     

     

     7.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

     

     7.12. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

     

     7.13. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в

соответствии с Правилами и составляет

 

(

 

) рублей

 

копеек[170].

     [170] Указывается значение, определяемое в соответствии с пунктом 9 Правил:

     

     1000 рублей, если цена государственного контракта (контракта) не превышает 3 млн. рублей (включительно);

     

     5000 рублей, если цена государственного контракта (контракта) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

     

     10000 рублей, если цена государственного контракта (контракта) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

     

     100000 рублей, если цена государственного контракта (контракта) превышает 100 млн. рублей.

     

     

     7.14. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

     

     7.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

     

     7.16. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

     

     7.17. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

     

     

8. Обеспечение исполнение Контракта[171]

     [171] Положения раздела 8 государственного контракта (контракта) не применяются в отношении поставщика в случае, если государственный контракт (контракт) заключается с участником закупки, являющимся казенным учреждением.

     

     

     (Следует выбрать один из вариантов)

     

Вариант 1

     

     8.1. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту не устанавливается.

     

Вариант 2

     

     8.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта установлено в размере

 

 

[172].

     [172] Указывается в соответствии с частью 6 статьи 96 Закона.

     

     

     8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта обеспечивает все обязательства Поставщика, предусмотренные настоящим Контрактом, включая:

     

     - исполнение основного обязательства по поставке Товара;

     

     - предоставление Поставщиком Заказчику предусмотренных настоящим Контрактом и приложениями к нему результатов, включая отчетные документы;

     

     - соблюдение срока поставки (Графика (этапов)[173] поставки);

     [173] Слова "(графика (этапов))" включаются в контракт в случае, когда Товар поставляется партиями и в контракте определено необходимое количество Товара (график (этапы) поставки).

     

     

     - возмещение убытков, причиненных Заказчику Поставщиком в результате ненадлежащего исполнения, неисполнения предусмотренного настоящим Контрактом и приложениями к нему обязательства последнего, а также обязанность выплаты неустойки (пени, штрафа), предусмотренной настоящим Контрактом.

     

     8.3. Исполнение настоящего Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Заказчика. Способ и срок действия обеспечения исполнения настоящего Контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

     

     8.4. В случае если обеспечение исполнения настоящего Контракта представлено в форме безотзывной независимой гарантии, срок действия такой независимой гарантии должен превышать предусмотренный настоящим Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.

     

     8.5. В ходе исполнения настоящего Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Контракта новое обеспечение исполнения настоящего Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона. В случае если настоящим Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения настоящего Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

     

     8.6. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта (если такая форма обеспечения исполнения настоящего Контракта применяется), в том числе части этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения настоящего Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона возвращаются Поставщику в течение 30 (тридцати)/15 (пятнадцати)[174] дней с даты исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту.

     [174] Применяется в случае установления Заказчиком преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона.

     

     

     8.7. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
           

     8.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта (если такая форма обеспечения исполнения настоящего Контракта применяется поставщиком), лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения настоящего Контракта в срок не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

     

     8.9. В случае заключения настоящего Контракта с Поставщиком по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения настоящего Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона, в случае предоставления Поставщиком информации согласно части 8.1 статьи 96 Закона[175].

     [175] Данный пункт включается в государственный контракт (контракт) в случае заключения государственного контракта (контракта) по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона.

     

     

     8.10. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Закона, не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

     

     

9. Обстоятельства непреодолимой силы

     

     9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

     

     9.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют

друг друга письменно в течение

 

(

 

) календарных/рабочих[176] дней с даты их

возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях.

     [176] Указывается заказчиком.

     

     

     9.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.

     

     9.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 9.2-9.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

     

     9.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более

 

(

 

)

календарных/рабочих[177] дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Контракта.

     [177] Указывается заказчиком.

     

     

10. Рассмотрение и разрешение споров

     

     10.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

     

     10.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат передаче на разрешение Арбитражному суду города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

     

     10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

     

     10.4. Претензии должны быть направлены одной Стороной другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 12.3.1 Контракта.
           

     10.5. Сторона должна дать ответ на претензию по существу в срок не позднее

 

календарных/рабочих[178] дней с даты получения претензии.

     [178] Устанавливается заказчиком, но не более срока, предусмотренного в абзаце первом части 5 статьи 4 АПК Российской Федерации.

     

     

     10.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

     

     10.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

     

     10.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

     

     10.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

     

     10.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

     

     

11. Срок действия и порядок изменения, расторжения Контракта. Срок исполнения Контракта

     

     11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по

"

 

"

 

 

 

г. (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их

исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.

     

     11.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

     

     11.3. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Закона, обращение о включении информации о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
             

     11.4. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным Соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

     

     11.5. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом.
              

     11.6. Предусмотренные частью 1 статьи 95 Закона изменения осуществляются при условии предоставления Поставщиком в соответствии с Законом обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Поставщика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Контракта, и если при определении Поставщика требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона. При этом:

     

     1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7-7.3 статьи 96 Закона;

     

     2) обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Заказчику независимой гарантии;

     

     3) если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат Заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, Заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед Заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

     

     4) если при увеличении в соответствии со статьей 95 Закона цены Контракта обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств, Поставщик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Поставщика.

     

     11.7. В случае уменьшения в соответствии со статьей 95 Закона цены Контракта Заказчик возвращает Поставщику денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены Контракта.

     

     11.8. В случае изменения срока исполнения Контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

     

     11.9. Заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренные частью 1 статьи 95 Закона изменения могут быть осуществлены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения Контракта.[179]

     [179] Пункт включается в Контракт в случае если Заказчик имеет статус "Государственный заказчик".

     

     

     11.10. Срок исполнения настоящего Контракта:

 

[180].

     [180] Указывается Заказчиком с учетом предусмотренных настоящим Контрактом предельных сроков реализации комплекса мер, перечисленных в части 1 статьи 94 Закона.

     

     

12. Прочие положения[181]

     [181] В данный раздел включается условие о банковском сопровождении государственного контракта (контракта) в случаях, установленных в соответствии со статьей 35 Закона.

     

     

     12.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

     

     12.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов

Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение

 

календарных/рабочих дней[182] с даты такого изменения. При этом если Поставщик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет, несет Поставщик.

     [182] Указывается заказчиком.

     

     

     12.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по Контракту, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.3.1 Контракта, направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 15 Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 15 Контракта, либо с использованием факсимильной связи.
     

     Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 15 Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.
     

     12.3.1. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений.
     

     Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, от имени Поставщика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
             

     12.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

     

     В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

     

     12.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Контракта.

     

     12.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

     

     12.7. Должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение настоящего Контракта

 

[183].

     [183] Указывается должность, ФИО, номер контрактного телефона, адрес электронной почты ответственного должностного лица заказчика.

     

     

13. Антикоррупционная оговорка

     

     13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

     

     платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

     

     платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

     

     не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

     

     

14. Перечень приложений[184]

     [184] Перечень приложений и их порядковые номера определяются заказчиком в соответствии с выбранным вариантом поставки Товара.

     

     

     Неотъемлемой частью настоящего Контракта является следующее:

 

     Приложение N 1 - Спецификация на

 

листах;

 

     Приложение N 2 - Описание объекта закупки на

 

листах;

 

     Приложение N 3 - Форма Заявки на поставку Товара на

 

листах[185];

 

     Приложение N 4 - Перечень адресов поставки Товара на

 

листах[186];

 

     Приложение N 5 - График (этапы) поставки на

 

листах[187];

     

     Приложение N 6 - Предложение Поставщика по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки"[188].

     [185] Данное приложение вводится в государственный контракт (контракт) в случае, если поставка Товара осуществляется по заявкам заказчика.

     

     [186] Данное приложение вводится в государственный контракт (контракт) в случае, если поставка Товара осуществляется по нескольким адресам.

     

     [187] Данное приложение вводится в государственный контракт (контракт) в случае, если поставки поставка Товара осуществляется партиями в соответствии с графиком (этапами) поставки.

     

     [188] Включается в Контракт в случае проведения конкурса и при установлении Заказчиком такого критерия. Не включается в Контракт при отсутствии соответствующего предложения в составе заявки Поставщика.

     

     

15. Адреса. Банковские реквизиты и подписи Сторон:

     

Заказчик:

 

Поставщик:

Полное наименование[189];


идентификационный номер налогоплательщика[190];


место нахождения;


почтовый адрес;


адрес электронной почты;


номер контактного телефона;


банковские реквизиты.

Полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если Поставщиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени Поставщика выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если Поставщиком является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);


фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

 

 

адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если Поставщиком является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени Поставщика выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если Поставщик является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя);

адрес электронной почты;


номер контрактного телефона;


идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если Поставщиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если Поставщиком является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если Поставщиком является иностранное лицо);

 

 

код причины постановки на учет юридического лица (если Поставщиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени Поставщика выступает обособленное подразделение юридического лица);


реквизиты счета Поставщика, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта

 

от Заказчика

 

от Поставщика

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика

 

     [189] Указание краткого наименования Заказчика допустимо в случае, если в информации о заключенном Контракте (карточке Контракта) содержится и полное, и краткое наименование Заказчика.

     

     [190] Указывается в машинописном виде без дополнительных знаков и пробелов. Указание "от руки" недопустимо.

     

     [191] Указывается в машинописном виде без дополнительных знаков и пробелов. Указание "от руки" недопустимо.

     

     

Приложение N 1

к Контракту

от "__" ____ 20__ г. N ___

     

     

Спецификация[192]

     [192] Заполняется в машинописном виде.

     

     

N п/п

Наимено-

вание Товара

Товарный знак (при нали-

чии)[193]

Характе-

ристики предлага-

емого Постав-

щиком Товара, соот-

ветству-

ющие показате-

лям, установ-

ленным Заказчи-

ком в описании объекта закуп-

ки[194]

Наимено-

вание страны проис-

хождения Това-

ра[195]

Единицы измере-

ния[196]

Количест-

во в единицах измере-

ния[197]

Остаточ-

ный срок годнос-

ти[198]

Цена за единицу измере-

ния, руб. (включая НДС) (если облагает-

ся НДС)

Стои-

мость, руб. (включая НДС) (если облагает-

ся НДС)[199]

Макси-

мальная цена позиции Товара (опреде-

ляется в процент-

ном соотно-

шении к макси-

мальной цене Контрак-

та, сумма макси-

мальных цен позиций Товара не может превы-

шать 100 процен-

тов цены[200]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     [193] Заполняется в соответствии с заявкой Поставщика с учетом положений пункта 1 части 2 статьи 43 Закона.

     

     [194] Заполняется в соответствии с заявкой Поставщика с учетом положений пункта 1 части 2 статьи 43 Закона.

     

     [195] Указывается по каждой позиции спецификации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.

     

     [196] Указывается в строгом соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения.

     

     [197] Столбец 7 не указывается при поставке Товара в случае, если количество поставляемого Товара невозможно определить, и заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона определяет начальную цену единицы Товара, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены государственного контракта (контракта), а количество поставляемого Товара определяется по заявкам заказчика.

     

     [198] В столбце 8 заказчик указывает остаточный срок годности, определяемый календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами.

     

     [199] Столбец 10 не указывается при поставке Товара в случае, если количество поставляемого Товара невозможно определить, и заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона определяет начальную цену единицы Товара, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены государственного контракта (контракта), а количество поставляемого Товара определяется по заявкам заказчика.

     

     [200] Столбец 11 указывается при поставке Товара в случае, если количество поставляемого Товара невозможно определить, и заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона определяет начальную цену единицы Товара, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены государственного контракта (контракта), а количество поставляемого Товара определяется по заявкам заказчика.

     

     

От Заказчика:

 

От Поставщика:

 

 

 

 

 

 

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика

 

 

     

     

Приложение N 2

к Контракту

от "__" ____ 20__ г. N ___

     

     

Описание объекта закупки[201]

     [201] Заказчик устанавливает функциональные, технические и качественные характеристики к объекту закупки самостоятельно, исходя из характера обязательств по государственному контракту (контракту), не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям государственного контракта (контракта) в соответствии со статьей 33 Закона.

     

     

     Включается Заказчиком при подготовке проекта контракта по итогам процедуры определения Поставщика в точном соответствии с описанием объекта закупки, размещенным в составе извещения об осуществлении закупки.

     

     

Приложение N 3

к Контракту

от "__" ____ 20__ г. N ___

     

     

Форма Заявки на поставку Товара

     

     

 

Заявка на поставку Товара N

 

 

 

к Контракту от

"

 

"

 

20

 

г. N

 

 

 

г.

 

 

от

 

     

     

П/п

Наименование Товара

Единицы измерения

Количество в единицах измерения

Цена за единицу измерения, руб. (включая НДС) (если облагается НДС)

Стоимость, руб. (включая НДС) (если облагается НДС)

1

2

3

4

5

6

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

     

Адрес поставки Товара:

 

 

Подпись:


От Заказчика:

 

 

 

М.П. (при наличии)

 

 

От Заказчика:

 

От Поставщика:

 

 

 

 

 

 

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика

 

 

     

     

Приложение N 4

к Контракту

от "__" ____ 20__ г. N ___

     

     

Перечень адресов поставки Товара

     

     

N п/п

Адрес поставки Товара

Наименование Товара

Единицы измерения

Количество Товара[202]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     [202] Столбец не заполняется при осуществлении закупки в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона.

     

     

От Заказчика:

 

От Поставщика:

 

 

 

 

 

 

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика

 

 

     

     

Приложение N 5

к Контракту

от "__" ____ 20__ г. N ___

     

     

График (этапы) поставки

     

     

Этап поставки Товара

Наименование Товара

Срок поставки Товара

Единицы измерения

Количество Товара

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

От Заказчика:

 

От Поставщика:

 

 

 

 

 

 

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика

 

 

     

     

Приложение N 6

к Контракту

от "__" ____ 20__ г. N ___

     

     

Предложение Поставщика по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки"

     

     

     Приложение включается в Контракт в случае проведения конкурса и при установлении Заказчиком такого критерия. Не включается в Контракт при отсутствии соответствующего предложения в составе заявки Поставщика.

     

     

Приложение N 3

к распоряжению Комитета

по государственному заказу

Санкт-Петербурга

от _________ N _____
(Дополнительно включено
распоряжением Комитета
по государственному заказу
Санкт-Петербурга
от 10 января 2022 года N 2-р)

     

     

Методические рекомендации по разработке документов, которые содержатся в извещении при осуществлении закупки путем проведения открытого конкурса в электронной форме на право заключения контракта на оказание услуг общественного питания в образовательных организациях

(с изменениями на 19 марта 2025 года)

1. Общие положения

     

     1.1. Методические рекомендации по разработке документов, которые содержатся в извещении при осуществлении закупки путем проведения открытого конкурса в электронной форме на право заключения контракта на оказание услуг общественного питания в образовательных организациях (далее - Методические рекомендации), разработаны в целях оказания методологического сопровождения деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга и государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (далее - заказчики) осуществляющих закупки услуг общественного питания в образовательных организациях путем проведения открытого конкурса в электронной форме (далее - закупка, конкурс).

     

     1.2. Методические рекомендации являются обязательными для заказчиков при осуществлении централизованных закупок товаров, работ, услуг в случаях, установленных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 N 1095 "О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга" (далее - Постановление N 1095).

     

     1.3. Понятия, термины и сокращения, использующиеся в Методических рекомендациях, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон).

     

     1.4. Организация питания осуществляется в соответствии с Цикличным меню рационов горячего питания из продуктов, поименованных в Ассортиментном перечне основных групп продовольственных товаров и сырья.
     (Пункт в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 июля 2022 года N 140-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     1.5. Перечень документов, содержащихся в извещении об осуществлении закупки:

     

     1.5.1. Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона, согласно Приложению N 1 к Методическим рекомендациям.

     

     1.5.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, согласно Приложению N 2 к Методическим рекомендациям.
     (Пункт в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     1.5.3. Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с Законом и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки, согласно Приложению N 3 к Методическим рекомендациям.

     

     1.5.4. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе в соответствии с Законом, согласно Приложению N 4 к Методическим рекомендациям.

     

     1.5.5. Проект контракта, согласно Приложению N 5 к Методическим рекомендациям.
     

     1.5.6. Проект контракта на оказание услуг питания детей, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, согласно Приложению N 5.1 к Методическим рекомендациям.
     (Пункт дополнительно включен с 1 мая 2023 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 26 апреля 2023 года N 78-р)
          

     1.6. В соответствии с постановлением Правительства Российский Федерации от 29.12.2021 N 2571 "О требованиях к участникам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации" (далее - Постановление N 2571) дополнительные требования к участникам закупки могут не устанавливаться, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена не превышает 500000 рублей.
     (Пункт в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 13 декабря 2023 года N 299-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     

Приложение N 1

к Методическим рекомендациям

     

     

 

УТВЕРЖДАЮ:[1]

 

 

 

Заказчик

 

 

 

 

"

 

"

 

20

 

г.

     [1] Применяется при осуществлении заказчиками централизованной закупки в случаях, установленных Постановлением N 1095, и утверждается руководителем заказчика (заместителем руководителя заказчика) или иным должностным лицом заказчика, действующим по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

     

     

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона[2]

     [2] Разрабатывается заказчиком самостоятельно в зависимости от специфики объекта закупки.

     

     

Раздел 1. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам объекта закупки


     Устанавливаются с учетом пункта 2.5 Положения об организации деятельности заказчиков, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга, утвержденного Постановлением N 1095.

     

     Не допускается включение в описание объекта закупки (в том числе в форме требований к качеству, техническим характеристикам услуги) требований к участнику закупки (в том числе требования к квалификации участника закупки, включая наличие опыта работы), а также требования к деловой репутации участника закупки, требования к наличию у него производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом контракта, для выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если возможность установления таких требований к участнику закупки предусмотрена Законом.
     
     Характеристики услуги, размещенные в разделе "Объект закупки" извещения об осуществлении закупки должны соответствовать характеристикам услуги, указанным в Таблице 1 документа к извещению об осуществлении закупки "Описание объекта закупки".
     (Абзац дополнительно включен с 1 октября 2023 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29 сентября 2023 года N 176-р)
     
     

Таблица 1
     (Дополнительно включена
 с 1 октября 2023 года распоряжением
 Комитета по государственному
 заказу Санкт-Петербурга
 от 29 сентября 2023 года N 176-р)

     

Тип объекта закупки

Услуга

Наимено-
вание услуги

Код пози-
ции

Наименова-
ние характеристи-
ки

Значение характе-
ристики

Единица измерения характеристи-
ки

Инструкция по заполнению характерис-
тик в заявке

Единица измерения

     
     При заполнении извещения об осуществлении закупки в графе "Инструкция по заполнению характеристик в заявке" таблицы раздела "Объект закупки" для каждой строки с характеристикой заказчик выбирает инструкцию для участников закупки:
     (Абзац дополнительно включен с 1 октября 2023 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29 сентября 2023 года N 176-р)
     

     1. Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики (доступно для качественной характеристики, если указано более одного значения характеристики).
     (Абзац дополнительно включен с 1 октября 2023 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29 сентября 2023 года N 176-р)
     

     2. Значение характеристики не может изменяться участником закупки (доступно для количественной и качественной характеристики, если указано только одно значение характеристики).    
      (Абзац дополнительно включен с 1 октября 2023 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29 сентября 2023 года N 176-р)
     

     1. Оказание услуг осуществляется на пищеблоке Заказчика.

     

     2. Тип пищеблока

 

.

     

     3. Организация питания осуществляется в соответствии с Цикличным меню рационов горячего питания (Приложение N 1.1 к Приложению N 1 к Методическим рекомендациям) из продуктов, поименованных в Ассортиментном перечне основных групп продовольственных товаров и сырья (Приложение N 1.2 к Приложению N 1 к Методическим рекомендациям).[3]

     [3] Цикличные меню и Ассортиментные перечни являются приложениями к Приложению N 1 к Методическим рекомендациям.
     
     
     Организация питания осуществляется в соответствии с разработанным Исполнителем меню основного (организованного) питания с учетом санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения, требований заказчика к меню основного (организованного) питания (Приложение N 1.1 к Приложению N 1 к Методическим рекомендациям) из продуктов поименованных в Ассортиментном перечне основных групп продовольственных товаров и сырья (Приложение N 1.2 к Приложению N 1 к Методическим рекомендациям).
     (Абзац дополнительно включен с 1 мая 2023 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 26 апреля 2023 года N 78-р)
          

     Разработанное меню основного (организованного) питания утверждается Исполнителем после согласования с Заказчиком.
     (Абзац дополнительно включен с 1 мая 2023 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 26 апреля 2023 года N 78-р)
          

     Организация питания осуществляется в соответствии с разработанным Исполнителем и по согласованию с Заказчиком утвержденным меню дополнительного питания в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации общественного питания населения и требованиями заказчика (данное условие применяется в случае если объект закупки включает услуги дополнительного питания).
     (Абзац дополнительно включен с 1 мая 2023 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 26 апреля 2023 года N 78-р)
          

     Организация питания осуществляется в соответствии с разработанным специалистом-диетологом и по согласованию с Заказчиком утвержденным Исполнителем индивидуальное меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании (данное условие применяется при наличии в числе обучающихся детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, за исключением случая, при котором в образовательной организации в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации общественного питания населения детьми, нуждающимися в лечебном и диетическом питании, осуществляется употребление готовых домашних блюд, предоставленных родителями).
     (Абзац дополнительно включен с 1 мая 2023 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 26 апреля 2023 года N 78-р)     
     

     3.1.[4] Расчёт объемов рационов питания представлен в Приложении N 1.3 к Приложению N 1 извещения об осуществлении закупки.

     [4] Не включается в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, если количество оказываемых услуг невозможно определить.

     

     

     4. Исполнитель гарантирует, что качество приготовленной пищи и пищевые продукты соответствуют действующим требованиям и нормам, установленным нормативно-технической документацией:

     

     Федеральному Закону Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

     

     Федеральному Закону Российской Федерации от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов";

     

     Закону Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии";

     

     Приказу Минсельхоза России от 15.04.2019 N 193 "О внесении изменений в Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 N 648";

     

     Техническому регламенту Таможенного союза от 09.12.2011 ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию";

     

     Техническому регламенту Таможенного союза от 09.10.2013 ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции";

     

     Техническому регламенту Евразийского экономического союза от 18.10.2016 ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции";

     

     Техническому регламенту Таможенного союза от 09.10.2013 ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции";

     

     Техническому регламенту Таможенного союза от 09.12.2011 ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей";

     

     Техническому регламенту Таможенного союза от 09.12.2011 N 021/2011 "О безопасности пищевой продукции";

     

     Техническому регламенту Таможенного союза от 20.07.2012 N 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств";

     

     Техническому регламенту Таможенного союза от 15.06.2012 N 027/2012 "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания";

     

     Техническому регламенту Таможенного союза от 23.09.2011 N 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков";

     

     Техническому регламенту Таможенного союза от 16.08.2011 N 005/2011 "О безопасности упаковки";

     

     Техническому регламенту Таможенного союза от 09.12.2011 N 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки";

     

     Санитарно-эпидемиологическим правилам "Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.11.2001 N 36;

     

     Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2003 N 98;

     

     Решению Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 N 299 "О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе";

     

     Национальному стандарту ГОСТ Р 51074-2003 "Продукты пищевые. Информация для потребителя, общие требования";

     

     Статье 469 Гражданского кодекса Российской Федерации;

     

     Ассортиментному перечню основных групп продовольственных товаров и сырья (Приложение N 1.2 к Приложению N 1 к Методическим рекомендациям).

     

     5. Исполнитель обязан оказывать услуги по организации питания в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации:

     

     Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 27.10.2020 N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

     

     Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 20.11.2020 N 36 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3.6.3668-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию";

     

     Санитарными правилами "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01", утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2001 N 18;

     

     Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";

     

     Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.03.2007 N 13 "Об утверждении санитарных правил СП 1.1.2193-07";

     

     ГОСТ 31984-2012 "Услуги общественного питания. Общие требования";

     

     ГОСТ 30524-2013 "Услуги общественного питания. Требования к персоналу";

     

     ГОСТ 32692-2014 "Услуги общественного питания. Общие требования к методам и формам обслуживания на предприятиях общественного питания";

     

     ГОСТ 30390-2013 "Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия";

     

     ГОСТ 31987-2012 "Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию";

     

     ГОСТ Р 54609-2011 "Услуги общественного питания. Номенклатура показателей качества продукции общественного питания".

     

     Иных нормативных и нормативно-технических документов (Технические регламенты Таможенного союза, определяющие требования к безопасности отдельных товарных групп пищевых продуктов, ГОСТ, ОСТ, ТУ производителя).

     

     В случае если нормативный, нормативно-технический документ утратил силу, вследствие отмены либо замены на иной документ, то исполнитель обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативного, нормативно-технического документа.

     

     

     Заказчик вправе дополнить данный радел требованиями к нормативным, нормативно-техническим документам в соответствии с объектом закупки.

     

     

Раздел 2. Требования к контролю качества оказываемых услуг[5]

     [5] Заказчик самостоятельно устанавливает необходимые требованиями к документам, подтверждающие качество и безопасность поставляемых пищевых продуктов в соответствии с объектом закупки.

     

     

     Исполнитель обязан предоставлять по запросу заказчика, а также уполномоченным государственным органам всю необходимую информацию и документы о качестве закупаемых для организации питания пищевых продуктов, об условиях хранения пищевых продуктов и об условиях приготовления горячего питания, а в случае необходимости предъявлять для осмотра транспорт и помещения для хранения пищевых продуктов и помещения для приготовления горячего питания.

     

     Исполнитель при оказании услуг обязан соблюдать требования Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

     

     Поставка пищевых продуктов должна сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность поставляемых пищевых продуктов.[6]

     [6] Устанавливается заказчиком при необходимости.

     

     

     - наличие действующих деклараций о соответствии, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства (Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов", Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", Технические регламенты Таможенного союза на отдельные товарные группы пищевых продуктов);
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 декабря 2022 года N 273-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     - наличие ветеринарных сопроводительных документов в системе ФГИС "Меркурий" на продукцию животного происхождения (Закон Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии", Приказ Минсельхоза России от 13.12.2022 № 862 "Об утверждении Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях", Приказ Минсельхоза России от 30.06.2017 N 318 "Об утверждении порядка представления информации в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии и получения информации из нее", пункт 3.4.6 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2003 N 98, Технические регламенты Таможенного союза на продукцию животного происхождения);
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 12 декабря 2024 года N 929-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     - иные документы, предусмотренные действующим законодательством, определяющими качество и безопасность пищевых продуктов.

     

     

Раздел 3. Требования к организации оказываемых услуг

     

     1. В процессе оказания услуг исполнитель обязан осуществлять организацию питания в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами, определяющими требования к условиям транспортировки, приемки, хранения, переработки, реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов, технологическим процессам производства, а также к условиям труда, соблюдению правил личной гигиены работников. Условия труда работников на пищеблоке должны отвечать требованиям действующих нормативных документов в области гигиены труда, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

     

     Питание должно удовлетворять физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии. Блюда должны быть изготовлены из продуктов питания, поименованных в Ассортиментном перечне основных групп продовольственных товаров и сырья, согласно настоящему извещению об осуществлении закупки.

     

     Организация питания осуществляется на основе принципов здорового питания. При приготовлении блюд должны соблюдаться щадящие технологии: варка, запекание, припускание, тушение, приготовление на пару. Для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, должно быть организовано питание в соответствии с назначениями лечащего врача. При кулинарной обработке пищевых продуктов необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к технологическим процессам приготовления блюд.

     

     Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, отраженной в технологических картах, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов. Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией.
     
     В соответствии с абзацем вторым пункта 8.1.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, пунктом 8.3 Методических рекомендаций (МР 2.3.6.0233-21), утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.Поповой 02.03.2021 для предотвращения размножения патогенных микроорганизмов готовые блюда должны быть реализованы не позднее 2 (двух) часов с момента изготовления*.
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 июля 2022 года N 140-р)
     

     * Абзац включается при осуществлении закупки услуг по организации питания в организованных детских коллективах.
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 июля 2022 года N 140-р)
          

     2. Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), исполнитель: разрабатывает и проводит санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, обеспечивает безопасность пищевых продуктов при их производстве, транспортировке, хранении и реализации, осуществляет производственный контроль (в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний) за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

     

     В ходе оказания услуг необходимо наличие официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью, наличие необходимой документации (бракеражные журналы, гигиенический журнал, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях и иные обязательные документы в соответствии с установленными нормами). Входной контроль поступающих пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется ответственным лицом. Результаты входного контроля регистрируются в журналах бракеража пищевой продукции.

     

     3. Складские помещения для хранения продукции должны быть оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха. Помещение для приготовления пищи оборудуется необходимым технологическим, холодильным, моечным оборудованием, инвентарем и посудой. Контроль за температурой воздуха осуществляется с помощью термометров.

     

     Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции должны использоваться раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь (маркированный любым способом), многооборотные средства упаковки и кухонная посуда.

     

     4. Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.

     

     Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря, столовых приборов из алюминия.

     

     Не допускаются при организации питания пищевые продукты без маркировки и (или) с истекшими сроками годности и (или) признаками недоброкачественности, не соответствующие требованиям технических регламентов Таможенного союза.

     

     Допускается обработка продовольственного (пищевого) сырья и изготовление из него кулинарных полуфабрикатов в одном цехе при условии выделения раздельных зон (участков) и обеспечения раздельным оборудованием и инвентарем.

     

     Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркируются в зависимости от назначения и должны использоваться в соответствии с маркировкой. Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции должен обрабатываться и храниться раздельно в производственных зонах, участках. Столовые приборы, столовая посуда, чайная посуда, подносы перед раздачей должны быть вымыты и высушены.

     

     5. В ходе оказания услуг по организации питания исполнитель обязан осуществлять дезинфекционные мероприятия, предусматривающие организацию проведения уборки пищеблока с применением моющих и дезинфицирующих средств. Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления. Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств должны быть промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством). Контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств должен осуществляться в соответствии с программой производственного контроля. Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ.

     

     В конце рабочего дня должна проводиться мойка всей посуды, столовых приборов, подносов в посудомоечных машинах с использованием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов, и максимальных температурных режимов. Мытье столовой посуды должно проводиться отдельно от кухонной посуды, подносов. Для мытья кухонной, столовой посуды и разделочного инвентаря должны быть выделены отдельные промаркированные емкости. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению.

     

     Производственные столы рекомендуется мыть с применением моющих и дезинфицирующих средств, при необходимости, с их ополаскиванием горячей водой, а также вытирать насухо.

     

     6. При оказании услуг Исполнитель обязан обеспечить выполнение всеми работниками требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов в период всего срока действия контракта.

     

     При оказании услуг по организации питания должны применяться медико-санитарные меры, направленные на предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), включающие в себя: организацию гигиенического воспитания и обучения, медицинских осмотров персонала, выявление сотрудников с признаками заболеваний, контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, личных медицинских книжек, иных документов, подтверждающих качество, безопасность сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их производства, хранения, транспортировки, реализации и утилизации в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

     

     К работе могут допускаться лица, имеющие соответствующую профессиональную квалификацию, прошедшие профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, медицинские осмотры, вакцинацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

     

     Исполнитель должен контролировать состояние условий труда на рабочих местах, а также правильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. Для исключения риска микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции работники производственных помещений предприятий общественного питания обязаны:

     

     оставлять в индивидуальных шкафах или специально отведенных местах одежду второго и третьего слоя, обувь, головной убор, а также иные личные вещи и хранить отдельно от рабочей одежды и обуви;

     

     снимать в специально отведенном месте рабочую одежду, фартук, головной убор при посещении туалета либо надевать сверху халаты; тщательно мыть руки с мылом или иным моющим средством для рук после посещения туалета;

     

     сообщать обо всех случаях заболеваний кишечными инфекциями у членов семьи, проживающих совместно, медицинскому работнику или ответственному лицу предприятия общественного питания;

     

     использовать одноразовые перчатки при порционировании блюд, приготовлении холодных закусок, салатов, подлежащие замене на новые при нарушении их целостности и после санитарно-гигиенических перерывов в работе.

     

     

     

     Заказчик заполняет данный пункт раздела в соответствии с объектом закупки и типом пищеблока.

     

     

Раздел 4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Приложения N 1 к Методическим рекомендациям

     

     4.1. Приложение N 1.1. Цикличное меню рационов горячего питания.
     
     Либо
     (Абзац дополнительно включен с 1 мая 2023 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 26 апреля 2023 года N 78-р)
          

     4.1. Приложение N 1.1. Требования Заказчика к меню основного (организованного) питания (устанавливается в обязательном порядке в случае применения типовых условий контрактов на оказание услуг питания детей, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2023 N 498).     
     (Абзац дополнительно включен с 1 мая 2023 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 26 апреля 2023 года N 78-р)
     

     4.2. Приложение N 1.2. Ассортиментный перечень основных групп продовольственных товаров и сырья.

     

     4.3. Приложение N 1.3. Расчёт объемов рационов питания.

     
     Либо      


     В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, если количество оказываемых услуг невозможно определить:

     

     4.1. Приложение N 1.1. Цикличное меню рационов горячего питания.

     

     4.2. Приложение N 1.2. Ассортиментный перечень основных групп продовольственных товаров и сырья.

     

     

Приложение N 1.1

к Приложению N 1 к Методическим

рекомендациям

     

     

Цикличное меню рационов горячего питания


     Либо
     (Абзац дополнительно включен с 1 мая 2023 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 26 апреля 2023 года N 78-р)
          

     Требования Заказчика к меню основного (организованного) питания (устанавливается в обязательном порядке в случае применения типовых условий контрактов на оказание услуг питания детей, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2023 N 498).
     (Абзац дополнительно включен с 1 мая 2023 года распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 26 апреля 2023 года N 78-р)
     
     

Приложение N 1.2

к Приложению N 1 к Методическим

рекомендациям

     

     

Ассортиментный перечень основных групп продовольственных товаров и сырья


     

Приложение N 1.3

к Приложению N 1 к Методическим

рекомендациям

     

     

Расчёт объемов рационов питания

Рекомендуемая форма "Расчёт объемов рационов питания"

Наимено-

вание заказчика

Категория питающих-

ся, которым предо-

ставляется питание с компенса-

цией стоимости (части стоимости) за счет бюджета Санкт-

Петербур-

га/

наимено-

вание рационов питания

Количест-

во питающих-

ся по каждой категории (чел.)

Планиру-

емое количество дней питания, дн.

на ___ год

Объем (количество) рационов питания (шт). на ___ год.


гр.5=гр.3*гр.4*__%*

Планиру-

емое количество дней питания, дн.

на ___ г.

Объем (количество) рационов питания на период контракта (шт.) на ___ год


гр.7=гр.3*гр.6*85%

Общий объем (количество) рационов питания (шт.) на ___ год(ы)


гр.8=гр.5+гр.7

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Либо

     

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, если количество оказываемых услуг невозможно определить:

     

     

Приложение N 1.1

к Приложению N 1 к Методическим

рекомендациям

     

     

Цикличное меню рационов горячего питания


     

Приложение N 1.2

к Приложению N 1 к Методическим

рекомендациям

     

     

Ассортиментный перечень основных групп продовольственных товаров и сырья


     

Приложение N 2

к Методическим рекомендациям

     

     

 

УТВЕРЖДАЮ:[7]

 

 

 

Заказчик

 

 

 

 

"

 

"

 

20

 

г.

     [7] Применяется при осуществлении заказчиками централизованной закупки в случаях, установленных Постановлением N 1095, и утверждается руководителем заказчика (заместителем руководителя заказчика) или иным должностным лицом заказчика, действующим по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

     

     

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта[8]

     [8] В случае проведения совместной закупки обоснование начальной (максимальной) цены контракта устанавливается по каждому контракту, заключаемому по результатам проведения совместного конкурса.

     

     

     Обоснованной признается закупка, осуществляемая в соответствии с положениями статей 19 и 22 Закона.

     

     Заказчик

 

(наименование заказчика)

 

     Начальная (максимальная) цена контракта (далее - НМЦК) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 N 567, посредством применения

следующего метода или нескольких следующих методов:

 

(указывается метод).

 

     В целях применения нормативного метода используются предельные цены, установленные в соответствии со статьей 19 Закона, постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2016 N 489 "Об утверждении Правил определения требований к закупаемым государственными органами Санкт-Петербурга, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)", распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 31.05.2018 N 100-р "Об утверждении значений потребительских свойств (в том числе характеристик качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен) отдельных видов товаров, работ, услуг", а

также

 

(Заказчик указывает нормативно-правовой акт,

которым утвержден ведомственный перечень).

     

N п/п

ОКПД2/Код ККН

Наименование товара (наименование ККН)

Ед.изм.

Кол-во

Предельная цена/цена за ед., руб.

Сумма по позициям/

НМЦК, руб.

1

2

3

4

5

6

7

1

выбирается заказчиком из Справочника ККН

 

 

V


Заполняется заказчиком

 

Начальная (максимальная) цена контракта

 

     

     

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)


     В соответствии с частью 5 статьи 22 Закона заказчиком в целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) осуществлены следующие действия по получению ценовой информации:

     

     - направлены запросы в адрес не менее пяти потенциальных исполнителей, осуществляющих оказание идентичных услуг, планируемых к закупке, или при их отсутствии однородных услуг

 

(указываются реквизиты запросов). Получено

 

(указывается количество) ценовых предложений на запросы заказчика

 

(указывается информация о регистрации полученных ценовых предложений в делопроизводстве заказчика);

 

     - размещен запрос цен товаров в единой информационной системе

 

(указываются реквизиты запроса). Получено

 

(указывается количество) ценовых

предложений

 

(указывается информация о регистрации полученных ценовых

предложений в делопроизводстве заказчика);

 

     - осуществлен поиск ценовой информации в реестре контрактов, заключенных заказчиками, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами, в течение

последних трех лет

 

(указывается информация о результатах поиска ценовой

информации в реестре контрактов);

 

     - осуществлен поиск ценовой информации в иных источниках общедоступной ценовой информации

в соответствии с частью 18 статьи 22 Закона

 

(указывается информация о

результатах поиска ценовой информации).

 

     Либо:

     

     В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, если количество поставляемых товаров невозможно определить:

     

     

Определение начальной цены единицы товара, начальных сумм цен единиц товаров, максимального значения цены контракта[9]

     [9] В случае проведения совместной закупки начальная цена единицы товара, начальные суммы цен единиц товаров, максимальное значение цены контракта определяются по каждому контракту, заключаемому по результатам проведения совместного конкурса.

     

     

     Заказчик

 

(наименование заказчика)

 

     Начальная цена единицы услуги (далее - НЦЕУ) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 N 567, посредством применения следующего метода или

нескольких следующих методов:

 

(указывается метод).

 

     В целях применения нормативного метода используются предельные цены, установленные в соответствии со статьей 19 Закона, Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2016 N 489 "Об утверждении Правил определения требований к закупаемым государственными органами Санкт-Петербурга, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)", распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 31.05.2018 N 100-р "Об утверждении значений потребительских свойств (в том числе характеристик качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен) отдельных видов товаров, работ, услуг", а

также

 

(Заказчик указывает нормативно-правовой акт, которым

утвержден ведомственный перечень).

     

N п/п

ОКПД2/Код ККН

Наименование услуги (наименование ККН)

Ед.изм.

Начальная цена единицы услуги, рублей

1

2

3

4

5

1

выбирается заказчиком из Справочника ККН/в случае отсутствия ККН - ОКПД2

Автоматическое заполнение (Редактируемое поле)

Автоматически заполняется в соответствии с кодом ККН

(автоматически, если указан нормативный метод - нередактируемое поле)/если в дополнение указан метод сопоставимых рын. цен - цена редактируется заказчиком, но не более предельной цены (в случае наличия предельной цены) - редактируемое поле)

2

,,,,,,,,,

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Начальная сумма цен единиц услуг, рублей

 

 

Максимальное значение цены контракта, рублей

 

     

     

Определение начальной цены единицы услуги, начальных сумм цен единиц услуг, максимального значения цены контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)


     В соответствии с частью 5 статьи 22 Закона Заказчиком в целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) осуществлены следующие действия по получению ценовой информации:

     

     - направлены запросы в адрес не менее пяти потенциальных исполнителей, осуществляющих оказание идентичных услуг, планируемых к закупке, или при их отсутствии однородных услуг

 

(указываются реквизиты запросов). Получено

 

(указывается количество) ценовых предложений на запросы заказчика

 

(указывается информация о регистрации полученных ценовых предложений в делопроизводстве заказчика);

 

     - размещен запрос цен товаров в единой информационной системе

 

(указываются реквизиты запроса). Получено

 

(указывается количество) ценовых

предложений

 

(указывается информация о регистрации полученных ценовых

предложений в делопроизводстве заказчика);

 

     - осуществлен поиск ценовой информации в реестре контрактов, заключенных заказчиками, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами, в течение

последних трех лет

 

(указывается информация о результатах поиска ценовой

информации в реестре контрактов);

 

     - осуществлен поиск ценовой информации в иных источниках общедоступной ценовой информации

в соответствии с частью 18 статьи 22 Закона

 

(указывается информация о

результатах поиска ценовой информации).

 


     Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с исполнителем - рубль Российской Федерации.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р. - См. предыдущую редакцию)
     

     Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта с использованием иностранной валюты не допускается, за исключением случая обоснования и определения таких цен.[10]
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р. - См. предыдущую редакцию)

     [10] Заказчик, осуществляющий деятельность на территории иностранного государства, также указывает информацию о валюте, используемой для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, для оплаты поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, и порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.
     (Сноска в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 мая 2022 года N 92-р. - См. предыдущую редакцию)     

     

Приложение N 3
к Методическим рекомендациям
(В редакции, введенной в действие
 распоряжением Комитета по
 государственному заказу Санкт-Петербурга
 от 5 марта 2025 года N 57-р. -
 См. предыдущую редакцию)

УТВЕРЖДАЮ: [11]

Заказчик

"

"

20

г.


     [11] Применяется при осуществлении заказчиками централизованной закупки в случаях, установленных Постановлением № 1095 и утверждается руководителем заказчика (заместителем руководителя заказчика) или иным должностным лицом заказчика, действующим по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     
     

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению


     

Примерная форма электронного документа "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению" при осуществлении закупок на оказание услуг общественного питания, закупаемых для организаций, осуществляющих образовательную деятельность

(Позиция 33 приложения к Постановлению № 2571)[12], путем проведения открытого конкурса в электронной форме
(применяется в случае установления критерия оценки в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 32 Закона)

     
     

     В соответствии со статьей 48 Закона заявка на участие в закупке состоит из трех частей.

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке

Первая часть заявки должна содержать следующую информацию и документы:

1.

Предложение участника в отношении объекта закупки:

Предложение по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки".

Порядок предоставления предложения по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки", установлен в приложении № 4 к извещению об осуществлении закупки "Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе".

Включается в заявку на участие в закупке. Отсутствие такого предложения не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

Вторая часть заявки должна содержать следующую информацию и документы:

     Информацию и документы об участнике закупки:

1.

     Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на оказание услуги, являющейся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

Включается в заявку на участие в закупке.

2.

     Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона

Требование не установлено

3.

     Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона

     1. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
     
     2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
     

Включается в заявку на участие в закупке.

     3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
     

     4. Отсутствие у участника закупки -физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
     

     5. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
     

     6. [13] Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
     

     7. Отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
     

     а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
     
     б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
     

     в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
     

8. Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
     

     9. Участник закупки не является иностранным агентом;
     
     10. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

4.

     Реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта.

Включается в заявку на участие в закупке.

5.

     Информация и документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2023 № 579 (далее - Постановление № 579) (в случае предоставления обеспечения заявок в виде денежных средств участниками закупки, являющимися юридическими лицами, зарегистрированными на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическими лицами, являющимися гражданами государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).

Включается в заявку на участие в закупке

Третья часть заявки должна содержать следующую информацию:

     Предложение участника закупки о цене контракта.
     
     ИЛИ
     
     Предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона).

Включается в заявку на участие в закупке

В соответствии с частями 4, 5 статьи 43 Закона:

     Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки (при применении открытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до окончания установленного в соответствии с Законом срока подачи заявок на участие в закупке.

     Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

В соответствии с частью 6 статьи 43 Закона:

     1. Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Законом оператору электронной площадки.

     2. Информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке.
     
     Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой

     3. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке.
     
     Такие документы в случаях, предусмотренных Законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.
     
     В соответствии с частью 2 статьи 31 Закона и позицией 33 приложения к Постановлению № 2571 установлены следующие дополнительные требования

Наименование отдельных видов товаров, работ, услуг, являющихся объектом закупки, наименование, товаров, работ, услуг, являющихся объектом отдельных видов закупок

Дополнительные требования к участникам закупки

Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям

33. Услуги общественного питания и (или) поставка пищевых продуктов, закупаемых для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организаций, организаций социального обслуживания, организаций отдыха детей и их оздоровления

1) наличие опыта исполнения участником закупки договора, предусматривающего оказание услуг общественного питания и (или) поставки пищевых продуктов.

Цена оказанных услуг и (или) поставленных товаров по договору должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

2) отсутствие у участника закупки, являющегося физическим лицом, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера участника закупки, являющегося юридическим лицом, судимости за преступления, предусмотренные статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята);

1) исполненный договор;

2) акт приемки оказанных услуг и (или) поставленных товаров, подтверждающий цену оказанных услуг и (или) поставленных товаров;

3) справка об отсутствии у участника закупки, являющегося физическим лицом, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера участника закупки, являющегося юридическим лицом, судимости за преступления, предусмотренные статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации;

4) декларация участника закупки о непривлечении участника закупки, являющегося физическим лицом, либо руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера участника закупки,

3) непривлечение участника закупки, являющегося физическим лицом, либо руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера участника закупки, являющегося юридическим лицом, к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 6.3, 6.5-6.7,14.43,14.44-14.46.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

являющегося юридическим лицом, к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 6.3, 6.5-6.7, 14.43, 14.44-14.46.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

4) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона.

     Опытом исполнения договора, предусмотренным приложением в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", считается с учетом положений настоящего пункта опыт исполнения участником закупки договора, предметом которого являются поставка одного или нескольких товаров, выполнение одной или нескольких работ, оказание одной или нескольких услуг, указанных в приложении в соответствующей позиции в графе "Дополнительные требования к участникам закупки";
     

     Если в графе "Дополнительные требования к участникам закупки" предусмотрено несколько видов опыта выполнения работ, то соответствующим требованию о наличии опыта выполнения работ является участник закупки, обладающий хотя бы одним из таких видов опыта.
     

     Опытом исполнения договора, предусмотренным приложением в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", считается такой опыт участника закупки за 5 лет до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке с учетом правопреемства (в случае наличия подтверждающего документа). Предусмотренные приложением в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям" акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ и являющийся последним актом, составленным при исполнении такого договора, акт приемки объекта капитального строительства, акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия и разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию должны быть подписаны не ранее чем за 5 лет до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
     

     Ценой поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору, предусмотренному приложением в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", считается общая цена (сумма цен) товаров, работ, услуг, указанная в акте (актах) приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных приложением в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям". Если при исполнении такого договора составлено несколько актов приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, участниками закупки направляются в соответствии с требованиями Закона все такие акты.
     

     Договором, предусмотренным позицией 33 приложения к Постановлению № 2571 в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", считается контракт, заключенный и исполненный в соответствии с Законом, либо договор, заключенный и исполненный в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
     

     Предусмотренные в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям" информация и документы направляются участниками закупки в соответствии с требованиями Закона в полном объеме и со всеми приложениями. При проведении предусмотренных Законом электронных процедур такие информация и документы направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.
     

     Если предусмотренные в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям" документы и информация о таких документах содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе ведение которых осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая информационная система) с размещением на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" таких документов, вместо направления таких документов участник закупки вправе направить в соответствии с Законом номер реестровой записи из соответствующего реестра.
     

     В случае наличия противоречий между информацией, содержащейся в единой информационной системе, и информацией, содержащейся в документах, направляемых участниками закупки и предусмотренных в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям", приоритет имеет информация, содержащаяся в единой информационной системе.
     

     В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, положения настоящего пункта и положения, предусмотренные в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", касающиеся начальной (максимальной) цены контракта, применяются к максимальному значению цены контракта.
     

     В случае проведения совместного конкурса положения настоящего пункта и положения, предусмотренные в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", касающиеся начальной (максимальной) цены контракта, применяются к сумме начальных (максимальных) цен каждого контракта, заключаемого по результатам проведения такого совместного конкурса, а в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, - к сумме максимальных значений цены контракта.
     

     Опытом исполнения договора, предусмотренным в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", также считается опыт исполнения контрактов, исполненных участником закупки по результатам проведения совместного конкурса или аукциона. При этом ценой поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг считается сумма цен товаров, работ, услуг, поставленных, выполненных, оказанных по таким контрактам.


     [12] Применяется при выборе критерия, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 32 Закона.
     

     [13] Позиция 6 пункта 3 формируется исходя из требований, применяемых к конкретной закупке. В случае если указанное требование не устанавливается, позиция 6 пункта 3 дополняется словами: "требование не установлено".
     
     

Примерная форма электронного документа "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению" при осуществлении закупок на оказание услуг общественного питания, закупаемых для организаций, осуществляющих образовательную деятельность

(Позиция 33 приложения к Постановлению № 2571)[14], путем проведения открытого конкурса в электронной форме
(применяется в случае установления критериев оценки в соответствии с пунктами 3, 4 части 1 статьи 32 Закона)

     
     

     В соответствии со статьей 48 Закона заявка на участие в закупке состоит из трех частей.

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке

Первая часть заявки должна содержать следующую информацию и документы:

1.

Предложение участника в отношении объекта закупки:

Предложение по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки". Порядок предоставления предложения по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки", установлен в приложении № 4 к извещению об осуществлении закупки "Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе".

Включается в заявку на участие в закупке. Отсутствие такого предложения не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

Вторая часть заявки должна содержать следующую информацию и документы:

     Информацию и документы об участнике закупки:

1.

     Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на оказание услуги, являющейся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

Включается в заявку на участие в закупке

2.

     Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона

Требование не установлено

     Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона

     1. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
     
     2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
     

Включается в заявку на участие в закупке.

     

     3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
     

     4. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
     

     5. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
     

     6. [15] Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
     

     7. Отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
     

     а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
     
     б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
     

     в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно,(через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
     

     8. Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
     
     9. Участник закупки не является иностранным агентом;
     
     10. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

4.

     Реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта.

Включается в заявку на участие в закупке.

5.

     Документы, подтверждающие квалификацию участника закупки.
     
     Перечень документов и порядок предоставления документов, подтверждающих квалификацию участника закупки, установлен в приложении № 4 к извещению об осуществлении закупки "Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе".

Включается в заявку на участие в закупке.
Отсутствие таких документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям Закона.

6.

     Информация и документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов в соответствии с Постановлением № 579 (в случае предоставления обеспечения заявок в виде денежных средств участниками закупки, являющимися юридическими лицами, зарегистрированными на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическими лицами, являющимися гражданами государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации)

Включается в заявку на участие в закупке

Третья часть заявки должна содержать следующую информацию:

     Предложение участника закупки о цене контракта.
     
     ИЛИ
     
     Предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона).

Включается в заявку на участие в закупке

В соответствии с частями 4, 5 статьи 43 Закона:

     Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки (при применении открытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до окончания установленного в соответствии с Законом срока подачи заявок на участие в закупке.

     Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

В соответствии с частью 6 статьи 43 Закона:

     1. Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Законом оператору электронной площадки.

     2. Информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке.
     
     Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой

     3. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке.
     
     Такие документы в случаях, предусмотренных Законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.
     
     В соответствии с частью 2 статьи 31 Закона и позицией 33 приложения к Постановлению № 2571 установлены следующие дополнительные требования

Наименование отдельных видов товаров, работ, услуг, являющихся объектом закупки, наименование, товаров, работ, услуг, являющихся объектом отдельных видов закупок

Дополнительные требования к участникам закупки

Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям

33. Услуги общественного питания и (или) поставка пищевых продуктов, закупаемых для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организаций, организаций социального обслуживания, организаций отдыха детей и их оздоровления

1) наличие опыта исполнения участником закупки договора, предусматривающего оказание услуг общественного питания и (или) поставки пищевых продуктов.

Цена оказанных услуг и (или) поставленных товаров по договору должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

2) отсутствие у участника закупки, являющегося физическим лицом, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера участника закупки, являющегося юридическим лицом, судимости за преступления, предусмотренные статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята);

1) исполненный договор;

2) акт приемки оказанных услуг и (или) поставленных товаров, подтверждающий цену оказанных услуг и (или) поставленных товаров;

3) справка об отсутствии у участника закупки, являющегося физическим лицом, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера участника закупки, являющегося юридическим лицом, судимости за преступления, предусмотренные статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации;

4) декларация участника закупки о непривлечении участника закупки, являющегося физическим лицом, либо руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера участника закупки,

3) непривлечение участника закупки, являющегося физическим лицом, либо руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера участника закупки, являющегося юридическим лицом, к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 6.3, 6.5-6.7, 14.43, 14.44-14.46.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

являющегося юридическим лицом, к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 6.3, 6.5-6.7, 14.43, 14.44-14.46.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

4) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43  Закона.

     Опытом исполнения договора, предусмотренным приложением в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", считается с учетом положений настоящего пункта опыт исполнения участником закупки договора, предметом которого являются поставка одного или нескольких товаров, выполнение одной или нескольких работ, оказание одной или нескольких услуг, указанных в приложении в соответствующей позиции в графе "Дополнительные требования к участникам закупки";
     

     Если в графе "Дополнительные требования к участникам закупки" предусмотрено несколько видов опыта выполнения работ, то соответствующим требованию о наличии опыта выполнения работ является участник закупки, обладающий хотя бы одним из таких видов опыта.
     

     Опытом исполнения договора, предусмотренным приложением в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", считается такой опыт участника закупки за 5 лет до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке с учетом правопреемства (в случае наличия подтверждающего документа). Предусмотренные приложением в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям" акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ и являющийся последним актом, составленным при исполнении такого договора, акт приемки объекта капитального строительства, акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия и разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию должны быть подписаны не ранее чем за 5 лет до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
     

     Ценой поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору, предусмотренному приложением в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", считается общая цена (сумма цен) товаров, работ, услуг, указанная в акте (актах) приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных приложением в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям". Если при исполнении такого договора составлено несколько актов приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, участниками закупки направляются в соответствии с требованиями Закона все такие акты.
     

     Договором, предусмотренным позицией 33 приложения к Постановлению № 2571 в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", считается контракт, заключенный и исполненный в соответствии с Законом, либо договор, заключенный и исполненный в соответствии с ФЗ № 223.
     

     Предусмотренные в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям" информация и документы направляются участниками закупки в соответствии с требованиями Закона в полном объеме и со всеми приложениями. При проведении предусмотренных Законом электронных процедур такие информация и документы направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.
     

     Если предусмотренные в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям" документы и информация о таких документах содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе ведение которых осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая информационная система) с размещением на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" таких документов, вместо направления таких документов участник закупки вправе направить в соответствии с Законом номер реестровой записи из соответствующего реестра.
     

     В случае наличия противоречий между информацией, содержащейся в единой информационной системе, и информацией, содержащейся в документах, направляемых участниками закупки и предусмотренных в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям", приоритет имеет информация, содержащаяся в единой информационной системе.
     

     В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, положения настоящего пункта и положения, предусмотренные в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", касающиеся начальной (максимальной) цены контракта, применяются к максимальному значению цены контракта.
     

     В случае проведения совместного конкурса положения настоящего пункта и положения, предусмотренные в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", касающиеся начальной (максимальной) цены контракта, применяются к сумме начальных (максимальных) цен каждого контракта, заключаемого по результатам проведения такого совместного конкурса, а в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, - к сумме максимальных значений цены контракта.
     

     Опытом исполнения договора, предусмотренным в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", также считается опыт исполнения контрактов, исполненных участником закупки по результатам проведения совместного конкурса или аукциона. При этом ценой поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг считается сумма цен товаров, работ, услуг, поставленных, выполненных, оказанных по таким контрактам.


     [14] Применяется при выборе критериев, предусмотренных пунктами 3, 4 части 1 статьи 32 Закона.
     

     [15] Позиция 6 пункта 3 формируется исходя из требований, применяемых к конкретной закупке. В случае если указанное требование не устанавливается, позиция 6 пункта 3 дополняется словами: "требование не установлено".
     
     

Примерная форма электронного документа "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению" при осуществлении закупок на оказание услуг общественного питания, закупаемых для организаций, осуществляющих образовательную деятельность

(Позиция 33 приложения к Постановлению № 2571) [16], путем проведения открытого конкурса в электронной форме
(применяется в случае установления критерия оценки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 32 Закона)

     
     

     В соответствии с частью 19 статьи 48 Закона, в случае если в извещении об осуществлении закупки не установлены критерии, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32 Закона, заявка состоит из второй и третьей частей.

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке

Вторая часть заявки должна содержать следующую информацию и документы:

     Информацию и документы об участнике закупки:

1.

     Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на оказание услуги, являющейся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

Включается в заявку на участие в закупке

2.

     Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона

Требование не установлено

3.

     Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона

     1. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
     
     2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
     

Включается в заявку на участие в закупке.

     

     3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
     

     4. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
     

     5. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
     

     6. [17] Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
     

     7. Отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
     

     а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
     
     б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
     

     в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
     

     8. Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
     

     9. Участник закупки не является иностранным агентом;
     
     10. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

4.

     Реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта.

Включается в заявку на участие в закупке.

5.

     Документы, подтверждающие квалификацию участника закупки.
     
     Перечень документов и порядок предоставления документов, подтверждающих квалификацию участника закупки, установлен в приложении № 4 к извещению об осуществлении закупки "Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе".

Включается в заявку на участие в закупке. Отсутствие таких документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям Закона.

6.

     Информация и документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов в соответствии с Постановлением № 579 (в случае предоставления обеспечения заявок в виде денежных средств участниками закупки, являющимися юридическими лицами, зарегистрированными на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическими лицами, являющимися гражданами государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации)

Включается в заявку на участие в закупке.

Третья часть заявки должна содержать следующую информацию:

     Предложение участника закупки о цене контракта.
     
     ИЛИ
     
     
     Предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона).

Включается в заявку на участие в закупке

В соответствии с частями 4, 5 статьи 43 Закона:

     Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки (при применении открытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до окончания установленного в соответствии с Законом срока подачи заявок на участие в закупке.

     Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

В соответствии с частью 6 статьи 43 Закона:

     1. Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Законом оператору электронной площадки.

     2. Информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке.
     
     Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой

     3. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке.
     
     Такие документы в случаях, предусмотренных Законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.
     
     В соответствии с частью 2 статьи 31 Закона и позицией 33 приложения к Постановлению № 2571 установлены следующие дополнительные требования

Наименование отдельных видов товаров, работ, услуг, являющихся объектом закупки, наименование, товаров, работ, услуг, являющихся объектом отдельных видов закупок

Дополнительные требования к участникам закупки

Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям

33. Услуги общественного питания и (или) поставка пищевых продуктов, закупаемых для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организаций, организаций социального обслуживания, организаций отдыха детей и их оздоровления

1) наличие опыта исполнения участником закупки договора, предусматривающего оказание услуг общественного питания и (или) поставки пищевых продуктов.

Цена оказанных услуг и (или) поставленных товаров по договору должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

2) отсутствие у участника закупки, являющегося физическим лицом, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главного

1) исполненный договор;

2) акт приемки оказанных услуг и (или) поставленных товаров, подтверждающий цену оказанных услуг и (или) поставленных товаров;

3) справка об отсутствии у участника закупки, являющегося физическим лицом, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера участника закупки, являющегося юридическим лицом, судимости за преступления, предусмотренные статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации;

бухгалтера участника закупки, являющегося юридическим лицом, судимости за преступления., предусмотренные статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята);

3) непривлечение участника закупки, являющегося физическим лицом, либо руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера участника закупки, являющегося юридическим лицом, к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 6.3, 6.5-6.7, 14.43, 14.44-14.46.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) декларация участника закупки о непривлечении участника закупки, являющегося физическим лицом, либо руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера участника закупки, являющегося юридическим лицом, к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 6.3, 6.5-6.7, 14.43, 14.44-14.46.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

4) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1  части 1 статьи 43 Закона.

     Опытом исполнения договора, предусмотренным приложением в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", считается с учетом положений настоящего пункта опыт исполнения участником закупки договора, предметом которого являются поставка одного или нескольких товаров, выполнение одной или нескольких работ, оказание одной или нескольких услуг, указанных в приложении в соответствующей позиции в графе "Дополнительные требования к участникам закупки";
     

     Если в графе "Дополнительные требования к участникам закупки" предусмотрено несколько видов опыта выполнения работ, то соответствующим требованию о наличии опыта выполнения работ является участник закупки, обладающий хотя бы одним из таких видов опыта.
     

     Опытом исполнения договора, предусмотренным приложением в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", считается такой опыт участника закупки за 5 лет до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке с учетом правопреемства (в случае наличия подтверждающего документа). Предусмотренные приложением в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям" акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ и являющийся последним актом, составленным при исполнении такого договора, акт приемки объекта капитального строительства, акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия и разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию должны быть подписаны не ранее чем за 5 лет до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
     

     Ценой поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору, предусмотренному приложением в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", считается общая цена (сумма цен) товаров, работ, услуг, указанная в акте (актах) приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных приложением в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям". Если при исполнении такого договора составлено несколько актов приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, участниками закупки направляются в соответствии с требованиями Закона все такие акты.
     

     Договором, предусмотренным позицией 33 приложения к Постановлению № 2571 в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", считается контракт, заключенный и исполненный в соответствии с Законом, либо договор, заключенный и исполненный в соответствии с ФЗ № 223.
     

     Предусмотренные в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям" информация и документы направляются участниками закупки в соответствии с требованиями Закона в полном объеме и со всеми приложениями. При проведении предусмотренных Законом электронных процедур такие информация и документы направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.
     

     Если предусмотренные в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям" документы и информация о таких документах содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе ведение которых осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая информационная система) с размещением на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" таких документов, вместо направления таких документов участник закупки вправе направить в соответствии с Законом номер реестровой записи из соответствующего реестра.
     

     В случае наличия противоречий между информацией, содержащейся в единой информационной системе, и информацией, содержащейся в документах, направляемых участниками закупки и предусмотренных в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям", приоритет имеет информация, содержащаяся в единой информационной системе.
     

     В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, положения настоящего пункта и положения, предусмотренные в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", касающиеся начальной (максимальной) цены контракта, применяются к максимальному значению цены контракта.
     

     В случае проведения совместного конкурса положения настоящего пункта и положения, ’предусмотренные в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", касающиеся начальной (максимальной) цены контракта, применяются к сумме начальных (максимальных) цен каждого контракта, заключаемого по результатам проведения такого совместного конкурса, а в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, - к сумме максимальных значений цены контракта.
     

     Опытом исполнения договора, предусмотренным в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", также считается опыт исполнения контрактов, исполненных участником закупки по результатам проведения совместного конкурса или аукциона. При этом ценой поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг считается сумма цен товаров, работ, услуг, поставленных, выполненных, оказанных по таким контрактам.


     [16] Применяется при выборе критерия, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 32 Закона.
     

     [17] Позиция 6 пункта 3 формируется исходя из требований, применяемых к конкретной закупке. В случае если указанное требование не устанавливается, позиция 6 пункта 3 дополняется словами: "требование не установлено".
              
     

Приложение N 4

к Методическим рекомендациям

     

     

 

УТВЕРЖДАЮ:[24]

 

 

 

Заказчик

 

 

 

 

"

 

"

 

20

 

г.

     [24] Применяется при осуществлении заказчиками централизованной закупки в случаях, установленных Постановлением N 1095 и утверждается руководителем заказчика (заместителем руководителя заказчика) или иным должностным лицом заказчика, действующим по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

     

     

Порядок рассмотрения и оценки заявок[25]

     [25] Заказчик самостоятельно устанавливает критерии, показатели критерия, детализирующие показатели, порядок оценки в соответствии с Постановлением N 2604.

     

     

     Положение о порядке оценки заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о предельных величинах значимости критериев оценки таких заявок, о требованиях к форме порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах (далее - Положение) утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2021 N 2604 "Об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, внесении изменений в пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. N 2369 и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации" (далее - Постановление N 2604).

     

     При оценке заявок применяются следующие термины:

     

     "оценка заявок" - действия членов комиссии по осуществлению закупок по присвоению в случаях, предусмотренных Законом, и в соответствии с Положением баллов заявкам (частям заявок) на основании информации и документов участников закупок;

     

     "критерий оценки" - предусмотренные частью 1 статьи 32 Закона критерии оценки заявок, в соответствии с которыми осуществляется оценка заявок;

     

     "значимость критерия оценки" - вес критерия оценки в процентах в совокупности всех критериев оценки, установленных в извещении об осуществлении закупки;

     

     "показатель оценки" - вид расхода, вид характеристики объекта закупки и вид характеристики квалификации участников закупки, детализирующие оценку заявок по соответствующему критерию оценки;

     

     "значимость показателя оценки" - вес показателя оценки в процентах в совокупности всех показателей оценки, детализирующих оценку заявок по соответствующему критерию оценки;

     

     "функциональная зависимость" - зависимость между значением показателя оценки и значением количества присваиваемых баллов, при которой одному значению показателя оценки соответствует одно значение количества баллов;

     

     "шкала оценки" - значения количества баллов, присваиваемых определенным значениям показателя оценки в случае отсутствия между ними функциональной зависимости, а также в случае, если показатель оценки не определяется количественным значением;
     
     "оборудование и другие материальные ресурсы" - объекты основных средств в значении, предусмотренном законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете;
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16 ноября 2022 года N 253-р)
     

     "специалисты и иные работники" - работники в значении, предусмотренном трудовым законодательством".
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16 ноября 2022 года N 253-р)
          

     Для оценки заявок применяются следующие критерии оценки (при этом количество используемых критериев оценки должно быть не менее двух, одним из которых должен являться критерий оценки "Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги"):

     

     1. Стоимостные критерии оценки:

     

     1.1. Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги.

     

     2. Нестоимостные критерии оценки:[26]

     [26] Устанавливаются заказчиком самостоятельно в зависимости от специфики объекта закупки.

     

     

     2.1. Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки.

     

     2.2. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации (далее - квалификация участников закупки).

     

     Сумма величин значимости всех применяемых критериев оценки составляет 100 процентов:

     

     Минимальная значимость критерия "Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги" - 40 процентов;

     

     Максимальная сумма величин значимости нестоимостных критериев оценки - 60 процентов.

     

     В случае оценки по критерию оценки двух и более видов расходов, характеристик объекта закупки, характеристик квалификации участников закупки:

     

     а) применяются показатели оценки;

     

     б) в отношении каждого показателя оценки устанавливается значимость показателя оценки. Сумма величин значимости всех применяемых показателей оценки по критерию оценки составляет 100 процентов;

     

     в) оценка заявки (части заявки) по критерию оценки определяется путем суммирования среднего количества баллов, присвоенных всеми принимавшими участие в ее рассмотрении и оценке членами комиссии по осуществлению закупок по каждому показателю оценки, умноженного на значимость соответствующего показателя оценки. При этом среднее количество баллов определяется путем суммирования количества баллов, присвоенных каждым членом комиссии по осуществлению закупок, и последующего деления на количество таких членов.

     

     В случае применения показателей оценки по критериям оценки "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки" и "Квалификация участников закупки":

     

     а) применяются детализирующие показатели;

     

     б) в отношении каждого детализирующего показателя устанавливается значимость детализирующего показателя. Сумма величин значимости всех применяемых детализирующих показателей по показателю оценки составляет 100 процентов;

     

     в) оценка заявки (части заявки) по показателю оценки определяется путем суммирования среднего количества баллов, присвоенных всеми принимавшими участие в ее рассмотрении и оценке членами комиссии по осуществлению закупок по каждому детализирующему показателю, умноженного на значимость соответствующего детализирующего показателя. При этом среднее количество баллов определяется путем суммирования количества баллов, присвоенных каждым членом комиссии по осуществлению закупок, и последующего деления на количество таких членов.

          

     

Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме на право заключения контракта на оказание услуг общественного питания в образовательных организациях, значимость критериев, показателей, детализирующих показателей оценки

(В редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 28 июля 2022 года N 157-р. - См. предыдущую редакцию)

Форма "Порядок рассмотрения и оценки заявок"

I. Информация о заказчике и закупке

[1]

     

Коды

Полное наименование

ИНН

КПП

Место нахождения, телефон, адрес электронной почты

по ОКТМО

Наименование бюджетного, автономного учреждения,

государственного, муниципального унитарного

предприятия, иного юридического лица, которому

ИНН

переданы полномочия государственного,

муниципального заказчика[2]

Место нахождения, телефон, адрес электронной почты[2]

КПП

Наименование объекта закупки[3]

по ОКТМО


     [1] Заполняется заказчиком самостоятельно в соответствии с объектом закупки.
     
     [2] Указывается в случае передачи в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетному, автономному учреждению, государственному, муниципальному унитарному предприятию, иному юридическому лицу полномочий государственного, муниципального заказчика.
     
     [3] Заполняется заказчиком.
     
     

II. Критерии и показатели оценки заявок на участие в закупке

     

N

Критерий оценки

Значимость критерия оценки, процентов

Показатель оценки

Значимость показателя оценки, процентов

Показатель оценки, детализирующий показатель оценки

Значимость показателя, детализирующего показатель оценки, процентов (далее - детализирующий показатель)

Формула оценки или шкала оценки

1.

Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги

40%

-

-

-

-

Значение количества баллов (), присваиваемое заявке, которая подлежит в соответствии с Законом оценке по указанному критерию определяется по одной из следующих формул:
     

     "Вариант 1 (не применяется в случае применения Вариантов 2 и 3):
     

,

     
     Вариант 2 (применяется в случае, если по результатам применения формулы, предусмотренной Вариантом 1, при оценке хотя бы одной заявки получено значение, являющееся отрицательным числом):
     

,

     
     Вариант 3 (применяется в случае, если при проведении процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона) в соответствии с Законом подано ценовое предложение, предусматривающее снижение таких цены контракта либо суммы цен ниже нуля)
     

     а) для подлежащей в соответствии с Законом оценке заявки участника закупки, ценовое предложение которого не предусматривает снижение цены контракта либо суммы цен ниже нуля, по критерию оценки "Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги" значение количества баллов по указанному критерию оценки () определяется по формуле:
     

;

     
     б) для подлежащей в соответствии с Законом оценке заявки участника закупки, ценовое предложение которого предусматривает снижение цены контракта либо суммы цен ниже нуля, по критерию оценки "Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги" значение количества баллов по указанному критерию оценки () определяется по формуле:
     

,

     
     где:
     

      - предложение участника закупки о цене контракта, или о сумме цен всех контрактов, заключаемых по результатам проведения совместного конкурса (в случае проведения совместного конкурса), или о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, в том числе при проведении в этом случае совместного конкурса), заявка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Законом оценке по критерию оценки "Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги" (далее - ценовое предложение);
     

      - наилучшее ценовое предложение из числа предложенных в соответствии с Законом участниками закупки, заявки (части заявки) которых подлежат оценке по критерию оценки "Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги";
     

      - начальная (максимальная) цена контракта, или сумма начальных (максимальных) цен каждого контракта, заключаемого по результатам проведения совместного конкурса (в случае проведения совместного конкурса), или начальная сумма цен единиц товаров, работ, услуг (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, в том числе при проведении в таком случае совместного конкурса)"

(Строка в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 23 сентября 2022 года N 209-р; в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16 ноября 2022 года N 253-р. - См. предыдущую редакцию)

2

Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки

__%[4]

Качественные характеристики объекта закупки

100%

Характеристика объекта закупки: обеспеченность Цикличных меню рационов горячего питания технологическими картами приготовления блюд

100%

Шкала оценки:

В соответствии с приложением к Форме "Порядок рассмотрения и оценки заявок".


     [4] Устанавливается заказчиком самостоятельно.
     

3.

Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов на праве собственности или ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации

__%[4]

Наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов

___%[4]

Наличие автотранспортных средств, предназначенных для перевозки пищевых продуктов, в том числе имеющих холодильное оборудование

__%[4]

лучшим является наибольшее значение характеристики квалификации участника закупки и установлено предельное максимальное значение характеристики квалификации участника закупки

,


где:

- предельное максимальное значение характеристики квалификации участника закупки, установленное заказчиком;

- значение характеристики квалификации участника закупки, содержащееся в предложении участника закупки, заявка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Законом оценке;

- минимальное значение характеристики квалификации участника закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке.

Наличие складских помещений

__%[4]

Шкала оценки:

Наличие складских помещений площадью не менее ____кв.м - 100 баллов.

Отсутствие складских помещений, наличие складских помещений площадью менее установленной заказчиком или непредставление документов, подтверждающих наличие указанных складских помещений - 0 баллов.

Наличие холодильного оборудования

__%[4]

Шкала оценки:

Наличие холодильного оборудования совокупным объемом хранения не менее ____ куб.м - 100 баллов.

Отсутствие холодильного оборудования совокупным объемом хранения не менее установленного заказчиком или непредставление документов, подтверждающих наличие указанного холодильного оборудования - 0 баллов.

Наличие у участников закупки опыта работы, связанного с предметом контракта

___%[4]

Характеристика квалификации участников закупки N 1:


Общая цена исполненных участником закупки договоров

40%

В случае, если лучшим является наибольшее значение характеристики квалификации участника закупки, значение количества баллов по детализирующему показателю рассчитывается по формуле

,


где:

- максимальное значение характеристики квалификации участника закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке;

- значение характеристики квалификации участника закупки, содержащееся в предложении участника закупки, заявка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Законом оценке;

- минимальное значение характеристики квалификации участника закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке.

Либо

В случае, если лучшим является наибольшее значение характеристики квалификации участника закупки и установлено предельное максимальное значение характеристики квалификации участника закупки, значение количества баллов по детализирующему показателю

;


где:

- значение характеристики квалификации участника закупки, содержащееся в предложении участника закупки, заявка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Законом оценке;

- минимальное значение характеристики квалификации участника закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке;

- предельное максимальное значение характеристики квалификации участника закупки, установленное заказчиком.

Характеристика квалификации участников закупки N 2:


Общее количество исполненных участником закупки договоров

30%

В случае, если лучшим является наибольшее значение характеристики квалификации участника закупки, значение количества баллов по детализирующему показателю рассчитывается по формуле


;


где:

- максимальное значение характеристики квалификации участника закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке;

- значение характеристики квалификации участника закупки, содержащееся в предложении участника закупки, заявка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Законом оценке;

- минимальное значение характеристики квалификации участника закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке.

Либо

В случае, если лучшим является наибольшее значение характеристики квалификации участника закупки и установлено предельное максимальное значение характеристики квалификации участника закупки, значение количества баллов по детализирующему показателю

;


где:

- значение характеристики квалификации участника закупки, содержащееся в предложении участника закупки, заявка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Законом оценке;

- минимальное значение характеристики квалификации участника закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке;

- предельное максимальное значение характеристики квалификации участника закупки, установленное заказчиком.

Характеристика квалификации участников закупки N 3:


Наибольшая цена одного из исполненных участником закупки договоров

30%

лучшим является наибольшее значение характеристики квалификации участника закупки, значение количества баллов по детализирующему показателю рассчитывается по формуле

;


где:

- максимальное значение характеристики квалификации участника закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке;

- значение характеристики квалификации участника закупки, содержащееся в предложении участника закупки, заявка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Законом оценке;

- минимальное значение характеристики квалификации участника закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке.

Наличие у участников закупки специалистов и иных работников определенного уровня квалификации

___%[4]

Наличие в организации участника конкурса заведующих (управляющих) производством и (или) заведующих столовой и (или) шеф-поваров

__%[4]

лучшим является наибольшее значение характеристики квалификации участника закупки и установлено предельное максимальное значение характеристики квалификации участника закупки, значение количества баллов по детализирующему показателю

;


где:

- значение характеристики квалификации участника закупки, содержащееся в предложении участника закупки, заявка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Законом оценке;

- минимальное значение характеристики квалификации участника закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке;

- предельное максимальное значение характеристики квалификации участника закупки, установленное заказчиком.

Наличие в организации участника конкурса инженер-
технологов (технологов) и (или) техник-
технологов (менеджеров по производству)

__%[4]

лучшим является наибольшее значение характеристики квалификации участника закупки и установлено предельное максимальное значение характеристики квалификации участника закупки, значение количества баллов по детализирующему показателю

;


где:

- значение характеристики квалификации участника закупки, содержащееся в предложении участника закупки, заявка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Законом оценке;

- минимальное значение характеристики квалификации участника закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке;

- предельное максимальное значение характеристики квалификации участника закупки, установленное заказчиком.

Наличие в организации участника конкурса санитарного врача

__%[4]

лучшим является наибольшее значение характеристики квалификации участника закупки и установлено предельное максимальное значение характеристики квалификации участника закупки, значение количества баллов по детализирующему показателю

;


где:

- значение характеристики квалификации участника закупки, содержащееся в предложении участника закупки, заявка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Законом оценке;

- минимальное значение характеристики квалификации участника закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке;

- предельное максимальное значение характеристики квалификации участника закупки, установленное заказчиком.

Наличие в организации участника конкурса поваров

__%[4]

лучшим является наибольшее значение характеристики квалификации участника закупки и установлено предельное максимальное значение характеристики квалификации участника закупки, значение количества баллов по детализирующему показателю

;


где:

- значение характеристики квалификации участника закупки, содержащееся в предложении участника закупки, заявка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Законом оценке;

- минимальное значение характеристики квалификации участника закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке;

- предельное максимальное значение характеристики квалификации участника закупки, установленное заказчиком.

(Пункт в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16 ноября 2022 года N 253-р. - См. предыдущую редакцию)
     


     [4] Устанавливается заказчиком самостоятельно.
     

          
          

III. Отдельные положения о применении отдельных критериев оценки, показателей оценки и показателей оценки, детализирующих показатели оценки, предусмотренных разделом II настоящего документа

          

N

Наименование критерия оценки, показателя оценки, детализирующего показателя оценки, при применении которого устанавливается положение, предусмотренное графой 3

Положение о применения критерия оценки, показателя оценки, детализирующего показателя оценки

1

2

3

I.

Критерий оценки: Квалификация участников закупки

1.

Показатель оценки: наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов

1.1.

Детализирующие показатели оценки:

1.1.1

Наличие автотранспортных средств, предназначенных для перевозки пищевых продуктов, в том числе имеющих холодильное оборудование

По настоящему детализирующему показателю оценивается наличие автотранспортных средств, предназначенных для перевозки пищевых продуктов, в том числе имеющих холодильное оборудование.

Перечень документов, подтверждающих наличие автотранспортных средств, предназначенных для перевозки пищевых продуктов, в том числе имеющих холодильное оборудование:

инвентарные карточки учета объектов основных средств унифицированной формы ОС-6 (при наличии автотранспортных средств в собственности участника закупки);

договоры аренды (лизинга), безвозмездного пользования, субаренды на срок исполнения контракта с приложением актов, подтверждающих наличие у участника закупки автотранспортных средств (при отсутствии автотранспортных средств в собственности участника закупки).
     

К оценке принимаются документы в случае их представления в заявке в полном объеме и со всеми приложениями. Такие документы направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.

Сведения о наличии у участника материально-технических ресурсов могут быть представлены по рекомендуемой форме "Наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов", установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки.

В случае отсутствия в составе заявки участника сведений по рекомендуемой форме "Наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов", установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки, а также документов, подтверждающих наличие материально-технических ресурсов, оценивается в 0 баллов.
     

В случае наличия противоречий между сведениями, представленными по рекомендуемой форме "Наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов", установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки и фактически представленными документами, подтверждающих наличие материально-технических ресурсов, при расчете баллов учитываются фактически представленные участником закупки документы.

1.1.2.

Наличие складских помещений

По настоящему детализирующему показателю оценивается наличие складских помещений площадью не менее кв.м[5]
     

Перечень документов, подтверждающих наличие складских помещений:

выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая право собственности на объект недвижимого имущества, выданная не ранее чем за 90 дней до дня окончания срока подачи заявок (при наличии объекта недвижимого имущества в собственности участника закупки);

договор аренды объекта недвижимого имущества на срок исполнения контракта, зарегистрированного в установленном порядке (если предусмотрено законодательством), с приложением акта передачи арендованного объекта недвижимого имущества от арендодателя участнику закупки (арендатору) или выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая право аренды на объект недвижимого имущества и выданная не ранее чем за 90 дней до дня окончания срока подачи заявок (при наличии объекта недвижимого имущества у участника закупки на праве аренды);

иные документы, подтверждающие нахождение у участника закупки в течение срока исполнения контракта объекта недвижимого имущества на ином законном основании (при наличии объекта недвижимого имущества у участника закупки на ином законном основании).

К оценке принимаются документы в случае их представления в заявке в полном объеме и со всеми приложениями. Такие документы направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.

Сведения о наличии у участника материально-технических ресурсов могут быть представлены по рекомендуемой форме "Наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов", установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки.
     

В случае отсутствия в составе заявки участника сведений по рекомендуемой форме "Наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов", установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки, а также документов, подтверждающих наличие материально-технических ресурсов, оценивается в 0 баллов.
     

В случае наличия противоречий между сведениями, представленными по рекомендуемой форме "Наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов", установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки и фактически представленными документами, подтверждающих наличие материально-технических ресурсов, при расчете баллов учитываются фактически представленные участником закупки документы.


     [5] Устанавливается заказчиком самостоятельно.

     

1.1.3.

Наличие холодильного оборудования

По настоящему детализирующему показателю оценивается холодильное оборудование совокупным объемом хранения не менее ____ куб.м.[6]
     
Перечень документов, подтверждающих наличие холодильного оборудования:

инвентарные карточки учета объектов основных средств унифицированной формы ОС-6 (при наличии холодильного оборудования в собственности участника закупки);
     

договоры аренды (лизинга), безвозмездного пользования, субаренды на срок исполнения контракта с приложением актов, подтверждающих наличие у участника закупки холодильного оборудования (при отсутствии холодильного оборудования в собственности участника закупки);
     

иные документы, подтверждающие нахождение у участника закупки в течение срока исполнения контракта объекта недвижимого имущества на ином законном основании (при наличии объекта недвижимого имущества у участника закупки на ином законном основании).

К оценке принимаются документы в случае их представления в заявке в полном объеме и со всеми приложениями. Такие документы направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.
     

Сведения о наличии у участника материально-технических ресурсов могут быть представлены по рекомендуемой форме "Наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов", установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки.

В случае отсутствия в составе заявки участника сведений по рекомендуемой форме "Наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов", установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки, а также документов, подтверждающих наличие материально-технических ресурсов, оценивается в 0 баллов.
     

В случае наличия противоречий между сведениями, представленными по рекомендуемой форме "Наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов", установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки и фактически представленными документами, подтверждающих наличие материально-технических ресурсов, при расчете баллов учитываются фактически представленные участником закупки документы.


     [6] Устанавливается заказчиком самостоятельно.
     

2.

Показатель оценки: наличие у участников закупки опыта работы, связанного с предметом контракта.

2.1

Детализирующие показатели оценки:

2.1.1.

Общая цена исполненных участником закупки договоров

По настоящему детализирующему показателю оценивается общая цена исполненных участником закупки договоров на оказание услуг общественного питания.
     

К оценке принимаются исполненные участником закупки с учетом правопреемства (в случае наличия в заявке подтверждающего документа) гражданско-правовые договоры, акт (акты) оказанных услуг, составленные при исполнении такого (таких) договора (договоров). Последний акт составленный при исполнении такого договора должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок.

К оценке принимаются исключительно контракты, заключенные и исполненные в соответствии с Законом, и договоры, заключенные и исполненные в соответствии с ФЗ № 223 (требование устанавливается заказчиком самостоятельно).

Если документы и информация о таких документах содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе ведение которых осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок с размещением указанных документов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", вместо направления таких документов участник закупки вправе направить номер реестровой записи из соответствующего реестра (устанавливается заказчиком в случае применения показателя оценки, предусмотренного подпунктом "в" пункта 24 Положения об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Постановлением № 2604)

К оценке принимаются документы предоставленные в полном объеме и со всеми приложениями.

Такие документы направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.

К оценке принимаются исключительно исполненный (исполненные) договор (договоры), при исполнении которого исполнителем исполнены требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) (в случае начисления неустоек).[7]
     


     

В случае представления участником закупки гражданско-правовых договоров, заключенных в соответствии с Законом или в соответствии с ФЗ N 223 к оценке принимаются сведения, содержащиеся в Реестре контрактов (договоров).
     

Сведения о таких договорах могут быть представлены по рекомендуемой форме "Опыт поставки товара, выполнения работ, оказания услуги, связанного с предметом контракта", установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки.
     

В случае отсутствия в Реестре контрактов (договоров) сведений, указанных участником закупки в рекомендуемой форме "Опыт поставки товара, выполнения работ, оказания услуги, связанного с предметом контракта", установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки, такие сведения по настоящему детализирующему показателю учтены не будут.[8]
     

Оценке не подлежат договоры, услуги по которым продолжаются и/или не выполнены (являются незавершенными).

В случае наличия противоречий между данными, содержащимися в Реестре контрактов (договоров), и данными, содержащимися в информации и документах, направляемых участниками закупки, приоритет имеет информация, содержащаяся в Реестре контрактов (договоров).[12]
     

Не представление информации оценивается в 0 баллов.

(Пункт в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 октября 2024 года N 711-р; в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 19 марта 2025 года N 92-р. - См. предыдущую редакцию)


     [7] Абзац включается заказчиком при необходимости.
     
     [8] Данное требование относится к договорам, заключенным в соответствии с Законом или в соответствии с ФЗ N 223.
     

     [12] Данное требование относится к договорам, заключенным в соответствии с Законом или в соответствии с ФЗ N 223.
     

2.1.2.

Общее количество исполненных участником закупки договоров

По настоящему детализирующему показателю оценивается общее количество исполненных участником закупки договоров на оказание услуг общественного питания.

К оценке принимаются исполненные участником закупки с учетом правопреемства (в случае наличия в заявке подтверждающего документа) гражданско-правовые договоры, акт (акты) оказанных услуг, составленные при исполнении такого (таких) договора (договоров). Последний акт составленный при исполнении такого договора должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок.
     

К оценке принимаются исключительно контракты, заключенные и исполненные в соответствии с Законом, и договоры, заключенные и исполненные в соответствии с ФЗ № 223 (требование устанавливается заказчиком самостоятельно).

Если документы и информация о таких документах содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе ведение которых осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок с размещением указанных документов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", вместо направления таких документов участник закупки вправе направить номер реестровой записи из соответствующего реестра (устанавливается заказчиком в случае применения показателя оценки, предусмотренного подпунктом "в" пункта 24 Положения об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Постановлением № 2604)

К оценке принимаются документы предоставленные в полном объеме и со всеми приложениями.

Такие документы направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.

К оценке принимаются исключительно исполненный (исполненные) договор (договоры), при исполнении которого исполнителем исполнены требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) (в случае начисления неустоек).[9]
     

В случае представления участником закупки гражданско-правовых договоров, заключенных в соответствии с Законом или в соответствии с ФЗ N 223 к оценке принимаются сведения, содержащиеся в Реестре контрактов (договоров).
     

Сведения о таких договорах могут быть представлены по рекомендуемой форме "Опыт поставки товара, выполнения работ, оказания услуги, связанного с предметом контракта", установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки.
     

В случае отсутствия в Реестре контрактов (договоров) сведений, указанных участником закупки в рекомендуемой форме "Опыт поставки товара, выполнения работ, оказания услуги, связанного с предметом контракта", установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки, такие сведения по настоящему детализирующему показателю учтены не будут.[10]
     

Оценке не подлежат договоры, услуги по которым продолжаются и/или не выполнены (являются незавершенными).

В случае наличия противоречий между данными, содержащимися в Реестре контрактов (договоров), и данными, содержащимися в информации и документах, направляемых участниками закупки, приоритет имеет информация, содержащаяся в Реестре контрактов (договоров).

Не представление информации оценивается в 0 баллов.

(Пункт в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 октября 2024 года N 711-р; в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 19 марта 2025 года N 92-р. - См. предыдущую редакцию)

     


     [9] Абзац включается заказчиком при необходимости.
     

     [10] Данное требование относится к договорам, заключенным в соответствии с Законом или в соответствии с ФЗ N 223.

     

     [12] Данное требование относится к договорам, заключенным в соответствии с Законом или в соответствии с ФЗ N 223.


     

2.1.3.

Наибольшая цена одного из исполненных участником закупки договоров

По настоящему детализирующему показателю оценивается наибольшая цена одного из исполненных участником закупки договоров на оказание услуг общественного питания.
     

К оценке принимаются исполненные участником закупки с учетом правопреемства (в случае наличия в заявке подтверждающего документа) гражданско-правовые договоры, акт (акты) оказанных услуг, составленные при исполнении такого (таких) договора (договоров). Последний акт составленный при исполнении такого договора должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок.

К оценке принимаются исключительно контракты, заключенные и исполненные в соответствии с Законом, и договоры, заключенные и исполненные в соответствии с ФЗ № 223 (требование устанавливается заказчиком самостоятельно).

Если документы и информация о таких документах содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе ведение которых осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок с размещением указанных документов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", вместо направления таких документов участник закупки вправе направить номер реестровой записи из соответствующего реестра (устанавливается заказчиком в случае применения показателя оценки, предусмотренного подпунктом "в" пункта 24 Положения об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Постановлением № 2604)

К оценке принимаются документы предоставленные в полном объеме и со всеми приложениями.

Такие документы направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.

К оценке принимаются исключительно исполненный (исполненные) договор (договоры), при исполнении которого исполнителем исполнены требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) (в случае начисления неустоек).[11]
     

В случае представления участником закупки гражданско-правовых договоров, заключенных в соответствии с Законом или в соответствии с ФЗ N 223 к оценке принимаются сведения, содержащиеся в Реестре контрактов (договоров).
     

Сведения о таких договорах могут быть представлены по рекомендуемой форме "Опыт поставки товара, выполнения работ, оказания услуги, связанного с предметом контракта", установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки.
     

В случае отсутствия в Реестре контрактов (договоров) сведений, указанных участником закупки в рекомендуемой форме "Опыт поставки товара, выполнения работ, оказания услуги, связанного с предметом контракта", установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки, такие сведения по настоящему детализирующему показателю учтены не будут.[12]

Оценке не подлежат договоры, услуги по которым продолжаются и/или не выполнены (являются незавершенными).

В случае наличия противоречий между данными, содержащимися в Реестре контрактов (договоров), и данными, содержащимися в информации и документах, направляемых участниками закупки, приоритет имеет информация, содержащаяся в Реестре контрактов (договоров).[12]
     

Не представление информации оценивается в 0 баллов.

(Пункт в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 октября 2024 года N 711-р; в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 19 марта 2025 года N 92-р. - См. предыдущую редакцию)

     


     [11] Абзац включается заказчиком при необходимости.
     

     [12] Данное требование относится к договорам, заключенным в соответствии с Законом или в соответствии с ФЗ N 223.

     
     

3.

Показатель оценки: наличие у участников закупки специалистов и иных работников определенного уровня квалификации

3.1.

Детализирующие показатели оценки:

3.1.1.

Наличие в организации участника конкурса заведующих (управляющих) производством и (или) заведующих столовой и (или) шеф-поваров

По настоящему детализирующему показателю оценивается предельное максимальное значение заведующих (управляющих) производством и (или) заведующих столовой и (или) шеф-поваров в количестве чел.[13]
     

По настоящему детализирующему показателю оценивается наличие в организации участника конкурса заведующих (управляющих) производством и (или) заведующих столовой и (или) шеф-поваров, имеющих высшее профессиональное образование по профилю общественное питание и стаж работы по специальности в сфере общественного питания не менее 2 лет или среднее профессиональное образование по профилю общественное питание и стаж работы по специальности в сфере общественного питания не менее 2 лет.

Сведения о наличии в организации участника конкурса заведующих (управляющих) производством и (или) заведующих столовой и (или) шеф-поваров подтверждаются следующими
информацией (в том числе данными) и документами:

трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации;
     
информация (в том числе данные), результаты применения информационных технологий и документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, его специалистов и иных работников, в том числе предусмотренную в соответствии с профессиональными стандартами (если соответствующий профессиональный стандарт обязателен для применения работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации).[14]
     

Сведения о наличии в организации участника конкурса специалистов и иных работников определенного уровня квалификации могут быть представлены по рекомендуемой форме "Наличие у участников закупки специалистов и иных работников определенного уровня квалификации", установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки.
     

В случае отсутствия в составе заявки участника сведений по рекомендуемой форме, установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки, а также документов, подтверждающих наличие в организации участника конкурса специалистов и иных работников определенного уровня квалификации, оценивается в 0 баллов.

В случае наличия противоречий между сведениями, представленными по рекомендуемой форме установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки и фактически представленными
документами, подтверждающих наличие в организации участника конкурса специалистов и иных работников определенного уровня квалификации, при расчете баллов учитываются фактически представленные участником закупки документы.

(Пункт в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16 ноября 2022 года N 253-р. - См. предыдущую редакцию)
     

 
     [13] Устанавливается заказчиком самостоятельно.
     

     [14] Устанавливаются заказчиком в зависимости от специфики объекта закупки.
     (Сноска в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16 ноября 2022 года N 253-р. - См. предыдущую редакцию)    

     

3.1.2.

Наличие в организации участника конкурса инженер-технологов (технологов) и (или) техник-технологов (менеджеров по производству)

По настоящему детализирующему показателю оценивается предельное максимальное значение инженер-технологов (технологов) и (или) техник-технологов (менеджеров по производству) в количестве чел.[15]
     

По настоящему детализирующему показателю оценивается наличие в организации участника конкурса инженер-технологов (технологов) и (или) техник-технологов (менеджеров по производству), имеющих высшее профессиональное образование по профилю общественное питание и стаж работы по специальности в сфере общественного питания не менее 2 лет или среднее профессиональное образование по профилю общественное питание и стаж работы по специальности в сфере общественного питания не менее 2 лет.

Сведения о наличии в организации участника конкурса инженер-технологов (технологов) и (или) техник-технологов (менеджеров по производству) подтверждаются следующими информацией (в том числе данными) и документами:

трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации;
     
информация (в том числе данные), результаты применения информационных технологий и документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, его специалистов и иных работников, в том числе предусмотренную в соответствии с профессиональными стандартами (если соответствующий профессиональный стандарт обязателен для применения работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации).[16]
     

Сведения о наличии в организации участника конкурса специалистов и иных работников определенного уровня квалификации могут быть представлены по рекомендуемой форме "Наличие у участников закупки специалистов и иных работников определенного уровня квалификации", установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки.

В случае отсутствия в составе заявки участника сведений по рекомендуемой форме, установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки, а также документов, подтверждающих наличие в организации участника конкурса специалистов и иных работников определенного уровня квалификации, оценивается в 0 баллов.

В случае наличия противоречий между сведениями, представленными по рекомендуемой форме установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки и фактически представленными
документами, подтверждающих наличие в организации участника конкурса специалистов и иных работников определенного уровня квалификации, при расчете баллов учитываются фактически представленные участником закупки документы.

(Пункт в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16 ноября 2022 года N 253-р. - См. предыдущую редакцию)
     


     [15] Устанавливается заказчиком самостоятельно.
     

     [16] Устанавливаются заказчиком в зависимости от специфики объекта закупки.
     (Сноска в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16 ноября 2022 года N 253-р. - См. предыдущую редакцию)   

     
     

3.1.3.

Наличие в организации участника конкурса санитарного врача

По настоящему детализирующему показателю оценивается предельное максимальное значение санитарных врачей в количестве чел.[17]
     

По настоящему детализирующему показателю оценивается наличие в организации участника конкурса санитарного врача имеющего высшее профессиональное образование по специальности медико-профилактическое дело или санитарно-гигиеническое дело.

Сведения о наличии в организации участника конкурса санитарного врача подтверждаются следующими информацией (в том числе данными) и документами:

трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации;
     
информация (в том числе данные), результаты применения информационных технологий и документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, его специалистов и иных работников, в том числе предусмотренную в соответствии с профессиональными стандартами (если соответствующий профессиональный стандарт обязателен для применения работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации) [18].
     

Сведения о наличии в организации участника конкурса специалистов и иных работников определенного уровня квалификации могут быть представлены по рекомендуемой форме "Наличие у участников закупки специалистов и иных работников определенного уровня квалификации", установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки.
     

В случае отсутствия в составе заявки участника сведений по рекомендуемой форме, установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки, а также документов, подтверждающих наличие в организации участника конкурса специалистов и иных работников определенного уровня квалификации, оценивается в 0 баллов.
     

В случае наличия противоречий между сведениями, представленными по рекомендуемой форме установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки и фактически представленными документами, подтверждающих наличие в организации участника конкурса специалистов и иных работников определенного уровня квалификации, при расчете баллов учитываются фактически представленные участником закупки документы.

(Пункт в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16 ноября 2022 года N 253-р. - См. предыдущую редакцию)
     


     [17] Устанавливается заказчиком самостоятельно.
     

     [18] Устанавливаются заказчиком в зависимости от специфики объекта закупки.
     (Сноска в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16 ноября 2022 года N 253-р. - См. предыдущую редакцию)

     
     

3.1.4.

Наличие в организации участника конкурса поваров

По настоящему детализирующему показателю оценивается предельное максимальное значение поваров в количестве ____ чел.[19]
     
По настоящему детализирующему показателю оценивается наличие в организации участника конкурса поваров, имеющих разряд 4 и выше.
     

Сведения о наличии в организации участника конкурса поваров подтверждаются следующими
информацией (в том числе данными) и документами:

трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации;
     
информация (в том числе данные), результаты применения информационных технологий и документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, его специалистов и иных работников, в том числе предусмотренную в соответствии с профессиональными стандартами (если соответствующий профессиональный стандарт обязателен для применения работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Сведения о наличии в организации участника конкурса специалистов и иных работников определенного уровня квалификации могут быть представлены по рекомендуемой форме "Наличие у участников закупки специалистов и иных работников определенного уровня квалификации", установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки.
     

В случае отсутствия в составе заявки участника сведений по рекомендуемой форме, установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки, а также документов, подтверждающих наличие в организации участника конкурса специалистов и иных работников определенного уровня квалификации, оценивается в 0 баллов.
     

В случае наличия противоречий между сведениями, представленными по рекомендуемой форме установленной в Приложении "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки и фактически представленными документами, подтверждающих наличие в организации участника конкурса специалистов и иных работников определенного уровня квалификации, при расчете баллов учитываются фактически представленные участником закупки документы.

(Пункт в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16 ноября 2022 года N 253-р. - См. предыдущую редакцию)
     


     [19] Устанавливается заказчиком самостоятельно.
     

     [20] Устанавливаются заказчиком в зависимости от специфики объекта закупки.
     (Сноска в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16 ноября 2022 года N 253-р. - См. предыдущую редакцию)
     

     

II.

Критерий оценки: Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки

2.1.

Показатель оценки: Качественные характеристики объекта закупки

2.1.1.

Детализирующий показатель оценки: обеспеченность Цикличных меню рационов горячего питания технологическими картами приготовления блюд

По настоящему детализирующему показателю оценивается обеспеченность Цикличных меню рационов горячего питания технологическими картами приготовления блюд (установлены в приложении к Приложению "Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона" к извещению об осуществлении закупки).

Сведения по показателю "Качественные характеристики объекта закупи" могут быть представлены по рекомендуемой форме "Качество услуг", установленной в "Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению" к извещению об осуществлении закупки.

Для подтверждения сведений о технологических картах учитываются только технологические карты, удовлетворяющие одновременно следующим признакам:
     

- соответствие ГОСТу 31987-2012 "Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию";

- соответствие технологической карты ассортименту блюд, входящих в состав Цикличного меню горячего питания, представленного в составе заявки.

          

     

Приложение
к Форме "Порядок рассмотрения
и оценки заявок"

     
     

Шкала оценки по детализирующему показателю оценки: обеспеченность Цикличных меню рационов горячего питания технологическими картами приготовления блюд

     
     

N п/п

Наименование детализирующего показателя

Значение детализирующего показателя, %

Баллы

1

Обеспеченность Цикличных меню рационов горячего питания технологическими картами приготовления блюд, рассчитанная как соотношение количества блюд, на которые представлены технологические карты, к общему количеству блюд, предусмотренному Цикличными меню рационов горячего питания, выраженное в %

П=100%

100

2

Обеспеченность Цикличных меню рационов горячего питания технологическими картами приготовления блюд, рассчитанная как соотношение количества блюд, на которые представлены технологические карты, к общему количеству блюд, предусмотренному Цикличными меню рационов горячего питания, выраженное в %

90<=П<100%

90

3

Обеспеченность Цикличных меню рационов горячего питания технологическими картами приготовления блюд, рассчитанная как соотношение количества блюд, на которые представлены технологические карты, к общему количеству блюд, предусмотренному Цикличными меню рационов горячего питания, выраженное в %

80<=П<90%

80

4

Обеспеченность Цикличных меню рационов горячего питания технологическими картами приготовления блюд, рассчитанная как соотношение количества блюд, на которые представлены технологические карты, к общему количеству блюд, предусмотренному Цикличными меню рационов горячего питания, выраженное в %

П<80%

0

     
     Максимальное количество баллов присваивается заявке участника конкурса, в которой представлены технологические карты в количестве, обеспечивающем 100% количества блюд, предусмотренных Цикличными меню рационов горячего питания.
     
     Заявке, в которой представлены технологические карты в количестве, обеспечивающем менее 80% от общего количества блюд, предусмотренных Цикличными меню рационов горячего питания, присваивается 0 баллов.
     
          

Раздел 1. Оценка заявок по критерию "Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги"[28]

(Раздел в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16 ноября 2022 года N 253-р. - См. предыдущую редакцию)

     [28] Устанавливается заказчиком в форме "Порядок рассмотрения и оценки заявок".

     

     

     1. Значение количества баллов (), присваиваемое заявке, которая подлежит в соответствии с Законом оценке по указанному критерию определяется по одной из следующих формул:
     

     а) за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "б" пункта 1 настоящего раздела и пункта 2 настоящего раздела, - по формуле:
     

,

     
     где:
     

      - предложение участника закупки о цене контракта, или о сумме цен всех контрактов, заключаемых по результатам проведения совместного конкурса (в случае проведения совместного конкурса), или о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, в том числе при проведении в этом случае совместного конкурса), заявка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Законом оценке по критерию оценки "Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги" (далее - ценовое предложение);
     

      - наилучшее ценовое предложение из числа предложенных в соответствии с Законом участниками закупки, заявки (части заявки) которых подлежат оценке по критерию оценки "Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги".
     

     б) в случае если по результатам применения формулы, предусмотренной подпунктом "а" пункта 1 настоящего раздела, при оценке хотя бы одной заявки получено значение, являющееся отрицательным числом, значение количества баллов по критерию оценки "Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги" всем заявкам, подлежащим в соответствии с Законом оценке по указанному критерию оценки (), определяется по формуле:
     

,

     
     где - начальная (максимальная) цена контракта, или сумма начальных (максимальных) цен каждого контракта, заключаемого по результатам проведения совместного конкурса (в случае проведения совместного конкурса), или начальная сумма цен единиц товаров, работ, услуг (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, в том числе при проведении в таком случае совместного конкурса).
     

     2. Если при проведении процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона) в соответствии с Законом подано ценовое предложение, предусматривающее снижение таких цены контракта либо суммы цен ниже нуля, значение количества баллов по критерию оценки "Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги" () определяется в следующем порядке:
     

     а) для подлежащей в соответствии с Законом оценке заявки участника закупки, ценовое предложение которого не предусматривает снижение цены контракта либо суммы цен ниже нуля, по критерию оценки "Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги" значение количества баллов по указанному критерию оценки () определяется по формуле:
     

;

     

     б) для подлежащей в соответствии с Законом оценке заявки участника закупки, ценовое предложение которого предусматривает снижение цены контракта либо суммы цен ниже нуля, по критерию оценки "цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги" значение количества баллов по указанному критерию оценки () определяется по формуле:
     

.

     

     3. Оценка заявок по указанному критерию оценки осуществляется в соответствии со следующими требованиями:
     

     а) заявкам, содержащим наилучшее ценовое предложение, а также предложение, равное такому наилучшему ценовому предложению, присваивается 100 баллов;
     

     б) значение при применении формулы, предусмотренной подпунктом "а" пункта 2 настоящего раздела, и значения , и при применении формулы, предусмотренной подпунктом "б" пункта 2 настоящего раздела, указываются без знака "минус";
     

     в) применение показателей оценки по указанному критерию оценки не допускается.     
     

     

Раздел 2. Оценка заявок по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупок"[29] [30]

     [29] Необязательно для установления заказчиком.

     

     [30] Устанавливается заказчиком в форме "Порядок рассмотрения и оценки заявок".

     

     

     При необходимости заказчик самостоятельно устанавливает показатели данного критерия, а также предмет и порядок оценки, требования к предложению, подлежащему представлению участниками закупки в составе заявки.

     

     Для оценки заявок по указанному критерию могут применяться несколько показателей оценки из числа следующих:

     

     а) качественные характеристики объекта закупки;

     

     б) функциональные характеристики объекта закупки;

     

     в) экологические характеристики объекта закупки.

     

     Для оценки заявок по данным показателям применяются детализирующие показатели, предусматривающие оценку различных характеристик, образующих такие показатели оценки.

     

     Если характеристика, предусмотренная детализирующим показателем, определяется количественным значением, в форме "Порядок рассмотрения и оценки заявок", указываются единица ее измерения в соответствии с ОК 015-94 (при наличии), предельное минимальное или предельное максимальное значение такой характеристики (в случае необходимости установления таких предельных значений), в рамках которых будет осуществляться оценка заявок.

     

     Если характеристика, предусмотренная детализирующим показателем, не определяется количественным значением, формой "Порядок рассмотрения и оценки заявок" устанавливается перечень свойств объекта закупки, подлежащих оценке.

     

     Если значение характеристики объекта закупки, определенной количественным значением, находится в функциональной зависимости от значения количества присваиваемых баллов, то значение количества баллов по детализирующему показателю (БХi), присваивается подлежащей в соответствии с Законом оценке по критерию заявке по одной из следующих формул:

     

     а) если лучшим является наименьшее значение характеристики:

     

,

     

     где:

     

      - значение характеристики объекта закупки, содержащееся в предложении участника закупки, заявка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Законом оценке по критерию;

     

      - минимальное значение характеристики объекта закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке по критерию;

     

      - максимальное значение характеристики объекта закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке по критерию;

     

     б) если лучшим является наибольшее значение характеристики объекта закупки:

     

,

     

     где:

     

      - значение характеристики объекта закупки, содержащееся в предложении участника закупки, заявка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Законом оценке по критерию;

     

      - минимальное значение характеристики объекта закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке по критерию;

     

      - максимальное значение характеристики объекта закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке по критерию;

     

     в) если лучшим является наименьшее значение характеристики объекта закупки и установлено предельное минимальное значение () характеристики объекта закупки:

     

,

     

     где:

     

      - предельное минимальное значение характеристики объекта закупки, установленное заказчиком;

     

     г) в случае, если лучшим является наименьшее значение характеристики объекта закупки и установлено предельное максимальное значение () характеристики объекта закупки, - по формуле:

     

;

     

     где - предельное максимальное значение характеристики, установленное заказчиком;

     

     д) в случае, если лучшим является наименьшее значение характеристики объекта закупки и установлены предельное минимальное значение () характеристики объекта закупки и предельное максимальное значение () характеристики объекта закупки, - по формуле:

     

;

     

     е) в случае, если лучшим является наибольшее значение характеристики объекта закупки и установлено предельное максимальное значение () характеристики объекта закупки, - по формуле:

     

;

     

     ж) в случае, если лучшим является наибольшее значение характеристики объекта закупки и установлено предельное минимальное значение () характеристики объекта закупки, - по формуле:

     

;

     

     з) в случае, если лучшим является наибольшее значение характеристики объекта закупки и установлены предельное минимальное значение () характеристики объекта закупки и предельное максимальное значение () характеристики объекта закупки, - по формуле:

     

.

     

     Если установлены предельное максимальное и (или) предельное минимальное значение характеристики объекта закупки и в предложении участника закупки содержится значение характеристики объекта закупки, которое выше и (или) ниже такого предельного значения соответственно, баллы по детализирующему показателю присваиваются в размере, предусмотренном для соответствующего предельного значения характеристики объекта закупки.

     

     При отсутствии функциональной зависимости между значением характеристики объекта закупки, определенной количественным значением, и значением количества присваиваемых баллов, а также если характеристика не определяется количественным значением, то значение количества баллов по детализирующему показателю присваивается подлежащей в соответствии с Законом оценке по критерию заявке по шкале оценки. При этом в форме "Порядок рассмотрения и оценки заявок" устанавливаются значения количества баллов, присваиваемые за предлагаемое (предлагаемые) участником закупки количественное значение (значения) характеристики объекта закупки или предлагаемое участником закупки свойство (свойства) объекта закупки. Если в этом случае предусматривается оценка наличия или отсутствия характеристики объекта закупки, шкала оценки должна предусматривать присвоение:

     

     а) 100 баллов заявке (части заявки), содержащей предложение о наличии характеристики объекта закупки, а при отсутствии характеристики объекта закупки - 0 баллов (если лучшим является наличие характеристики объекта закупки);

     

     б) 100 баллов заявке (части заявки), содержащей предложение об отсутствии характеристики объекта закупки, а при наличии характеристики - 0 баллов (если лучшим является отсутствие характеристики объекта закупки).

     

Например:

     

Предмет оценки: обеспеченность Цикличных меню рационов горячего питания технологическими картами приготовления блюд.

     

N п/п

Наименование детализирующего показателя

Значение детализирующего показателя, %

Баллы

1

Обеспеченность Цикличных меню рационов горячего питания технологическими картами приготовления блюд, рассчитанная как соотношение количества блюд, на которые представлены технологические карты, к общему количеству блюд, предусмотренному Цикличными меню рационов горячего питания, выраженное в %

П=100%

100

2

Обеспеченность Цикличных меню рационов горячего питания технологическими картами приготовления блюд, рассчитанная как соотношение количества блюд, на которые представлены технологические карты, к общему количеству блюд, предусмотренному Цикличными меню рационов горячего питания, выраженное в %

90П<100%

90

3

Обеспеченность Цикличных меню рационов горячего питания технологическими картами приготовления блюд, рассчитанная как соотношение количества блюд, на которые представлены технологические карты, к общему количеству блюд, предусмотренному Цикличными меню рационов горячего питания, выраженное в %

80П<90%

80

4

Обеспеченность Цикличных меню рационов горячего питания технологическими картами приготовления блюд, рассчитанная как соотношение количества блюд, на которые представлены технологические карты, к общему количеству блюд, предусмотренному Цикличными меню рационов горячего питания, выраженное в %

П<80%

0

     

     Максимальное количество баллов присваивается заявке участника конкурса, в которой представлены технологические карты в количестве, обеспечивающем 100% количества блюд, предусмотренных Цикличными меню рационов горячего питания.

     

     Заявке, в которой представлены технологические карты в количестве, обеспечивающем менее 80% от общего количества блюд, предусмотренных Цикличными меню рационов горячего питания, присваивается 0 баллов.

     

     "Сведения по показателю "Качественные характеристики объекта закупки" могут быть представлены по рекомендуемой форме "Качество услуг", в соответствии с Таблицей 1.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 5 марта 2025 года N 57-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     Для подтверждения сведений о технологических картах учитываются только технологические карты, удовлетворяющие одновременно следующим признакам:

     

     - соответствие ГОСТу 31987-2012 "Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию".

     

     - соответствие технологической карты ассортименту блюд, входящих в состав Цикличного меню горячего питания, представленного в составе заявки.
     
     

Таблица 1
(Дополнительно включена
 распоряжением Комитета по
 государственному заказу Санкт-Петербурга
 от 5 марта 2025 года N 57-р)

     

Рекомендуемая форма "Качество услуг"


     

№ п/п

Наименование блюда (изделия)

Номер технологической карты

Наименование Цикличного меню рационов горячего питания

1

2

3

4

     
в графе № 1 указывается порядковый номер сведений;
     

в графе № 2 указывается наименование блюда (изделия), на которое составлена технологическая карта;
     

в графе № 3 указывается номер технологической карты приготовления блюд;
     

в графе № 4 указывается наименование Цикличного меню рационов горячего питания, в состав которого входит блюдо (изделие), указанное в графе № 2.     

     
     

Раздел 3. Оценка заявок по критерию "Квалификация участников закупки"[31]

     [31] Устанавливается заказчиком в форме "Порядок рассмотрения и оценки заявок".

     

     

     Заказчик вправе установить один или несколько показателей, раскрывающих содержание нестоимостных критериев оценки и учитывающих особенности оценки закупаемых услуг по нестоимостным критериям оценки указанного критерия, а также самостоятельно устанавливает предмет и порядок оценки, перечень документов и сведений, подлежащих представлению участниками закупки в составе заявки.

     

     Отсутствие документов, подтверждающих квалификацию участника закупки не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям Закона.

     

     Например:

     

     

3.1. Оценка заявок по показателю "Наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов"

     

     Заказчик вправе применить следующие детализирующие показатели:

     

     наличие автотранспортных средств, предназначенных для перевозки пищевых продуктов, в том числе имеющие холодильное оборудование;

     

     наличие складских помещений площадью не менее

 

м (устанавливается заказчиком);

 

     наличие холодильного оборудования совокупным объемом хранения не менее

 

куб.м

(устанавливается заказчиком).

     

Детализирующий показатель 1: наличие автотранспортных средств, предназначенных для перевозки пищевых продуктов, в том числе имеющие холодильное оборудование[32]


     [32] Устанавливается заказчиком в форме "Порядок рассмотрения и оценки заявок".

     

     

     Предмет оценки: по настоящему детализирующему показателю оценивается наличие автотранспортных средств, предназначенных для перевозки пищевых продуктов, в том числе имеющие холодильное оборудование.

     

     Заказчик самостоятельно устанавливает в форме "Порядок рассмотрения и оценки заявок":

     

     - перечень оборудования и других материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг, являющихся объектом закупки;

     

     - перечень документов, подтверждающих наличие оборудования и других материальных ресурсов, из следующих документов:

     

     инвентарные карточки учета объектов основных средств унифицированной формы ОС-6 (при наличии оборудования и других материальных ресурсов в собственности участника закупки);

     

     договоры аренды (лизинга), безвозмездного пользования, субаренды на срок исполнения контракта с приложением актов, подтверждающих наличие у участника закупки оборудования и других материальных ресурсов (при отсутствии оборудования и других материальных ресурсов в собственности участника закупки);

     

     абзац исключен - распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 10 июня 2022 года N 117-р - см. предыдущую редакцию.
          

     К оценке принимаются документы, в случае их представления в заявке в полном объеме и со всеми приложениями. Такие документы направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.

     

     Сведения о наличии у участника материально-технических ресурсов могут быть представлены по рекомендуемой форме "Наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов", в соответствии с Таблицей 2.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 5 марта 2025 года N 57-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     В случае отсутствия в составе заявки участника сведений по рекомендуемой форме в соответствии с Таблицей 2, а также документов, подтверждающих наличие материально-технических ресурсов, оценивается в 0 баллов.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 5 марта 2025 года N 57-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     В случае наличия противоречий между сведениями, представленными по рекомендуемой форме в соответствии с Таблицей 2 и фактически представленными документами, подтверждающих наличие материально-технических ресурсов, при расчете баллов учитываются фактически представленные участником закупки документы.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 5 марта 2025 года N 57-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     Порядок оценки:[33]

     [34] Формула выбирается заказчиком самостоятельно в соответствии с пунктом 20 раздела IV Положения.

     

     

     Например:

     

     Лучшим является наибольшее значение характеристики объекта закупки и установлено предельное максимальное значение () характеристики объекта закупки. Значение количества баллов рассчитывается по формуле:

     

     ;

     

     где:

     

      - значение характеристики объекта закупки, содержащееся в предложении участника закупки, заявка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Законом оценке;

     

      - минимальное значение характеристики объекта закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке по критерию;

     

      - предельное максимальное значение характеристики составляет

 

автотранспортных средств (устанавливается заказчиком).

     

Детализирующий показатель 2: наличие складских помещений[34]

     [34] Устанавливается заказчиком в форме "Порядок рассмотрения и оценки заявок".

     

     

     Предмет оценки: по настоящему детализирующему показателю оценивается наличие складских

помещений площадью не менее

 

м (устанавливается заказчиком).

     

     Заказчик самостоятельно устанавливает в форме "Порядок рассмотрения и оценки заявок":

     

     - перечень оборудования и других материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг, являющихся объектом закупки;

     

     - перечень документов, подтверждающих наличие оборудования и других материальных ресурсов, из следующих документов:

     

     выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая право собственности на объект недвижимого имущества, выданная не ранее чем за 90 дней до дня окончания срока подачи заявок (при наличии объекта недвижимого имущества в собственности участника закупки);

     

     договор аренды объекта недвижимого имущества на срок исполнения контракта, зарегистрированного в установленном порядке (если предусмотрено законодательством), с приложением акта передачи арендованного объекта недвижимого имущества от арендодателя участнику закупки (арендатору) или выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая право аренды на объект недвижимого имущества и выданная не ранее чем за 90 дней до дня окончания срока подачи заявок (при наличии объекта недвижимого имущества у участника закупки на праве аренды);

     

     иные документы, подтверждающие нахождение у участника закупки в течение срока исполнения контракта объекта недвижимого имущества на ином законном основании (при наличии объекта недвижимого имущества у участника закупки на ином законном основании).

     

     К оценке принимаются документы, в случае их представления в заявке в полном объеме и со всеми приложениями. Такие документы направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.

     

     Сведения о наличии у участника материально-технических ресурсов могут быть представлены по рекомендуемой форме "Наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов", в соответствии с Таблицей 2.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 5 марта 2025 года N 57-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     В случае отсутствия в составе заявки участника сведений по рекомендуемой форме в соответствии с Таблицей 2, а также документов, подтверждающих наличие материально-технических ресурсов, оценивается в 0 баллов.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 5 марта 2025 года N 57-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     В случае наличия противоречий между сведениями, представленными по рекомендуемой форме в соответствии с Таблицей 2 и фактически представленными документами, подтверждающих наличие материально-технических ресурсов, при расчете баллов учитываются фактически представленные участником закупки документы.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 5 марта 2025 года N 57-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     Порядок оценки: значение количества баллов по данному детализирующему показателю присваивается заявке по шкале оценки:

     

     100 баллов заявке (части заявки), содержащей предложение о наличии складских помещений не

менее

 

м (устанавливается заказчиком), а при отсутствии или непредставлении документов,

подтверждающих наличие материально-технических ресурсов - 0 баллов.

     

Детализирующий показатель 3: наличие холодильного оборудования[35]

     [35] Устанавливается заказчиком в форме "Порядок рассмотрения и оценки заявок".

     

     

     Предмет оценки: по настоящему детализирующему показателю оценивается холодильное

оборудование совокупным объемом хранения не менее

 

куб.м (устанавливается заказчиком).

     

     Заказчик самостоятельно устанавливает в форме "Порядок рассмотрения и оценки заявок":

     

     - перечень оборудования и других материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг, являющихся объектом закупки;

     

     - перечень документов, подтверждающих наличие оборудования и других материальных ресурсов, из следующих документов:

     

     инвентарные карточки учета объектов основных средств унифицированной формы ОС-6 (при наличии оборудования и других материальных ресурсов в собственности участника закупки);

     

     договоры аренды (лизинга), безвозмездного пользования, субаренды на срок исполнения контракта с приложением актов, подтверждающих наличие у участника закупки оборудования и других материальных ресурсов (при отсутствии оборудования и других материальных ресурсов в собственности участника закупки);

     

     иные документы, подтверждающие нахождение у участника закупки в течение срока исполнения контракта объекта недвижимого имущества на ином законном основании (при наличии объекта недвижимого имущества у участника закупки на ином законном основании).

     

     К оценке принимаются документы, в случае их представления в заявке в полном объеме и со всеми приложениями. Такие документы направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.

     

     Сведения о наличии у участника материально-технических ресурсов могут быть представлены по рекомендуемой форме "Наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов", в соответствии с Таблицей 2.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 5 марта 2025 года N 57-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     В случае отсутствия в составе заявки участника сведений по рекомендуемой форме в соответствии с Таблицей 2, а также документов, подтверждающих наличие материально-технических ресурсов, оценивается в 0 баллов.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 5 марта 2025 года N 57-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     В случае наличия противоречий между сведениями, представленными по рекомендуемой форме в соответствии с Таблицей 2 и фактически представленными документами, подтверждающих наличие материально-технических ресурсов, при расчете баллов учитываются фактически представленные участником закупки документы.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 5 марта 2025 года N 57-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     Порядок оценки: значение количества баллов по данному детализирующему показателю присваивается заявке по шкале оценки:

     

     100 баллов заявке (части заявки), содержащей предложение о наличии холодильного

оборудования совокупным объемом хранения не менее

 

куб.м (устанавливается заказчиком),

а при отсутствии или непредставлении документов, подтверждающих наличие материально-технических ресурсов - 0 баллов.

     
     

Таблица 2
(Дополнительно включена
 распоряжением Комитета по
 государственному заказу Санкт-Петербурга
 от 5 марта 2025 года N 57-р)
 

     
     

Рекомендуемая форма "Наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов"

     
     

     Автотранспортные средства, предназначенные для перевозки пищевых продуктов, в том числе имеющие холодильное оборудование:
     

№ п/п

Наименование автотранспортного средства

Марка, модель автотранспортного средства (при наличии)

Наименование холодильного оборудования

Серия, № паспорта автотранспортного средства

Правовое основание пользования

1

2

3

4

5

6

1

2

...

     
Инструкция по заполнению формы "Автотранспортные средства, предназначенные для перевозки пищевых продуктов, в том числе имеющие холодильное оборудование":
     

в графе 2 указывается наименование автотранспортного средства;
     

в графе 3 указывается марка, модель автотранспортного средства (при наличии);
     

в графе 4 указывается наименование установленного холодильного оборудования;
     

в графе 5 указывается серия, № паспорта транспортного средства;
     

в графе 6 указывается правовое основание пользования.
     

     Складские помещения площадью не менее

м: (устанавливается заказчиком)

     

№ п/п

Адрес помещения

Площадь помещений для хранения, кв.м

Правовое основание пользования

1

2

3

4

1

2

     

Инструкция по заполнению формы "Складские помещения площадью не менее

м:

(устанавливается заказчиком)

     
в графе 2 указывается полный адрес помещения;
     

в графе 3 указывается площадь помещений для хранения, кв.м;
     

в графе 4 указывается правовое основание пользования помещением.
     

Холодильное оборудование совокупным объемом хранения не менее

куб.м:

(устанавливается заказчиком)

     

№ п/п

Наименование холодильного оборудования

Адрес местонахождения с указанием номера помещения

Предельный объем хранения, куб.м

Правовое основание пользования

Температура хранения, °С

1

2

3

4

5

6

1

2

3

...

     

Инструкция по заполнению формы "Холодильное оборудование совокупным объемом хранения не менее

куб.м" (устанавливается заказчиком):

     
в графе 2 указывается наименование холодильного оборудования (марка, модель, условное обозначение (при наличии);
     

в графе 3 указывается адрес местонахождения с указанием номера помещения;
     

в графе 4 указывается предельный объем хранения, куб.м;
     

в графе 5 указывается правовое основание пользования;
     

в графе 6 указывается температура хранения, °С.     
     
     

3.2. Оценка заявок по показателю "Опыт поставки товара, выполнения работ, оказания услуги, связанного с предметом контракта"


     Заказчик вправе применить один или несколько следующих детализирующих показателей:

     

     общая цена исполненных участником закупки договоров на оказание услуг общественного питания;

     

     общее количество исполненных участником закупки договоров на оказание услуг общественного питания;

     

     наибольшая цена одного из исполненных участником закупки договоров на оказание услуг общественного питания.
     
     При установлении детализирующих показателей, предусмотренных настоящим пунктом применение шкалы оценки не допускается.    
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16 ноября 2022 года N 253-р)
      

     Например:

     

Детализирующий показатель: общее количество исполненных участником закупки договоров на оказание услуг общественного питания[36]

     [36] Устанавливается заказчиком в форме "Порядок рассмотрения и оценки заявок".

     

     

     Предмет оценки: по настоящему детализирующему показателю оценивается общее количество исполненных участником закупки договоров на оказание услуг общественного питания.

     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 19 марта 2025 года N 92-р. - См. предыдущую редакцию)     
     
     Заказчик самостоятельно устанавливает в форме "Порядок рассмотрения и оценки заявок":

     

     - предмет договора (договоров), оцениваемого (оцениваемых) по каждому детализирующему показателю, сопоставимый с предметом контракта, заключаемого по результатам определения исполнителя;

     

     - перечень документов, подтверждающих наличие у участника закупки опыта оказания услуги, связанного с предметом контракта, в том числе исполненный договор (договоры),

акт (акты) приемки оказанных услуг,

составленные при исполнении такого (таких) договора (договоров);

     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 19 марта 2025 года N 92-р. - См. предыдущую редакцию)      
     
     Последний акт, составленный при исполнении такого договора, должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок.

     

     К оценке принимаются исполненные участником закупки с учетом правопреемства (в случае наличия в заявке подтверждающего документа) гражданско-правовые договоры.

(Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 19 марта 2025 года N 92-р. - См. предыдущую редакцию)

Такие документы направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов. К оценке принимаются документы, в случае их представления в заявке в полном объеме и со всеми приложениями. В случае представления участником закупки гражданско-правовых договоров, заключенных в соответствии с Законом или в соответствии с ФЗ N 223 к оценке принимаются сведения, содержащиеся в Реестре контрактов (договоров).

     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 4 марта 2022 года N 30-р; в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 октября 2024 года N 711-р. - См. предыдущую редакцию)
     

     Сведения о таких договорах могут быть представлены по рекомендуемой форме "Опыт поставки товара, выполнения работ, оказания услуги, связанного с предметом контракта", в соответствии с Таблицей 3.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 5 марта 2025 года N 57-р. - См. предыдущую редакцию)
     
     Может быть установлено положение о принятии к оценке исключительно контракта, заключенного и исполненного в соответствии с Законом, и договора, заключенного и исполненного в соответствии с ФЗ № 223.
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 октября 2024 года N 711-р)
          

     Если документы и информация о таких документах содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе ведение которых осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок с размещением указанных документов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", вместо направления таких документов участник закупки вправе направить номер реестровой записи из соответствующего реестра (устанавливается заказчиком в случае применения показателя оценки, предусмотренного подпунктом "в" пункта 24 Положения об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Постановлением № 2604).
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 1 октября 2024 года N 711-р)
          

     В случае отсутствия в Реестре контрактов (договоров) сведений, указанных участником закупки в рекомендуемой форме "Опыт поставки товара, выполнения работ, оказания услуги, связанного с предметом контракта", в соответствии с Таблицей 3, такие сведения по настоящему детализирующему показателю учтены не будут - данное требование относится к договорам, заключенным в соответствии с Законом или в соответствии с ФЗ N 223.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 5 марта 2025 года N 57-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     Оценке не подлежат договоры, услуги по которым продолжаются и/или не выполнены (являются незавершенными).
     
     К оценке принимается исключительно исполненный (исполненные) договор (договоры), при исполнении которого поставщиком исполнены требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) (в случае начисления неустоек) - включается заказчиком при необходимости.
     (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 10 июня 2022 года N 117-р)
          

     В случае наличия противоречий между данными, содержащимися в Реестре контрактов (договоров), и данными, содержащимися в информации и документах, направляемых участниками закупки, приоритет имеет информация, содержащаяся в Реестре контрактов (договоров) - данное требование относится к договорам, заключенным в соответствии с Законом или в соответствии с ФЗ N 223.

     

     Непредставление информации оценивается в 0 баллов.

     

     Порядок оценки:[37]

     [37] Формула выбирается заказчиком самостоятельно в соответствии с пунктом 20 раздела IV Положения.

     

     

     Например:

     

     Лучшим, если лучшим является наибольшее значение характеристики объекта закупки. Значение количества баллов рассчитывается по формуле:

     

;

     

     где:

     

      - значение характеристики объекта закупки, содержащееся в предложении участника закупки, заявка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Законом оценке по критерию;

     

      - минимальное значение характеристики объекта закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке по критерию;

     

      - максимальное значение характеристики объекта закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке по критерию.
     
     

Таблица 3
(Дополнительно включено
 распоряжением Комитета по
 государственному заказу Санкт-Петербурга
 от 5 марта 2025 года N 57-р)

     
     

Рекомендуемая форма Опыт поставки товара, выполнения работ, оказания услуги, связанного с предметом контракта

(предоставляется в формате Word и Excel)

     
     

№ п/п

Реестровый номер (при наличии) контракта/
договора (из Реестра контрактов/
договоров)

Номер контракта/
договора

Предмет контракта/
договора

Дата подписания последнего акта, составленного при исполнении контракта/
договора

Цена контракта/
договора (руб.)

Стоимость исполненных обязательств (руб.)

Реквизиты актов, подтверж-
дающих исполнение обяза-
тельств по контракту/
договору

Наиме-
нование папки и (или) наиме-
нование файла

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

...

n

     
     В графе 2 формы указывается реестровый номер контракта/договора (из Реестра контрактов/договоров) (при наличии);
     

     в графе 3 формы указывается номер контракта/договора;
     

     в графе 4 формы указывается предмет контракта/договора;
     

     в графе 5 формы указывается дата подписания последнего акта, составленного при исполнении контракта/договора;
     

     в графе 6 формы указывается цена контракта/договора;
     

     в графе 7 формы указывается стоимость исполненных обязательств;
     

     в графе 8 формы указываются реквизиты актов, подтверждающих исполнение обязательств по контракту/договору;
     

     в графе 9 формы указывается наименование папки и (или) наименование файла.     
     

     

3.3. Оценка заявок по показателю "Наличие у участников закупки специалистов и иных работников определенного уровня квалификации"[38]

     [38] В случае осуществления закупки дошкольными образовательными организациями заказчик устанавливает предельное максимальное значение характеристики в соответствии с Постановлением Министерства труда Российской Федерации от 21.04.1993 N 88 "Об утверждении нормативов по определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады).

     

     

     Заказчик вправе применить следующие детализирующие показатели:

     

     наличие в организации участника конкурса заведующих (управляющих) производством и (или) заведующих столовой и (или) шеф-поваров;

     

     наличие в организации участника конкурса инженер-технологов (технологов) и (или) техник-технологов (менеджеров по производству);

     

     наличие в организации участника конкурса санитарного врача;

     

     наличие в организации участника конкурса поваров.

     

Детализирующий показатель 1: наличие в организации участника конкурса заведующих (управляющих) производством и (или) заведующих столовой и (или) шеф-поваров[39]

     [39] Устанавливается заказчиком в форме "Порядок рассмотрения и оценки заявок".

     

     

     Предмет оценки: по настоящему детализирующему показателю оценивается наличие в организации участника конкурса заведующих (управляющих) производством и (или) заведующих столовой и (или) шеф-поваров, имеющих высшее профессиональное образование по профилю общественное питание и стаж работы по специальности в сфере общественного питания не менее 2-х лет или среднее профессиональное образование по профилю общественное питание и стаж работы по специальности в сфере общественного питания не менее 2-х лет.

     

     Сведения о наличии в организации участника конкурса заведующих (управляющих) производством и (или) заведующих столовой и (или) шеф-поваров подтверждаются следующими документами:

     

     трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации;

     

     документы, подтверждающие квалификацию в соответствии с профессиональными стандартами.[40]

     [40] Устанавливаются заказчиком в зависимости от специфики объекта закупки.
     (Сноска в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16 ноября 2022 года N 253-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     

     Сведения о наличии в организации участника конкурса специалистов и иных работников определенного уровня квалификации могут быть представлены по рекомендуемой форме "Наличие у участников закупки специалистов и иных работников определенного уровня квалификации" в соответствии с Таблицей 4.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 5 марта 2025 года N 57-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     В случае отсутствия в составе заявки участника сведений по рекомендуемой форме в соответствии с Таблицей 4, а также документов, подтверждающих наличие в организации участника конкурса специалистов и иных работников определенного уровня квалификации, оценивается в 0 баллов.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 5 марта 2025 года N 57-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     В случае наличия противоречий между сведениями, представленными по рекомендуемой форме в соответствии с Таблицей 4 и фактически представленными документами, подтверждающих наличие в организации участника конкурса специалистов и иных работников определенного уровня квалификации, при расчете баллов учитываются фактически представленные участником закупки документы.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 5 марта 2025 года N 57-р. - См. предыдущую редакцию)
     
          

     Порядок оценки:[41]

     [41] Формула выбирается заказчиком самостоятельно в соответствии с пунктом 20 раздела IV Положения.

     

     

     Например:

     

     Лучшим является наибольшее значение характеристики объекта закупки и установлено предельное максимальное значение () характеристики объекта закупки. Значение количества баллов рассчитывается по формуле:

     

;

     

     где:

     

      - значение характеристики объекта закупки, содержащееся в предложении участника закупки, заявка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Законом оценке по критерию;

     

      - минимальное значение характеристики объекта закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке по критерию.

     

      - предельное максимальное значение характеристики, установленное заказчиком.

     

Детализирующий показатель 2: наличие в организации участника конкурса инженер-технологов (технологов) и (или) техник-технологов (менеджеров по производству)[42]

     [42] Устанавливается заказчиком в форме "Порядок рассмотрения и оценки заявок".

     

     

     Предмет оценки: по настоящему детализирующему показателю оценивается наличие в организации участника конкурса инженер-технологов (технологов) и (или) техник-технологов (менеджеров по производству), имеющих высшее профессиональное образование по профилю общественное питание и стаж работы по специальности в сфере общественного питания не менее 2 лет или среднее профессиональное образование по профилю общественное питание и стаж работы по специальности в сфере общественного питания не менее 2 лет.

     

     Сведения о наличии в организации участника конкурса инженер-технологов (технологов) и (или) техник-технологов (менеджеров по производству) подтверждаются следующими документами:

     

     трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации;

     

     документы, подтверждающие квалификацию в соответствии с профессиональными стандартами.[43]

     [43] Устанавливаются заказчиком в зависимости от специфики объекта закупки.
     (Сноска в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16 ноября 2022 года N 253-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     

     Сведения о наличии в организации участника конкурса специалистов и иных работников определенного уровня квалификации могут быть представлены по рекомендуемой форме "Наличие у участников закупки специалистов и иных работников определенного уровня квалификации" в соответствии с Таблицей 4.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 5 марта 2025 года N 57-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     В случае отсутствия в составе заявки участника сведений по рекомендуемой форме в соответствии с Таблицей 4, а также документов, подтверждающих наличие в организации участника конкурса специалистов и иных работников определенного уровня квалификации, оценивается в 0 баллов.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 5 марта 2025 года N 57-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     В случае наличия противоречий между сведениями, представленными по рекомендуемой форме в соответствии с Таблицей 4 и фактически представленными документами, подтверждающих наличие в организации участника конкурса специалистов и иных работников определенного уровня квалификации, при расчете баллов учитываются фактически представленные участником закупки документы.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 5 марта 2025 года N 57-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     Порядок оценки:[44]

     [44] Формула выбирается заказчиком самостоятельно в соответствии с пунктом 20 раздела IV Положения.

     

     

     Например:

     

     Лучшим является наибольшее значение характеристики объекта закупки и установлено предельное максимальное значение () характеристики объекта закупки. Значение количества баллов рассчитывается по формуле:

     

;

     

     где:

     

      - значение характеристики объекта закупки, содержащееся в предложении участника закупки, заявка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Законом оценке по критерию;

     

      - минимальное значение характеристики объекта закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке по критерию;

     

      - предельное максимальное значение характеристики, установленное заказчиком.

     

Детализирующий показатель 3: наличие в организации участника конкурса санитарного врача[45]

     [45] Устанавливается заказчиком в форме "Порядок рассмотрения и оценки заявок".

     

     

     Предмет оценки: по настоящему детализирующему показателю оценивается наличие в организации участника конкурса санитарного врача имеющего высшее профессиональное образование по специальности медико-профилактическое дело или санитарно-гигиеническое дело.

     

     Сведения о наличии в организации участника конкурса санитарного врача подтверждаются копиями следующих документов:

     

     трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

     

     документы, подтверждающие квалификацию в соответствии с профессиональными стандартами.[46]

     [46] Устанавливаются заказчиком в зависимости от специфики объекта закупки.
     (Сноска в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16 ноября 2022 года N 253-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     

     Сведения о наличии в организации участника конкурса специалистов и иных работников определенного уровня квалификации могут быть представлены по рекомендуемой форме "Наличие у участников закупки специалистов и иных работников определенного уровня квалификации" в соответствии с Таблицей 4и.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 5 марта 2025 года N 57-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     В случае отсутствия в составе заявки участника сведений по рекомендуемой форме в соответствии с Таблицей 4, а также документов, подтверждающих наличие в организации участника конкурса специалистов и иных работников определенного уровня квалификации, оценивается в 0 баллов.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 5 марта 2025 года N 57-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     В случае наличия противоречий между сведениями, представленными по рекомендуемой форме в соответствии с Таблицей 4 и фактически представленными документами, подтверждающих наличие в организации участника конкурса специалистов и иных работников определенного уровня квалификации, при расчете баллов учитываются фактически представленные участником закупки документы.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 5 марта 2025 года N 57-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     Порядок оценки:

     

     Например:[47]

     [47] Формула выбирается заказчиком самостоятельно в соответствии с пунктом 20 раздела IV Положения.

     

     

     Лучшим является наибольшее значение характеристики объекта закупки и установлено предельное максимальное значение () характеристики объекта закупки. Значение количества баллов рассчитывается по формуле:

     

;

     

     где:

     

      - значение характеристики объекта закупки, содержащееся в предложении участника закупки, заявка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Законом оценке по критерию;

     

      - минимальное значение характеристики объекта закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке по критерию.

     

      - предельное максимальное значение характеристики, установленное заказчиком.

     

Детализирующий показатель 4: наличие в организации участника конкурса поваров[48]

     [48] Устанавливается заказчиком в форме "Порядок рассмотрения и оценки заявок".

     

     

     Предмет оценки: по настоящему детализирующему показателю оценивается наличие в организации участника конкурса поваров, имеющих разряд 4 и выше.

     

     Сведения о наличии в организации участника конкурса поваров подтверждаются следующими документами:

     

     трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации;

     

     документы, подтверждающие квалификацию в соответствии с профессиональными стандартами.[49]

     [49] Устанавливаются заказчиком в зависимости от специфики объекта закупки.
     (Сноска в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16 ноября 2022 года N 253-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     

     Сведения о наличии в организации участника конкурса специалистов и иных работников определенного уровня квалификации могут быть представлены по рекомендуемой форме "Наличие у участников закупки специалистов и иных работников определенного уровня квалификации" в соответствии с Таблицей 4.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 5 марта 2025 года N 57-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     В случае отсутствия в составе заявки участника сведений по рекомендуемой форме в соответствии с Таблицей 4, а также документов, подтверждающих наличие в организации участника конкурса специалистов и иных работников определенного уровня квалификации, оценивается в 0 баллов.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 5 марта 2025 года N 57-р. - См. предыдущую редакцию)
          

     В случае наличия противоречий между сведениями, представленными по рекомендуемой форме в соответствии с Таблицей 4 и фактически представленными документами, подтверждающих наличие в организации участника конкурса специалистов и иных работников определенного уровня квалификации, при расчете баллов учитываются фактически представленные участником закупки документы.
     (Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 5 марта 2025 года N 57-р. - См. предыдущую редакцию)
     
          

     Порядок оценки:[50]

     [50] Формула выбирается заказчиком самостоятельно в соответствии с пунктом 20 раздела IV Положения.

     

     

     Например:

     

     Лучшим является наибольшее значение характеристики объекта закупки и установлено предельное максимальное значение () характеристики объекта закупки. Значение количества баллов рассчитывается по формуле:

     

;

     

     где:

     

      - значение характеристики объекта закупки, содержащееся в предложении участника закупки, заявка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Законом оценке по критерию;

     

      - минимальное значение характеристики объекта закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке по критерию;

     

      - предельное максимальное значение характеристики, установленное заказчиком.
     
     

Таблица 4
(Дополнительно включена
 распоряжением Комитета по
 государственному заказу Санкт-Петербурга
 от 5 марта 2025 года N 57-р)

     

Рекомендуемая форма "Наличие у участников закупки специалистов и иных работников определенного уровня квалификации"

Наличие в организации участника конкурса заведующих (управляющих) производством и (или) заведующих столовой и (или) шеф-поваров

     

№ п/п

Ф.И.О. (при наличии) специалиста

Должность

Вид трудовых отношений (постоянно/
по совместительству/
по гражданско-
правовому договору) (указать нужное для каждого специалиста)

Образование (вид образования, какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная квалификация и специальность)

Стаж работы в сфере общественного питания (лет)

1

2

3

4

5

6

     

Наличие в организации участника конкурса инженер-технологов (технологов) и (или) техник-технологов (менеджеров по производству)

     

№ п/п

Ф.И.О. (при наличии) специалиста

Должность

Вид трудовых отношений (постоянно/по совместительству/по гражданско-
правовому договору) (указать нужное для каждого специалиста)

Образование (вид образования, какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная квалификация и специальность)

Стаж работы в сфере общественного питания (лет)

1

2

3

4

5

6

     

Наличие в организации участника конкурса санитарного врача

     

№ п/п

Ф.И.О. (при наличии) специалиста

Должность

Вид трудовых отношений (постоянно/по совместительству/по гражданско-правовому договору) (указать нужное для каждого специалиста)

Образование (вид образования, какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная квалификация и специальность)

1

2

3

4

5

     

Наличие в организации участника конкурса поваров

     

№ п/п

Ф.И.О. (при наличии) специалиста

Должность

Вид трудовых отношений (постоянно/по совместительству/по гражданско-правовому договору) (указать нужное для каждого специалиста)

Образование (вид образования, какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная квалификация и специальность)

1

2

3

4

5

     
в графе 2 формы указывается информация о фамилии, имени, отчестве (при наличии) специалиста;
     

в графе 3 формы указывается информация о должности специалиста;
     

в графе 4 формы указывается вид трудовых отношений (постоянно/по совместительству/по гражданско-правовому договору) между специалистом и участником закупки;
     

в графе 5 формы указываются реквизиты документа, подтверждающего квалификацию специалиста с указанием полученной квалификации и специальности; при этом указанные реквизиты должны соответствовать сведениям, содержащимся в представленных документах (в случае представления их в составе заявки участником закупки) (Устанавливаются заказчиком в зависимости от специфики объекта закупки);
     

в графе 6 формы указываются стаж работы специалиста по специальности в сфере общественного питания на день подачи заявок, установленный в извещении об осуществлении закупки (при наличии такого требования).     
     

     

Приложение N 5

к Методическим рекомендациям
  (в редакции, введенной в действие
 распоряжением Комитета по
 государственному заказу
 Санкт-Петербурга
 от 20 мая 2022 года N 92-р;
в редакции, введенной в действие
 распоряжением Комитета по
 государственному заказу
 Санкт-Петербурга
 от 1 июля 2022 года N 140-р;
  в редакции, введенной в действие
 распоряжением Комитета по
 государственному заказу
 Санкт-Петербурга
 от 11 августа 2022 года N 174-р;
 в редакции, введенной в действие
 распоряжением Комитета по
 государственному заказу
 Санкт-Петербурга
 от 15 августа 2022 года N 178-р;
     в редакции, введенной в действие
 распоряжением Комитета по
 государственному заказу
 Санкт-Петербурга
 от 20 декабря 2022 года N 273-р, -
 см. предыдущую редакцию)

 

УТВЕРЖДАЮ:[51]

 

 

 

Заказчик

 

 

 

 

"

 

"

 

20

 

г.

     [51] Применяется при осуществлении заказчиками централизованной закупки в случаях, установленных Постановлением N 1095 и утверждается руководителем заказчика (заместителем руководителя заказчика) или иным должностным лицом заказчика, действующим по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

     

     

Примерная форма проекта государственного контракта (контракта)

 

Проект государственного контракта/контракта[52] [53] N

 

[54]

 

на оказание услуг общественного питания[55]

 

Санкт-Петербург

 

"

 

"

 

20

 

[56]

 

 

 

[57], именуемое[58] в дальнейшем "Заказчик", в лице

 

[59],

действующего на основании

 

[60], с одной стороны, и

 

[61],

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице

 

[62], действующего на основании

 

[63], с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", в

соответствии с

 

[64] Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд" (далее - Закон) и на основании

 

[65], идентификационный

код закупки

 

[66] [67], заключили настоящий государственный контракт/контракт[68]

(далее - Контракт) о нижеследующем.

     [52] Здесь и далее в сносках к преамбуле при осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "Государственный контракт". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "Контракт".

     

     [53] Знак обозначает возможность выбора Заказчиком условия Контракта применительно к конкретной закупке и (или) Исполнителю. Аналогично для случаев, где встречается знак "/".

     

     [54] Указывается номер государственного контракта/контракта. Указывается в машинописном виде. При отсутствии номера указывается "б/н".

     

     [55] Наименование объекта закупки и предмет государственного контракта/контракта должны соответствовать наименованию объекта закупки в соответствии с планом-графиком закупок заказчика.

     

     [56] Указывается дата заключения государственного контракта/контракта. Указывается в машинописном виде в предлагаем формате или цифрами в формате "ДД.ММ.ГГГГ". Указание "от руки" недопустимо.

     

     [57] Указывается полное наименование Заказчика.

     

     [58] Здесь и далее слова указываются в необходимом роде, падеже (спряжении) и числе в соответствии с правилами русского языка.

     

     [59] Указываются должность, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) должностного лица Заказчика, уполномоченного на подписание государственного контракта/контракта.

     

     [60] Указываются название и реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо Заказчика, уполномоченное на подписание государственного контракта/контракта.

     

     [61] Указывается полное и сокращенное (при наличии) наименование организации-Исполнителя (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) Исполнителя - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

     

     [62] Указываются должность, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) уполномоченного представителя Исполнителя, уполномоченного на подписание государственного контракта/контракта.

     

     [63] Указываются название и реквизиты документа, на основании которого действует представитель Исполнителя, уполномоченный на подписание государственного контракта/контракта.

     

     [64] Указывается норма Закона, на основании которой заключается государственный контракт/контракт.

     

     [65] Указывается решение комиссии (например, вид протокола, составленного по результатам закупки) с указанием реквизитов документа, а в случае осуществления закупки у единственного исполнителя - соответствующее основание (при наличии) (например, решение Заказчика о проведении закупки у единственного исполнителя).

     

     [66] Идентификационный код закупки, сформированный в соответствии с Порядком формирования идентификационного кода закупки, утвержденным приказом Минфина России от 10.04.2019 N 55н.

     

     [67] Указывается в машинописном виде без деления на разряды. Указание "от руки", с делением на разряды недопустимо.

     

     [68] При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "Государственный контракт". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "Контракт".

     

     

1. Предмет Контракта

     1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг

общественного питания (далее - услуги) в

 

[69] (далее - Учреждение) в

 

году(-ах).

     [69] Указывается наименование Заказчика.

     

     

     1.2. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также Описанием объекта закупки (Приложение N 1 к настоящему Контракту), Расчетом цены оказываемых услуг (Приложение N 2 к настоящему Контракту) и Предложением Исполнителя по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки" (Приложение N 4 к настоящему Контракту)[70], являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

     [70] Включается в Контракт в случае проведения конкурса и при установлении Заказчиком такого критерия. Не включается в Контракт при отсутствии соответствующего предложения в составе заявки Исполнителя.

     

     

2. Порядок, сроки и место оказания услуг

     

     2.1. Цикличные меню рационов горячего питания указаны в Приложении N 1.1 к Описанию объекта закупки, являющемуся приложением N 1 к настоящему Контракту.

     

     2.2. Блюда из согласованного цикличного меню должны быть изготовлены из продуктов питания и сырья, поименованных в Ассортиментном перечне основных групп продовольственных товаров и сырья (Приложение N 1.2 к Описанию объекта закупки, являющемуся приложением N 1 к настоящему Контракту).

     

     2.3. Услуги осуществляются в соответствии с Графиком оказания услуг, утверждаемым Заказчиком, являющимся Приложением N 3 к настоящему Контракту.

     

     2.3.1[71]. Расчёт объемов рационов питания представлен в Приложении N 1.3 к Описанию объекта закупки, являющемуся приложением N 1 к настоящему Контракту.

     [71] Пункт не включается в Контракт в случае осуществления закупки в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона, когда объем оказываемых услуг невозможно определить.

     

     

     2.4. Услуги оказываются по заявкам Заказчика.

     

     Заказчик направляет Исполнителю Заявку о количестве питающихся в Учреждении лиц ежедневно

не позднее

 

часов текущего дня на следующий день и корректирует ее не позднее, чем за

 

часа до соответствующего периода приготовления пищи. Заказчик направляет Заявку любым способом (телефон, факс, почта), позволяющим достоверно установить, что документ исходил со стороны Заказчика, и содержит информацию о наименовании приема пищи, количество рационов питания (по каждой категории).

 

     Заявка направляется Заказчиком в пределах срока, установленного пунктом 11.1 настоящего Контракта.

 

     2.5. Срок оказания услуг: с

 

по

 

.

 

     2.5.1[72]. Сроки исполнения отдельных этапов исполнения настоящего Контракта[73]:

 

     этап N 1 - с

 

по

 

;

     

 

 

 

 

     этап N 2 - с

 

по

 

;

     

 

 

 

 

     этап N n - с

 

по

 

.

     [72] Пункт включается в Контракт в случае, если заказчиком установлены отдельные этапы исполнения Контракта.

     

     [73] Устанавливаются заказчиком.

 

 

     2.6. Оказание услуг осуществляется по адресу(-ам):

 

[74].

     [74] Указываются все адреса, если их несколько.

 

 

 

 

 

 

     2.7. Оказание услуг осуществляется на пищеблоке Заказчика при

 

[75].

     [75] Указывается тип пищеблока.

     

     

3. Взаимодействие Сторон

     

     3.1. Исполнитель обязан[76] [77]:

     [76] В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на основании Контракта, подлежат казначейскому сопровождению, в данный пункт включаются условия, подлежащие включению в Контракты в соответствии с нормативным правовым актом, регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых средств.

     

     [77] В случае если настоящий Контракт подлежит банковскому сопровождению, в данный пункт включаются дополнительные обязанности Исполнителя, предусмотренные правовыми актами, регулирующие порядок банковского сопровождения Контракта.

     

     

     3.1.1. Оказать услуги в порядке, объеме, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом и приложениями к нему, являющими его неотъемлемой частью.

     

     3.1.2. Обеспечить соответствие оказываемых Услуг требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиям, установленным настоящим Контрактом.

     

     3.1.3. Формировать в единой информационной системе и направлять Заказчику документ о приемке[78] в электронной форме с приложением дополнительных документов, указанных в пункте 6.8 настоящего Контракта (далее - документ о приемке), в соответствии с условиями настоящего Контракта по окончании оказания услуг/по окончании отдельного этапа оказания услуг[79].

     [78] В случае если Исполнитель является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке (устанавливается чек-бокс в поле "Включить формирование счет-фактуры в документ о приемке") (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: "Счет-фактура и документ о приемке").

     

     В то же время Исполнитель вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа.

     

     [79] Выбирается Заказчиком в случае установления отдельных этапов исполнения Контракта.

     

     

     3.1.4. Принимать и регистрировать заявки на питание от Заказчика.

     

     3.1.5. Организовать в период оказания услуг по Контракту приготовление питания в соответствии с меню, согласованным в установленном порядке.

     

     3.1.6. Организовать хранение продуктов питания на своем складе, а также в специальных помещениях Заказчика в соответствии с действующими нормами и правилами[80].

     [80] При необходимости указывается вид и(или) реквизиты применяемых нормативных правовых актов.

     

     

     3.1.7. В течение

 

дней с даты заключения настоящего Контракта предоставить Заказчику

сведения:

     

     - о наличии складских помещений, обеспечивающих в соответствии с требованиями нормативных и нормативно-технических документов (СанПиН, ГОСТ, ВНТП, СНиП) хранение пищевых продуктов с соблюдением условий и правил хранения, их оснащении торгово-технологическим и холодильным оборудованием, иными предметами материально-технического оснащения, наличии условий для хранения и реализации партий пищевых продуктов, направляемых на пищеблок учреждения Заказчика;

     

     - о наличии специализированного транспорта (собственного, по договору аренды, по договору на оказание транспортных услуг);

     

     - о квалификации физических лиц, непосредственно занятых при исполнении Контракта, с приложением копий медицинских и трудовых книжек;

     

     - о внедрении на предприятии исполнителя системы управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе принципов ХАССП.

     

     3.1.8. Утвердить меню и согласовать его с руководителем организации, в которой организуется питание детей. Организовать приготовление горячего питания в ассортименте и объеме в соответствии с цикличными меню рационов горячего питания (Приложение N 1.1 к Описанию объекта закупки, являющемуся приложением N 1 к настоящему Контракту).

     

     3.1.9. Обеспечивать своевременное и качественное приготовление пищи. Ежедневно перед каждым приемом пищи проводить бракераж пищи с участием медицинских работников Заказчика и/или уполномоченных лиц Заказчика в соответствии с действующим Положением о бракеражной комиссии с регистрацией результата бракеража в бракеражных журналах.

     

     3.1.10. Вывешивать согласованное руководителем организации, в которой организуется питание детей меню, содержащее всю необходимую информацию в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.

     

     3.1.11. Укомплектовать необходимыми квалифицированными кадрами пищеблок Заказчика. К работе допускаются лица, имеющие соответствующую профессиональную квалификацию, прошедшие профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, медицинские осмотры, вакцинацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

     

     3.1.12. Обеспечить наличие официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью, наличие необходимой документации в производственных помещениях Заказчика необходимой технологической и нормативной документации (бракеражные журналы, гигиенический журнал, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях и иные обязательные документы в соответствии с установленными нормами).

     

     3.1.13. Обеспечить помещения для приема пищи Заказчика столовой посудой, столовыми приборами в соответствии с санитарными нормами и правилами.

     

     3.1.14. Обеспечить соблюдение требований к санитарному содержанию производственных помещений пищеблока и помещения для приема пищи.

     

     3.1.15. Обеспечить сохранность и надлежащее использование оборудования пищеблока, поддерживать чистоту оборудования и инвентаря.

     

     3.1.15.1.[81] Осуществлять техническое обслуживание

 

[82] оборудования пищеблока.

     [81] Заказчик самостоятельно устанавливает данный пункт с учетом специфики закупки.

     

     [82] Заказчик самостоятельно устанавливает перечень оборудования с учетом специфики закупки, например: технологическое, холодильное.

     

     

     3.1.16. Обеспечить пищеблок Заказчика (при доготовочном типе пищеблока) необходимыми полуфабрикатами и другими пищевыми продуктами и продовольственным сырьем в соответствии с меню. Осуществлять закупку и доставку необходимых пищевых продуктов, продовольственного сырья, полуфабрикатов на пищеблок Заказчика при доготовочном типе пищеблока, а также доставку готового питания при организации питания посредством буфетов-распредов автотранспортом, специально предназначенным для перевозки пищевых продуктов или специально оборудованным для таких целей, в соответствии с режимом работы Заказчика. На автотранспорт, который используется для доставки приготовленного питания, должна предоставляться справка о дезинфекции данного автомобиля и заключенный договор с юридическим лицом, который проводил дезинфекцию данного автомобиля.

     

     При организации питания обучающихся посредством буфетов-распредов доставка питания

осуществляется за

 

минут до приема пищи в соответствии с графиком питания, утверждаемым

Заказчиком.

     

     3.1.16.1. В соответствии с абзацем вторым пункта 8.1.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, пунктом 8.3 Методических рекомендаций (МР 2.3.6.0233-21), утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.Поповой 02.03.2021 для предотвращения размножения патогенных микроорганизмов готовые блюда должны быть реализованы не позднее 2 (двух) часов с момента изготовления*.
     

     * Пункт включается в Контракт в случае, если его предметом является оказание услуг по организации питания в организованных детских коллективах.
          

     3.1.17. Доставка горячих готовых блюд и напитков должна осуществляться в возвратных специальных изотермических емкостях (термосах), которые должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, и выполненных из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами в установленном порядке. Температура доставленных блюд должна соответствовать требованиям к температуре блюд при их раздаче.

     

     Не допускается заправка соусами (за исключением растительных масел) салатной продукции. Соусы к блюдам доставляются в индивидуальной упаковке. Тара предоставляется Исполнителем.

     

     3.1.18. Качество закупаемых продуктов питания и сырья должно быть не ниже указанного в Ассортиментном перечне основных групп продовольственных товаров и сырья в соответствии с Приложением N 1.2 к Описанию объекта закупки, являющемуся приложением N 1 к настоящему Контракту.

     

     Поступающие в организации продовольственное сырье и пищевые продукты должны соответствовать требованиям нормативной и технической документации и сопровождаться документами, подтверждающими их качество и безопасность.

     

     3.1.19. Ежемесячно проводить сверку расчетов с Заказчиком в соответствии с пунктом 4.10 настоящего Контракта.

     

     3.1.20. В течение

 

дней с даты заключения настоящего Контракта, а также в случае

досрочного расторжения Контракта либо по истечении срока действия Контракта провести инвентаризацию оборудования пищеблока совместно с администрацией Заказчика.

     

     3.1.21. Обеспечить своевременный вывоз с территории Заказчика, где находится пищеблок, пищевых отходов и отходов производства. Предоставить Заказчику копию договора на оказание услуг по сбору, транспортировке и организации размещения отходов I-IV класса опасности.

     

     3.1.22. Предоставлять по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую информацию и документы о качестве закупаемых для организации питания продуктов питания, об условиях хранения продуктов питания и об условиях приготовления горячего питания, а в случае необходимости предъявлять для осмотра транспорт и помещения для хранения продуктов питания и помещения для приготовления горячего питания.

     

     3.1.23. Заключить договор безвозмездного пользования в отношении государственного имущества Заказчика для создания необходимых условий для организации питания обучающихся согласно пункту 2 части 3.2 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" на срок действия настоящего Контракта в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ.

     

     3.1.24. Своевременно доводить до сведения потребителей в наглядной и доступной форме необходимую и достоверную информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, а именно:

     

     - перечень услуг и условия их оказания;

     

     - цены в рублях и условия оплаты услуг;

     

     - фирменное наименование (наименование) предлагаемой продукции общественного питания с указанием способов приготовления блюд и входящих в них основных ингредиентов;

     

     - сведения о весе (объеме) порций готовых блюд продукции общественного питания;

     

     - сведения о пищевой ценности продукции общественного питания (калорийности, содержании белков, жиров, углеводов, а также витаминов, макро- и микроэлементов) и составе;

     

     - обозначения нормативных документов, обязательным требованиям которых должны соответствовать продукция общественного питания и оказываемая услуга.

     

     Данная информация доводится до сведения потребителей посредством меню или иными способами, согласованными с Заказчиком.

     

     3.1.25. Осуществлять производство готовых блюд осуществляется* в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, отраженной в технологических картах, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов.

     * Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

     

     

     3.1.26. Обеспечивать Заказчику, а также привлеченным Заказчиком контролирующим и уполномоченным органам государственной власти беспрепятственный доступ на пищеблок для проведения мероприятий по контролю за исполнением условий настоящего контракта и требований действующего законодательства по оказанию услуги.

     

     3.1.27. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

     

     3.1.28. Исполнитель обязуется соблюдать утвержденные Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга, предельные наценки на реализуемую Исполнителем в образовательном учреждении продукцию (товары).[83]

     [83] Включается в Контракт в соответствии с Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.08.2013 N 201-р "Об утверждении предельных наценок на продукцию (товары), реализуемую организациями общественного питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, расположенных на территории Санкт-Петербурга".

     

     

     3.1.29. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта направляется Исполнителем Заказчику в порядке, установленном частью 20.1 статьи 95 Закона[84].

     [84] Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) при наличии подпункта 3.2.5 Контракта.
              

     

     3.1.30. Предоставить Заказчику информацию обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены настоящего Контракта, в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения Исполнителем таких договоров[85].

     [85] Данный подпункт включается в текст Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 N 775 "Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию".

     

     

     3.1.31. Привлечь к исполнению настоящего Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - соисполнители

из числа СМП и СОНО) в объеме

 

(

 

) процентов[86] от цены настоящего Контракта[87].

     [86] Объем привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов от цены Контракта в соответствии с пунктом 1 Типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 N 1466.

     

     [87] Данный подпункт включается в текст Контракта в случае установления в извещении об осуществлении закупки требования в соответствии с частью 5 статьи 30 Закона. Условие не распространяется на Исполнителя, являющегося субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией.

     

     

     3.1.32. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителями из числа СМП и СОНО представить Заказчику:

     

     декларацию о принадлежности соисполнителя из числа СМП и СОНО к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

     

     копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем из числа СМП и СОНО, заверенную Исполнителем[88].

     [88] Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии в тексте Контракта подпункта 3.1.31.

     

     

     3.1.33. В случае замены соисполнителя из числа СМП и СОНО на этапе исполнения настоящего Контракта на другого соисполнителя из числа СМП и СОНО представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 3.1.32 настоящего пункта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым соисполнителем из числа СМП и СОНО[89].

     [89] Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии в тексте Контракта подпункта 3.1.31.

     

     

     3.1.34. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Исполнителем выполненных обязательств по договору с соисполнителем из числа СМП и СОНО представлять Заказчику следующие документы:

     

     копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Исполнителем и привлеченным им соисполнителем из числа СМП и СОНО;

     

     копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Исполнителем соисполнителю из числа СМП и СОНО, - в случае если договором, заключенным между Исполнителем и привлеченным им соисполнителем из числа СМП и СОНО, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты оказанных услуг, предусмотренного настоящим Контрактом (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Исполнителем обязательств, выполненных соисполнителем из числа СМП и СОНО))[90].

     [90] Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии в тексте Контракта подпункта 3.1.31.

     

     

     3.1.35. Оплачивать поставленные соисполнителем из числа СМП и СОНО товары, выполненные работы (их результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким соисполнителем, в течение _____ дней с даты подписания Исполнителем документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора[91].

     [91] Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии в тексте Контракта подпункта 3.1.31. Срок оплаты устанавливается с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 N 1466 "Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций".
             

     

     3.1.36. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа СМП и СОНО, в том числе:

     

     а) за представление документов, указанных в подпунктах 3.1.32-3.1.34 настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

     

     б) за непривлечение соисполнителей из числа СМП и СОНО в объеме, установленном в подпункте 3.1.31 настоящего Контракта[92].

     [92] Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии в тексте Контракта подпункта 3.1.31.

     

     

     3.1.37. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

     

     3.2. Исполнитель вправе:

     

     3.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку услуг в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

     

     3.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты оказанных услуг в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

     

     3.2.3. Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по настоящему Контракту.

     

     3.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

     

     3.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 Закона[93].

     [93] Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии в тексте Контракта подпункта 3.4.6.

     

     

     3.2.6. В исключительных случаях допустить замену одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий на иные виды пищевой продукции в соответствии с таблицей замены пищевой продукции с учетом ее пищевой ценности (приложение N 11 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

     

     3.2.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем из числа СМП и СОНО обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Исполнителем, осуществлять замену соисполнителя из числа СМП и СОНО, с которым ранее был заключен договор, на другого соисполнителя из числа СМП и СОНО.[94]

     [94] Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии в тексте Контракта подпункта 3.1.31.

     

     

     3.2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

     

     3.3. Заказчик обязуется:

     

     3.3.1. Обеспечить приемку оказанной услуги в соответствии с положениями настоящего Контракта и требованиями статьи 94 Закона.

     

     3.3.2. Провести экспертизу для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта.

     

     3.3.3. Обеспечить своевременную оплату надлежащим образом оказанных Услуг, соответствующих условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

     

     3.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случае, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что:

     

     а) Исполнитель перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона);

     

     б) при определении исполнителя Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.

     

     3.3.5. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта:
     

     1) с использованием единой информационной системы сформировать решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписать его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и разместить такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Закона, такое решение не размещается на официальном сайте;
     

     2) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 части 12.1 статьи 95 Закона автоматически с использованием единой информационной системы направляется Исполнителю. Датой поступления Исполнителю решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Исполнитель;
     

     3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 2 части 12.1 статьи 95 Закона считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
          

     3.3.6. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

     

     3.3.7. Своевременно направлять Исполнителю заявку о количестве питающихся в Учреждении лиц в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Контракта, а также ежедневно вести учет и расчеты потребления питания, ежемесячно составлять отчет о расходовании средств. Направлять заявки Исполнителю по

телефону/факсу/почте

 

в порядке,

установленном в пункте 2.4 настоящего Контракта.

     

     3.3.8. В течение одного рабочего дня с даты заключения настоящего Контракта проверить у Исполнителя наличие действующих медицинских книжек на работников Исполнителя.

     

     3.3.9. Заключить с Исполнителем договор безвозмездного пользования в отношении государственного имущества Заказчика, для создания необходимых условий для организации питания обучающихся согласно пункту 2 части 3.2 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", на срок действия настоящего Контракта в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ.

     

     3.3.10. Осуществлять контроль за сохранностью, санитарно-техническим состоянием помещений и оборудования, переданного Исполнителю, а также его использования Исполнителем по назначению, контроль за рациональным расходованием предоставленных Исполнителю ресурсов (электроэнергии, водо- и теплоснабжения).

     

     3.3.11. Осуществлять контроль за объемом и качеством оказываемых услуг, соблюдением сроков их оказания, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

     

     3.3.12. Утверждать режим работы пищеблока Заказчика в соответствии с режимом работы учреждения.

     

     3.3.13. Ежемесячно производить сверку расчетов с Исполнителем в соответствии с пунктом 4.10 настоящего Контракта.

     

     3.3.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

     

     3.4. Заказчик вправе:

     

     3.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту и надлежащим образом оформленных документов, указанных в настоящем Контракте и подтверждающих исполнение обязательств по настоящему Контракту.

     

     3.4.2. Проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего Контракта.

     

     3.4.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Контракту.

     

     3.4.4. Отказаться от приемки и оплаты услуг, не соответствующих условиям настоящего Контракта.

     

     3.4.5. Требовать от Исполнителя своевременного устранения нарушений, выявленных в ходе приемки оказанных услуг.

     

     3.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 Закона[95].

     [95] Данный подпункт включается в текст Контракта в случае установления такого права Заказчиком.

     

     

     3.4.7. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Исполнителя, в соответствии с действующий законодательством Российской Федерации и разделом 7 настоящего Контракта.

     

     3.4.8. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

     

     

4. Цена Контракта, срок и порядок расчетов

     

     4.1. (Следует выбрать один из вариантов)

     

Вариант 1 (выбирается во всех случаях, за исключением случая, для которого предусмотрен вариант 2)

     

     Цена настоящего Контракта[96] [97] составляет

 

рублей

 

копеек (

 

)[98],

в том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)[99]/

НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

 

     Цена каждого этапа исполнения Контракта составляет:

 

     по этапу N 1 -

 

рублей

 

копеек (

 

)[101],

в том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)[102]/

НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации;

 

     по этапу N 2 -

 

рублей

 

копеек (

 

)[103],

в том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)[104]/

НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации;

 

     по этапу N n -

 

рублей

 

копеек (

 

)[105],

в том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)[106]/

НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

     [96] Числовые значения цены Контракта указываются в машинописном виде цифрами. Цена Контракта в приложении N 2 к настоящему Контракту должна соответствовать цене Контракта, указанной в настоящем пункте. Указание "от руки" недопустимо. Цена контракта указывается в том числе при указании цен отдельных этапов исполнения Контракта.

     

     Цена Контракта указывается также в машинописном виде прописью (после числового значения цены Контракта, включая копейки). Указание "от руки" недопустимо.

     

     Инструкция распространяется на цену каждого отдельного этапа исполнения Контракта, максимальное значение цены Контракта, размер аванса, а также размер НДС.

     

     [97] В случае если Контракт заключается на срок более одного года, финансирование указывается по каждому году.

     

     [98] Указать сумму прописью.

     

     [99] Указать сумму прописью.

     

     [100] Данный абзац включается в проект Контракта в случае установления отдельных этапов исполнения контракта.

     

     [101]Указать сумму прописью.

     

     [102]Указать сумму прописью.

     

     [103]Указать сумму прописью.

     

     [104]Указать сумму прописью.

     

     [105]Указать сумму прописью.

     

     [106] Указать сумму прописью.

     

     

Вариант 2 (выбирается в случае, если объем оказываемых услуг невозможно определить, и Заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона определяет начальную цену единицы услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены Контракта)

     

     Максимальное значение цены Контракта[107] составляет

 

рублей

 

копеек (

 

)[108], в том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)[109] /НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством

Российской Федерации.

     [107] В случае если Контракт заключается на срок более одного года, финансирование указывается по каждому году.

     

     [108] Указать сумму прописью.

     

     [109] Указать сумму прописью.

     

     

     Цена единицы услуги установлена в Расчете цены оказываемых услуг (Приложение N 2 к настоящему Контракту).

     

     Оплата оказанных услуг осуществляется по цене единицы услуги исходя из объема оказанных услуг, но в размере, не превышающем максимального значения цены Контракта.

     

     4.2. Цена Контракта (цена единицы услуги) включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту, в том числе расходы на погрузочно-разгрузочные работы, перевозку, очистку и санитарную обработку транспортных средств, страхование, расходы по оплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации[110].

     [110] Перечень расходов устанавливается Заказчиком в зависимости от условий Контракта.

     

     

     Расчет цены оказываемых услуг представлен в приложении N 2 к настоящему Контракту.

     

     4.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта[111].

     [111] Данный абзац не включается в Контракт в случае применения варианта 2 пункта 4.1 Контракта.
   

     

     Изменение существенных условий настоящего Контракта в ходе его исполнения допускается исключительно в случаях, предусмотренных Законом.

     

     4.4. Источник финансирования настоящего Контракта -

 

[112].

     [112] Выбирается Заказчиком.

     

* Бюджет Санкт-Петербурга.

 

Бюджет Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от

 

N

 

"О бюджете Санкт-Петербурга на 20

 

год и на плановый период 20

 

и 20

 

годов", код

раздела/подраздела

 

, код целевой статьи

 

, код вида расходов

 

.

 

* для исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга.    

 

Либо


** Внебюджетные средства.


Средства бюджетных учреждений.

 

Код целевой статьи

 

, код вида расходов

 

(Субсидии на иные цели -

 

руб.);

 

Код целевой статьи

 

, код вида расходов

 

, (Субсидии на финансовое

обеспечение выполнения государственного задания -

 

руб.);

 

Код вида расходов

 

(Доходы от иной, приносящей доход деятельности

 

руб.)

     

** для государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга.

     

     

     4.5, 4.6 (Следует выбрать один из вариантов)

     

Вариант 1. (выбирается в случае, если выплата аванса не предусмотрена)

     

     4.5. Авансирование по настоящему Контракту не предусмотрено.

     

     4.6. Оплата за фактически оказанные услуги осуществляется Заказчиком на основании счета, предоставленного Исполнителем, в срок ____ дней[113] с даты подписания Заказчиком документа о приемке[114] в электронной форме, формируемого посредством единой информационной системы в сфере закупок (далее - документ о приемке), к которому в качестве дополнительных документов Исполнителем приложены документы, указанные в пункте 6.8 настоящего Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью.

     [113] Устанавливается в соответствии с частью 13.1 статьи 34 Закона.    
          

     [114] В случае если Исполнитель является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке (устанавливается чек-бокс в поле "Включить формирование счет-фактуры в документ о приемке") (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: "Счет-фактура и документ о приемке").

     

     В то же время Исполнитель вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа.

     

     

Окончание варианта 1.

     

Вариант 2. (выбирается при установлении Заказчиком авансового платежа)[115]

     [115] При установлении авансовых платежей необходимо руководствоваться постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.02.2020 N 42 "О мерах по обеспечению исполнения бюджета Санкт-Петербурга" и установить порядок авансирования.

     

     

Вариант 2.1. Применяется в случае, если Заказчиком определена начальная (максимальная) цена контракта и Контрактом предусмотрены отдельные этапы исполнения Контракта.

     

     4.5. Оплата по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления авансового платежа в

размере

 

% от цены Контракта, что составляет

 

рублей

 

копеек

(

 

)[116], в том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)[117] (или указанная сумма НДС не облагается в соответствии с налоговым

законодательством Российской Федерации).

     [116] Указать сумму прописью.

     

     [117] Указать сумму прописью.

     

     

     4.5.1. Заказчик производит авансовый платеж по каждому этапу исполнения настоящего Контракта в следующему порядке.

     

     Заказчик в срок не позднее

 

дней с даты

 

перечисляет Исполнителю первый

авансовый платеж в размере

 

% от цены первого этапа исполнения настоящего Контракта,

что составляет

 

рублей

 

копеек (

 

)[118], в том числе НДС -

(

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)[119] (или указанная

сумма НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации).

     [118] Указать сумму прописью.

     

     [119] Указать сумму прописью.

     

     

     Последующие авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в течение

 

дней с даты

 

.

 

     Размер аванса в отношении отдельных этапов исполнения контракта составляет:

 

     по этапу N 2 -

 

процентов от цены этапа, что составляет

 

рублей

 

копеек (

 

)[120], в том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек

(

 

)[121] (или указанная сумма НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством

Российской Федерации);

 

     по этапу N n -

 

процентов от цены этапа, что составляет

 

рублей

 

копеек (

 

)[122], в том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек

(

 

)[123] (или указанная сумма НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством

Российской Федерации);

     [120] Указать сумму прописью.

     

     [121] Указать сумму прописью.

     

     [122] Указать сумму прописью.

     

     [123] Указать сумму прописью.

     

     

Окончание варианта 2.1.

     

Вариант 2.2. Применяется в случае, если Заказчиком определена начальная (максимальная) цена контракта и отдельные этапы исполнения Контракта не предусматриваются.

     

     4.5. Оплата по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления авансового платежа в

размере

 

% от цены Контракта, что составляет

 

рублей

 

копеек

(

 

)[124], в том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)[125] (или указанная сумма НДС не облагается в соответствии с налоговым

законодательством Российской Федерации), в срок не позднее

 

дней с даты

 

.

     [124] Указать сумму прописью.

     

     [125] Указать сумму прописью.

     

     

Окончание варианта 2.2.

     

Вариант 2.3. Применяется в случае, если объем оказываемых услуг невозможно определить, и Заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона определяет начальную цену единицы услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены Контракта.

     

     4.5. Оплата по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления авансового платежа в

размере

 

% от максимального значения цены Контракта, что составляет

 

рублей

 

копеек (

 

)[126], в том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)[127] (или указанная сумма НДС не облагается в соответствии с налоговым

законодательством Российской Федерации), в срок не позднее

 

дней с даты

 

.

     [126] Указать сумму прописью.

     

     [127] Указать сумму прописью.

     

     

Окончание варианта 2.3.

     

     4.6. Суммы выплаченного аванса учитываются Заказчиком и Исполнителем при расчетах за оказанные и принятые услуги путем вычета суммы аванса из суммы платежа, причитающегося Исполнителю (при условии выплаты аванса).

     

     После оказания услуг на сумму авансового платежа оплата по настоящему Контракту в дальнейшем осуществляется Заказчиком в срок ____ дней[128] с даты подписания Заказчиком документа о приемке[129], к которому в качестве дополнительных документов Исполнителем приложены документы, указанные в пункте 6.8 настоящего Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью.

     [128] Устанавливается в соответствии с частью 13.1 статьи 34 Закона.     
          

     [129] В случае если Исполнитель является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке (устанавливается чек-бокс в поле "Включить формирование счет-фактуры в документ о приемке") (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: "Счет-фактура и документ о приемке").

     

     В то же время Исполнитель вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа.

     

     

     4.6.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по Контракту

Исполнитель обязан вернуть Заказчику выплаченный аванс в срок не позднее

 

дней с момента

обращения Заказчика к Исполнителю с обоснованием причин такого возврата.

     

     4.6.2. Выплата аванса при исполнении настоящего Контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Закона, не допускается.

     

Окончание варианта 2.

     

     4.7. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 16 настоящего Контракта[130] [131].

     [130] В случае если настоящий Контракт подлежит банковскому сопровождению, данный пункт излагается с учетом особенностей порядка оплаты по таким Контрактам.

     

     [131] В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на основании Контракта, подлежат казначейскому сопровождению, данный пункт излагается с учетом положений, предусмотренных нормативным правовым актом, регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых средств.

     

     

     Валютой, используемой для расчетов с Исполнителем, является российский рубль.

     

     4.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

     

     4.9. Обязанности Заказчика по оплате оказанных услуг считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

     

     Заказчик не несет ответственности за задержки в получении Исполнителем средств, возникшие не по его вине, в том числе связанные с работой финансовых органов Санкт-Петербурга и Российской Федерации, работой банков по перечислению средств.

     

     4.10. Стороны обязуются на

 

число текущего месяца производить сверку расчетов и

оформлять акт сверки взаиморасчетов за прошедший месяц.

     

     4.11. Суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом и настоящим Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.

     

     

5. Качество оказываемых услуг

     

     5.1. Исполнитель гарантирует, что качество приготовленной пищи и пищевые продукты соответствуют действующим требованиям и нормам, установленным нормативно-технической документацией и определенным в пункте 4 раздела 1 Приложения N 1 к настоящему Контракту "Описание объекта закупки".

     

     Исполнитель оказывает услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и определенными в пункте 5 раздела 1 Приложения N 1 к настоящему Контракту "Описание объекта закупки".

     

     5.2. Оценка уровня организации социального питания осуществляется в соответствии с Порядком проведения оценки уровня организации социального питания в государственных бюджетных, казенных и автономных учреждениях Санкт-Петербурга, входящих в системы здравоохранения, образования, отдыха и оздоровления детей и молодежи, социального обслуживания населения, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2009 N 873 "О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга "О социальном питании в Санкт-Петербурге" и совершенствованию уровня организации социального питания в государственных бюджетных, казенных и автономных учреждениях Санкт-Петербурга, входящих в системы здравоохранения, образования, отдыха и оздоровления детей и молодежи, социального обслуживания населения, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга".

     

     5.3. Исполнитель обязуется использовать для приготовления рационов питания только те продукты питания, которые имеют надлежащим образом оформленные сопроводительные документы.

     

     

6. Порядок и срок сдачи и приемки услуг

     

     6.1. В день оказания услуг в соответствии с заявкой Заказчика, направленной в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Контракта, Исполнитель передает Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее - акт промежуточной приемки) в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон).

     

     6.2. Для проверки результатов оказанных услуг в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов оказанных услуг, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

     

     По результатам проведения экспертизы оформляется заключение по результатам экспертизы.

     

     6.2.1. Для проведения экспертизы оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта.

     

     6.2.2. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

     

     6.2.3. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо оказанной услуги Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

     

     6.3. При отсутствии претензий относительно результатов оказанных услуг на основании заключения по результатам экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Контракта, Заказчик

подписывает акт промежуточной приемки в течение

 

календарных/рабочих[132] дней с даты

оказания услуг.

     [132] Указывается заказчиком.

     

     

     6.4. При обнаружении в ходе экспертизы нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к качеству и безопасности оказанных услуг, Заказчиком составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень выявленных недостатков и сроки их устранения Исполнителем.

     

     Указанный рекламационный акт в тот же день направляется Заказчиком в адрес Исполнителя, при этом Заказчик в срок, указанный в пункте 6.3 настоящего Контракта, отказывается от приемки результатов оказанных услуг и составляет мотивированный отказ от подписания акта промежуточной приемки.

     

     После устранения Исполнителем обнаруженных Заказчиком недостатков Заказчик производит приемку результатов оказанных услуг, в том числе экспертизу результатов оказанных услуг в порядке, установленном настоящим разделом Контакта.

     

     6.4.1. Некачественно приготовленная пища или пища, приготовленная из некачественных продуктов питания или с нарушением технологии, признанная таковой по акту, должна быть заменена Исполнителем

в течение

 

минут с момента его уведомления.

     

     6.5. В соответствии с частью 6 статьи 94 Закона по решению Заказчика для приемки оказанных услуг может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

     

     6.6. Датой промежуточной приемки оказанных услуг считается дата подписания Заказчиком акта промежуточной приемки.

     

     6.7. Сторонами с использованием единой информационной системы в сфере закупок оформляется документ о приемке[133], являющийся сводным реестром составленных в пределах срока исполнения отдельного этапа исполнения настоящего Контракта[134]/срока, установленного пунктом 11.1 настоящего Контракта, актов промежуточной приемки.

     [133] В случае если Исполнитель является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке (устанавливается чек-бокс в поле "Включить формирование счет-фактуры в документ о приемке") (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: "Счет-фактура и документ о приемке").

     

     В то же время Исполнитель вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа.

     

     [134] Выбирается в случае, если Заказчиком установлены отдельные этапы исполнения Контракта.

     

     

     Для этого Исполнитель в срок не более

 

календарных/рабочих дней[135] с даты

окончания срока исполнения отдельного этапа исполнения настоящего Контракта [136]/оказания услуг в соответствии с заключительной заявкой Заказчика формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке[137], который должен содержать информацию, указанную в подпунктах "а", "б", "д" - "ж" пункта 1 части 13 статьи 94 Закона.

     [135] Указывается заказчиком.

     

     [136] Выбирается в случае, если Заказчиком установлены отдельные этапы исполнения Контракта.

     

     [137] В случае если Исполнитель является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке (устанавливается чек-бокс в поле "Включить формирование счет-фактуры в документ о приемке") (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: "Счет-фактура и документ о приемке").

     

     В то же время Исполнитель вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа.

     

     

     При этом в документ о приемке подлежит включению информация об услугах, оказанных в течение срока исполнения отдельного этапа исполнения настоящего Контракта[138]/срока, установленного пунктом 11.1 настоящего Контракта, в строгом соответствии с составленными в течение указанного срока актами промежуточной приемки.

     [138] Выбирается в случае, если Заказчиком установлены отдельные этапы исполнения Контракта.

     

     

     6.8. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 6.7 настоящего Контракта, должны быть приложены следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью[139]:

     [139] Перечень прилагаемых документов может быть конкретизирован и дополнен Заказчиком.

     

     

     - счет на оплату услуг;

     

     - скан-образы составленных в течение отчетного периода актов промежуточной приемки.

     

     При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 6.7 настоящего Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.

     

     6.9. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Исполнителем, считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона такого документа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

     

     6.10. В течение

 

[140] дней со дня поступления документа о приемке в соответствии с

пунктом 6.9 настоящего Контракта Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона) на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 6.8 настоящего Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

     [140] Срок приемки устанавливается Заказчиком. В соответствии с пунктом 4 части 13 статьи 94 Закона приемка осуществляется в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.

     

     

     а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке;

     

     б) формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

     

     6.10.1. Заказчик имеет право частично принять оказанные услуги с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями настоящего Контракта и фактически принятых услугах в документе о приемке.

     

     6.11. В случае создания приемочной комиссии в течение

 

[141] дней со дня поступления

документа о приемке в соответствии с пунктом 6.9 настоящего Контракта на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 6.8 настоящего Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Контракта:

     [141] Срок приемки устанавливается Заказчиком. В соответствии с пунктом 5 части 13 статьи 94 Закона приемка осуществляется в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.

     

     

     а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы в сфере закупок;

     

     б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе в сфере закупок. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему в сфере закупок, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

     

     6.11.1. Приемочная комиссия имеет право частично принять оказанные услуги с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями настоящего Контракта и информации о фактически принятых услугах в документе о приемке.

     

     6.12. Датой поступления Исполнителю документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Закона таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Исполнитель.

     

     6.13. В случае получения в соответствии с пунктом 6.12 настоящего Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Исполнитель вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

     

     6.14. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные в ходе приемки недостатки своими силами и за свой счет, в сроки, установленные в рекламационном акте.

     

     Устранение Исполнителем выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренных разделом 7 настоящего Контракта.

     

     6.15. Датой приемки оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

     

     Обязательства Исполнителя по настоящему Контракту (этапу) считаются исполненными после подписания Сторонами документа о приемке.

     

     6.16. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом Контракта осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Исполнителя, Заказчика, исправленного документа о приемке.

     

     После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания документа о приемке, Исполнитель и Заказчик подписывают документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Контракта.

     

     Срок исправления Исполнителем документа о приемке при поступлении от Заказчика уведомления

об уточнении составляет

 

[142].

     [142] Устанавливается Заказчиком.

     

     

     6.17. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этой услуги условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этой услуги и устранено Исполнителем.

     

     

7. Ответственность Сторон[143] [144]

     [143] В соответствии с письмом Минфина России от 22.04.2020 N 24-03-07/32309 заказчикам целесообразно устанавливать в проекте контракта под отлагательным условием все возможные значения размеров штрафа, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042, для каждого порогового значения цены контракта, за исключением пороговых значений, превышающих начальную (максимальную) цену контракта.

     

     [144] В соответствии с письмом Минфина России от 27.12.2019 N 24-03-07/102637 в случае, если объем оказываемых услуг невозможно определить, и закупка осуществляется в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона, расчет неустоек (пеней, штрафов) следует производить от максимального значения цены Контракта.

     

     

     7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

     

     7.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 (далее - Правила).
     

     

     7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

     

     7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

     

     7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа, размер которого рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 9 Правил, и составляет:

     

     а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);

     

     б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

     

     в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

     

     г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.

     

     7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

     

     7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф, размер которого рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 3 Правил, и составляет (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.8[145], 7.9, 7.13[146] настоящего Контракта):

     [145] Ссылка на пункт 7.8 включается в текст пункта в случае, если Заказчиком в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частью 3 статьи 30 Закона установлено преимущество участникам закупок, которыми может быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

     

     [146] Ссылка на пункт 7.13 включается в текст пункта при наличии в тексте Контракта подпункта 3.1.31.

     

     

     а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн рублей;

     

     б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

     

     в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

     

     г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно);

     

     д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно);

     

     е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно);

     

     ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно);

     

     з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно);

     

     и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд рублей.

     

     7.8[147]. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф, размер которого рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 4 Правил, и составляет 1 процент цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

     [147] Пункт включается в проект Контракта в случае, если Заказчиком в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частью 3 статьи 30 Закона установлено преимущество участникам закупок, которыми может быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

     

     

     7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф, размер которого рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 6 Правил, и составляет:

     

     а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;

     

     б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

     

     в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

     

     г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.

     

     7.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем.

     

     7.11. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

     

     7.12. В случае непредставления информации, указанной в подпункте 3.1.30 настоящего Контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Исполнителем с соисполнителем в соответствии с частью 24 статьи 34 Закона. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства[148].

     [148] Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии в тексте Контракта подпункта 3.1.30.

     

     

     7.13. В случае неисполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного подпунктом 3.1.31 настоящего Контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов объема привлечения к исполнению настоящего Контракта соисполнителей из числа СМП и СОНО, установленного подпунктом 3.1.31 настоящего Контракта[149].

     [149] Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии в тексте Контракта подпункта 3.1.31.

     

     

     7.14. В случае представления документов, указанных в подпунктах 3.1.32-3.1.34 настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставления, либо представления таких документов с нарушением установленных сроков Исполнитель несет ответственность в соответствии с пунктом 7.9 настоящего Контракта[150].

     [150] Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии в тексте Контракта подпункта 3.1.31.

     

     

     7.15. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного пунктом 8.8 настоящего Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, предусмотренном пунктом 7.10 настоящего Контракта[151].

     [151] Данный пункт включается в текст Контракта в случае, если Заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 Закона установлено требование обеспечения исполнения Контракта.

     

     

     7.16. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

     

     7.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

     

     7.18. В случае неисполнения Исполнителем условий настоящего Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

     

     7.19. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

     

     7.20. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

     

     7.21. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

     

     

8. Обеспечение исполнения Контракта[152]

     [152] Положения настоящего раздела не применяются в случае заключения контракта с Исполнителем, который является казенным учреждением.

     

     

     (Следует выбрать один из вариантов)

     

Вариант 1

     

     8.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракту не устанавливается.

     

Вариант 2

     

     8.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта установлено в размере

 

 

[153].

     [153] Указывается в соответствии с частью 6 статьи 96 Закона.

     

     

     В случае если предложенная Исполнителем цена (сумма цен единиц услуги) снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта (начальной сумме цен единиц услуги), Исполнитель предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона.

     

     8.1.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта обеспечивает все обязательства Исполнителя, предусмотренные настоящим Контрактом, включая:

     

     - исполнение основного обязательства по оказанию услуг;

     

     - предоставление Исполнителем Заказчику предусмотренных настоящим Контрактом и приложениями к нему результатов, включая отчетные документы;

     

     - соблюдение сроков оказания услуг (этапов)[154];

     [154] Слово "этапов" включаются в Контракт в случае, когда в Контракте определены этапы.

     

     

     - возмещение убытков, причиненных Заказчику Исполнителем в результате ненадлежащего исполнения, неисполнения предусмотренного настоящим Контрактом и приложениями к нему обязательства последнего, а также обязанность выплаты неустойки (пени, штрафа), предусмотренной настоящим Контрактом.

     

     

     8.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставлено Исполнителем в виде

 

 

.

     

     Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Исполнителем самостоятельно.

     

     При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.

     

     8.2.1. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать условия, предусмотренные пунктами 1-7 части 2 и частью 3 статьи 45 Закона, и соответствовать дополнительным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации во исполнение части 8.2 статьи 45 Закона.

     

     8.3. Срок возврата Заказчиком Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Исполнителем), в том числе в части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 8.4-8.6 настоящего Контракта, составляет не более 30 (тридцати) дней/15 (пятнадцати) дней[155] с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом.

     [155] Применяется в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлено преимущество в соответствии с частью 3 статьи 30 Закона и Контракт заключается с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией.

     

     

     8.4. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и(или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 8.6 и 8.7 настоящего Контракта.

     

     8.5. В случае если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 8.6 и 8.7 настоящего Контракта.

     

     8.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуг или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Исполнителя ему возвращаются Заказчиком в установленный пунктом 8.3 настоящего Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

     

     8.7. Предусмотренное пунктами 8.4 и 8.5 настоящего Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом, а также приемки Заказчиком оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).

     

     8.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Исполнитель обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 8.4-8.7 настоящего Контракта.

     

     8.9. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по Контракту, в том числе в случае приостановления действия лицензии банка, предоставившего независимую гарантию, в качестве обеспечения исполнения Контракта (за исключением отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций), Исполнитель обязуется в течение десяти рабочих дней предоставить Заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения Контракта.

     

     8.10. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Закона, не прекращает действия выданных гарантом и принятых Заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

     

     8.11. Уменьшение в соответствии с пунктами 8.4, 8.5 настоящего Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 8.6 настоящего Контракта информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона.

     

     8.12. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Закона возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

     

     8.13. В случае заключения Контракта с Исполнителем, являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона Исполнитель освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона, в случае предоставления Исполнителем информации в соответствии с частью 8.1 статьи 96 Закона[156].

     [156] Данный пункт включается в Контракт в случае заключения Контракта по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона.

     

     

9. Обстоятельства непреодолимой силы

     

     9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

     

     9.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют

друг друга письменно в течение

 

(

 

календарных/рабочих[157] дней с даты их

возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях.

     [157] Указывается заказчиком.

     

     

     9.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.

     

     9.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 9.2-9.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

     

     9.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более

 

(

 

)

календарных/рабочих[158] дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Контракта.

     [158] Указывается заказчиком.

     

     

10. Рассмотрение и разрешение споров

     

     10.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

     

     10.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат передаче на разрешение Арбитражному суду города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

     

     10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

     

     10.4. Претензии должны быть направлены одной Стороной другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 13.3.1 Контракта[159].    

     [159] Порядок установлен частью 16 статьи 94 Закона.
         

     

   10.5. Сторона должна дать ответ на претензию по существу в срок не позднее

 

календарных/рабочих[160] дней с даты получения претензии.

   

     [160] Устанавливается заказчиком, но не более срока, предусмотренного в абзаце первом части 5 статьи 4 АПК Российской Федерации.

     

     

     10.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

     

     10.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

     

     10.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

     

     10.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

     

     10.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

     

     10.11. В силу требований части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации гражданско-правовой спор о взыскании денежных средств по требованию об уплате неустойки (штрафа, пени) может быть передан Заказчиком на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области после принятия мер по досудебному урегулированию спора по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования).

     

     

11. Срок действия Контракта, срок исполнения Контракта, порядок изменения и расторжения Контракта

     11.1. Настоящий Контракт считается заключенным в день размещения Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с частью 5 статьи 51 Закона и действует по

"

 

"

 

20

 

(включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их

исполнения Сторонами.

     

     Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

     

     11.2. Срок исполнения настоящего Контракта:

 

[161].

     [161] Указывается Заказчиком с учетом предусмотренных настоящим Контрактом предельных сроков реализации комплекса мер, перечисленных в части 1 статьи 94 Закона.

     

     

     11.3. Информация о настоящем Контракте подлежит включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками.

     

     11.4. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона, в том числе:

     

     1) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий Контракта;

     

     2) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема услуги Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги;

     

     3) если при исполнении Контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Контракта в рамках срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении[162].

     [162] Подпункт включается в Контракт при установлении отдельных этапов исполнения Контракта.

     

     

     11.5. Предусмотренные пунктом 11.4 настоящего Контракта изменения осуществляются при условии предоставления Исполнителем в соответствии с Законом обеспечения исполнения Контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Исполнителя, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Контракта, и если при определении Исполнителя требование обеспечения исполнения Контракта установлено в соответствии с Законом. При этом:
          

     1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7-7.3 статьи 96 Закона;

     

     2) обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Заказчику независимой гарантии;

     

     3) если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат Заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, Заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед Заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

     

     4) если при увеличении в соответствии со статьей 95 Закона цены Контракта обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств, Исполнитель вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Исполнителя.

     

     11.6. В случае уменьшения в соответствии со статьей 95 Закона цены Контракта Заказчик возвращает Исполнителю денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены Контракта.

     

     11.7. В случае изменения срока исполнения Контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата Заказчиком Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

     

     11.8. Заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренные пунктом 11.4 настоящего Контракта изменения могут быть осуществлены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта[163].

     [163] Пункт включается в Контракт в случае, если Заказчик имеет статус "Государственный заказчик".

     

     

     11.9. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

     

     11.10. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, оформляются Сторонами путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту, которое является его неотъемлемой частью.

     

     11.11. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

     

     При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

     

     11.12. Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем порядке в соответствии с положениями частей 8-11, 13-19, 21-23 статьи 95 Закона.

     

     11.13. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств[164].

     [164] Заказчик вправе дополнить данный пункт основаниями одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в соответствии со спецификой закупки.

     

     

     11.14. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона.

     

     11.15. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

     

     11.16. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта:
     

     1) Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Закона, такое решение не размещается на официальном сайте;
     

     2) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 части 12.1 статьи 95 Закона автоматически с использованием единой информационной системы направляется исполнителю. Датой поступления Исполнителю решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Исполнитель;
     

     3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 2 части 12.1 статьи 95 Закона считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
          

     11.17. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

     

     11.18. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 11.14 настоящего Контракта.

     

     Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
     
     В случае отмены Заказчиком в соответствии с Законом не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 Закона, Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Закона, такое извещение не размещается на официальном сайте.
           

     11.19. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

     

     11.20. Решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта направляется Исполнителем Заказчику в порядке, установленном частью 20.1 статьи 95 Закона.
          

     11.21. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

     

     11.22. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
     
     В случае отмены Исполнителем в соответствии с Законом не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 20.1 статьи 95 Закона, Исполнитель не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает такое извещение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Закона, такое извещение не размещается на официальном сайте.
     

     Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Закона, обращение о включении информации об Исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).   
           

     

12. Банковское и казначейское сопровождение Контракта[165]

     [165] В данный раздел включается условие о банковском сопровождении Контракта в случаях, установленных в соответствии со статьей 35 Закона.

     

     

     (Следует выбрать один из вариантов)

     

Вариант 1

     

     12.1. Банковское и казначейское сопровождение Контракта не предусмотрено.

     

Вариант 2. Применяется в случае, если предусмотрено банковское сопровождение Контракта.

     

     12.1. Привлечение банка в целях банковского сопровождения Контракта осуществляется в соответствии с Правилами осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 N 963 "Об осуществлении банковского сопровождения контрактов".

     

     12.2. Исполнитель обязан:

     

     12.2.1. Осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту, на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение настоящего Контракта.

     

     12.2.2. В течение 15 рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта заключить с банком договор о банковском сопровождении настоящего Контракта и предоставить Заказчику надлежащим образом заверенную копию такого договора[166].

     [166] Порядок отбора и требования к банкам устанавливаются в соответствии с пунктами 10, 11 Правил осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 N 963 "Об осуществлении банковского сопровождения контрактов".

     

     

     12.2.3. Определять в договорах, заключаемых с соисполнителями (субподрядчиками), условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операций, включая операции в рамках исполнения настоящего Контракта, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение настоящего Контракта.

     

     12.2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора с соисполнителем (субподрядчиком) предоставлять Заказчику и банку сведения о привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по настоящему Контракту соисполнителях (субподрядчиках) (полное наименование соисполнителя (субподрядчика), местонахождение соисполнителя (субподрядчика) (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет).

     

     12.3. Договор о банковском сопровождении должен содержать условия, установленные пунктом 13 Правил осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 N 963 "Об осуществлении банковского сопровождения контрактов".

     

Вариант 3. Применяется в случае, если предусмотрено казначейское сопровождение Контракта.

     

     12.1. Казначейское сопровождение осуществляется в случаях и порядке, установленных Правительством Санкт-Петербурга.

     

     

13. Прочие положения

     

     13.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

     

     13.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно

извещает об этом другую Сторону в течение

 

календарных/рабочих дней[167] с даты такого

изменения. При этом если Исполнитель не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет, несет Исполнитель.

     [167] Указывается заказчиком.

     

     

     13.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по Контракту, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13.3.1 Контракта, направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 16 Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 16 Контракта, либо с использованием факсимильной связи.
     

     Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 16 Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.
     

     13.3.1. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Исполнителем или Заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений.
     

     Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, от имени Исполнителя, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
          

     13.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

     

     В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Исполнителя оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

     

     13.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

     

     13.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Контракта.

     

     13.7. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих Сторон.

     

     13.8. Должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение настоящего Контракта

 

[168].

     [168] Указывается должность, ФИО, номер контрактного телефона, адрес электронной почты ответственного должностного лица заказчика.

     

     

14. Антикоррупционная оговорка

     

     14.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

     

     платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

     

     платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

     

     не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

     

     

15. Перечень приложений

     

     15.1. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

     

     Приложение N 1 - Описание объекта закупки;

     

     Приложение N 2 - Расчет цены оказываемых услуг;

     

     Приложение N 3 - График оказания услуг;

     

     Приложение N 4 - Предложение Исполнителя по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки"[169].

     [169] Приложение включается в Контракт в случае проведения конкурса и при установлении Заказчиком такого критерия. Не включается в Контракт при отсутствии соответствующего предложения в составе заявки Исполнителя.

     

     

16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

 

Исполнитель:

Полное наименование[170];


идентификационный номер налогоплательщика[171];


место нахождения;


почтовый адрес;


адрес электронной почты;


номер контрактного телефона;


банковские реквизиты

Полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если Исполнителем является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени Исполнителя выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если Исполнителем является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);


фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

 

 

адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если Исполнителем является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени Исполнителя выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если Исполнитель является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя);


адрес электронной почты;


номер контрактного телефона;

идентификационный номер налогоплательщика[172] юридического лица (если Исполнителем является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если Исполнителем является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если Исполнителем является иностранное лицо);

 

 

код причины постановки на учет юридического лица (если Исполнителем является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени Исполнителя выступает обособленное подразделение юридического лица);


реквизиты счета Исполнителя, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта

 

 

От Заказчика

От Исполнителя

 

 

 

 

 

 

 

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Исполнителя

 

    [170] Указание краткого наименования Заказчика допустимо в случае, если в информации о заключенном Контракте (карточке Контракта) содержится и полное, и краткое наименование Заказчика.

     

     [171] Указывается в машинописном виде без дополнительных знаков и пробелов. Указание "от руки" недопустимо.

     

     [172] Указывается в машинописном виде без дополнительных знаков и пробелов. Указание "от руки" недопустимо.

     

     

Приложение N 1

к Контракту

     

     

Описание объекта закупки


     

Включается Заказчиком при подготовке проекта контракта по итогам процедуры определения Исполнителя в точном соответствии с описанием объекта закупки, размещенным в составе извещения об осуществлении закупки.

     

     

Приложение N 2

к Контракту

     

     

Расчет цены оказываемых услуг (примерная форма)[173]

(заполняется с учетом предложения победителя)

     [173] Заполняется в машинописном виде.

     

     

N п/п

Наименование услуги

Тип услуги (наименова-

ние рационов питания)

Единица измере-

ния[174]

Количество в единицах измере-

ния[175]

Цена за единицу измерения, руб. (включая НДС) (если облагается НДС)

Цена контракта, руб. (включая НДС) (если облагается НДС)[176]

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

     [174] Указывается в строгом соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения.

     

     [175] При осуществлении закупки в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона столбец 5 не заполняется.

     

     [176] При осуществлении закупки в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона в столбце 7 указывается максимальное значение цены Контракта.

      

     

Приложение N 3

к Контракту

     

     

График оказания услуг

(заполняется Заказчиком)

     

     

Приложение N 4

к Контракту

     

     

Предложение Исполнителя по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки"


     

Приложение включается в Контракт в случае проведения конкурса и при установлении Заказчиком такого критерия. Не включается в Контракт при отсутствии соответствующего предложения в составе заявки Исполнителя.

     
     

Приложение N 5.1
к Методическим рекомендациям
(Дополнительно включено
 с 1 мая 2023 года распоряжением
 Комитета по государственному
 заказу Санкт-Петербурга
 от 26 апреля 2023 года N 78-р;
 в редакции, введенной в действие
 распоряжением Комитета
 по государственному
 заказу Санкт-Петербурга
 от 26 декабря 2023 года N 335-р, -
 см. предыдущую редакцию)


 

УТВЕРЖДАЮ:[177]

 

 

 

Заказчик

 

 

"

 

"

 

20

 

г.

 

 

 

 

Примерная форма проекта государственного контракта (контракта)

 

 

Проект государственного контракта/контракта[178] [179] [180] [181]

 

N

 

[182] на оказание услуг питания детей, обучающихся

 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования[183]

 

 

Санкт-Петербург

 

"

 

"

 

20

 

[184]

 

 

 

[185], именуемое[186] в дальнейшем "Заказчик", в лице

 

[187],

действующего на основании

 

[188], с одной стороны и

 

[189],

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице

 

[190], действующего на

основании

 

[191], с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", в

соответствии с

 

[192] Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд" (далее - Закон) и на основании

 

[193], идентификационный

код закупки

 

[194], заключили настоящий государственный контракт/контракт[195]

(далее - Контракт) о нижеследующем.

     [177] Применяется при осуществлении заказчиками централизованной закупки в случаях, установленных постановлением Правительства от 30.12.2013 N 1095 и утверждается руководителем заказчика (заместителем руководителя заказчика) или иным должностным лицом заказчика, действующим по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

     

     [178] Применяется на основании постановления Правительства Российской Федерации от 29.03.2023 N 498 "Об утверждении типовых условий контрактов на оказание услуг питания детей, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования".

     

     [179] Рекомендуется применять с учетом климатогеографических, национальных, конфессиональных и территориальных особенностей питания населения.

     

     [180] Здесь и далее в сносках к преамбуле при осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "Государственный контракт". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "Контракт".

     

     [181] Знак обозначает возможность выбора Заказчиком условия Контракта применительно к конкретной закупке и (или) Исполнителю. Аналогично для случаев, где встречается знак "/".

     

     [182] Указывается номер государственного контракта/контракта. Указывается в машинописном виде. При отсутствии номера указывается "б/н".

     

     [183] Наименование объекта закупки и предмет государственного контракта/контракта должны соответствовать наименованию объекта закупки в соответствии с планом-графиком закупок заказчика.

     

     [184] Указывается дата заключения государственного контракта/контракта. Указывается в машинописном виде в предлагаем формате или цифрами в формате "ДД.ММ.ГГГГ". Указание "от руки" недопустимо.

     

     [185] Указывается полное наименование Заказчика.

     

     [186] Здесь и далее слова указываются в необходимом роде, падеже (спряжении) и числе в соответствии с правилами русского языка.

     

     [187] Указываются должность, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) должностного лица Заказчика, уполномоченного на подписание государственного контракта/контракта.

     

     [188] Указываются название и реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо Заказчика, уполномоченное на подписание государственного контракта/контракта.

     

     [189] Указывается полное и сокращенное (при наличии) наименование организации-Исполнителя (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) Исполнителя - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

     

     [190] Указываются должность, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) уполномоченного представителя Исполнителя, уполномоченного на подписание государственного контракта/контракта.

     

     [191] Указываются название и реквизиты документа, на основании которого действует представитель Исполнителя, уполномоченный на подписание государственного контракта/контракта.

     

     [192] Указывается норма Закона, на основании которой заключается государственный контракт/контракт.

     

     [193] Указывается решение комиссии (например, вид протокола, составленного по результатам закупки) с указанием реквизитов документа, а в случае осуществления закупки у единственного исполнителя - соответствующее основание (при наличии) (например, решение Заказчика о проведении закупки у единственного исполнителя).

     

     [194] Идентификационный код закупки, сформированный в соответствии с Порядком формирования идентификационного кода закупки, утвержденным приказом Минфина России от 10.04.2019 N 55н. Указывается в машинописном виде без деления на разряды. Указание "от руки", с делением на разряды недопустимо.

     

     [195] При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "Государственный контракт". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "Контракт".

     

     

1. Предмет Контракта

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг питания детей, обучающихся по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования[196] (далее - услуги) в

 

[197] (далее - Учреждение) в

 

году(-ах).

     [196] Здесь и далее по тексту, при необходимости, Заказчик выбирает наименование образовательных программ в зависимости от специфики общеобразовательного учреждения.

     

     [197] Указывается наименование Заказчика.

     

     

     1.2. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение N 1 к настоящему Контракту), Расчетом цены оказываемых услуг (Приложение N 2 к настоящему Контракту) и Предложением Исполнителя по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки" (Приложение N 4 к настоящему Контракту)[198], являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

     [198] Включается в Контракт в случае проведения конкурса и при установлении Заказчиком такого критерия. Не включается в Контракт при отсутствии соответствующего предложения в составе заявки Исполнителя.

     

     

2. Порядок, сроки и место оказания услуг

     

     2.1. Требования Заказчика к меню основного (организованного) питания указаны в Приложении N 1.1 к Описанию объекта закупки, являющемуся приложением N 1 к настоящему Контракту.

     

     2.2. Блюда из согласованного меню основного (организованного) питания должны быть изготовлены из продуктов питания и сырья, поименованных в Ассортиментном перечне основных групп продовольственных товаров и сырья (Приложение N 1.2 к Описанию объекта закупки, являющемуся Приложением N 1 к настоящему Контракту).

     

     2.3. Услуги осуществляются в соответствии с Графиком оказания услуг, утверждаемым Заказчиком, являющимся Приложением N 3 к настоящему Контракту.

     

     2.3.1.[199] Расчет объемов рационов питания представлен в Приложении N 1.3 к Описанию объекта закупки, являющемуся Приложением N 1 к настоящему Контракту.

     [199] Пункт не включается в Контракт в случае осуществления закупки в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона, когда объем оказываемых услуг невозможно определить.

     

     

     2.4. Услуги оказываются по заявкам Заказчика.

     

     Заказчик направляет Исполнителю Заявку о количестве питающихся в Учреждении лиц

ежедневно не позднее

 

часов текущего дня на следующий день и корректирует ее

не позднее чем за

 

часа до соответствующего периода приготовления пищи. Заказчик

направляет Заявку любым способом (телефон, факс, почта), позволяющим достоверно установить, что документ исходил со стороны Заказчика, и содержит информацию о наименовании приема пищи, количество рационов питания (по каждой категории).

 

     Заявка направляется Заказчиком в пределах срока, установленного пунктом 11.1 настоящего Контракта.

 

     2.5. Срок оказания услуг: с

 

по

 

.

 

2.5.1. Сроки исполнения отдельных этапов исполнения настоящего Контракта[200] [201]

 

     этап N 1 - с

 

по

 

;

 

     этап N 2 - с

 

по

 

;

 

     этап N n - с

 

по

 

.

       [200] Пункт включается в Контракт в случае, если заказчиком установлены отдельные этапы исполнения Контракта.


       [201] Устанавливаются заказчиком.


     2.6. Оказание услуг осуществляется по адресу(-ам):

 

[202].

       [202] Указываются все адреса, если их несколько.


 

     2.7. Оказание услуг осуществляется на пищеблоке Заказчика при

 

[203].

      [203] Указывается тип пищеблока.

     

     

3. Взаимодействие Сторон

     

     3.1. Исполнитель обязан[204] [205]

     [204] В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на основании Контракта, подлежат казначейскому сопровождению, в данный пункт включаются условия, подлежащие включению в Контракты в соответствии с нормативным правовым актом, регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых средств.

     

     [205] В случае если настоящий Контракт подлежит банковскому сопровождению, в данный пункт включаются дополнительные обязанности Исполнителя, предусмотренные правовыми актами, регулирующие порядок банковского сопровождения Контракта.

     

     

     3.1.1. Оказывать услуги питания детей, обучающихся по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования в установленные заказчиком сроки и в установленных заказчиком объемах, а также на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом и приложениями к нему, являющимися его неотъемлемой частью.

     

     Оказывать услуги в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, в том числе направленных на предотвращение вредного воздействия факторов среды обитания, биологических факторов, химических факторов, физических факторов.

     

     3.1.2. Принимать и регистрировать заявки на питание от Заказчика.

     

     3.1.3. Обеспечивать соответствие готовых блюд, напитков, кулинарных, мучных, кондитерских, хлебобулочных изделий (далее - пищевая продукция) требованиям, установленным техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского экономического союза, указанным в санитарно-эпидемиологических требованиях к организации общественного питания населения, и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

     

     3.1.3.1.* Обеспечивать проведение мероприятий по контролю качества оказываемых услуг путем проведения лабораторных испытаний не реже 1 раза в квартал, а также по требованиям Заказчика в рамках риск-ориентированного подхода к контролю качества готовых блюд и/или продуктов, используемых при их приготовлении.

     * Положения настоящего пункта применяются с учетом норм законодательства, в т.ч. СНиПов, СанПиНов, Регионального стандарта по обеспечению горячим питанием обучающихся, утвержденного распоряжением Управления социального питания.
     
     

     При осуществлении отбора проб (образцов), направляемых для проведения лабораторных испытаний, осуществляемых в соответствии с нормативной документацией силами аккредитованной лаборатории**, Исполнитель привлекает к такому отбору представителя Заказчика и представителя аккредитованной лаборатории.

     ** Такими лабораториями могут быть, в том числе аккредитованные лабораторные центры Роспотребнадзора, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья "СОЦПИТ" Управления социального питания" (аттестат аккредитации N РОСС RU.0001.21ПН17 выдан Федеральной службой по аккредитации 29.01.2016).
     
     

     При этом количество проб (образцов), направляемых не реже 1 раза в квартал на лабораторные испытания по микробиологическим и физико-химическим показателям, должно составлять:
     

     не менее 10 проб (образцов) продуктов (сырья, используемого для приготовления продукции);
     

     не менее 5 проб (образцов) готовых блюд.
     

     Отбор проб (образцов) продуктов (сырья, используемого для приготовления пищи) на усмотрение Исполнителя может производиться на его складах либо на складах Заказчика.
     

     Перечень продуктов (сырья, используемого для приготовления продукции) и готовых блюд, пробы (образцы) которых направляются для проведения лабораторных испытаний, определяется по согласованию с Заказчиком в случае инициирования их проведения Заказчиком в соответствии с настоящим пунктом.
     

     3.1.4. Разрабатывать в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации общественного питания населения, требованиями заказчика, предусмотренными в Приложении N 1.1 к Описанию объекта закупки, являющемуся Приложением N 1 к настоящему Контракту и по согласованию с Заказчиком утверждать для каждой возрастной группы детей меню основного (организованного) питания. Меню основного (организованного) питания предоставляется Заказчику на согласование

  не позднее чем за

 

дней до начала оказания услуг по настоящему Контракту.

     

     3.1.4.1. Разрабатывать в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации общественного питания населения, требованиями Заказчика[206] и по согласованию с Заказчиком утверждать меню дополнительного питания[207].

     [206] В случае включения в объект закупки услуги дополнительного питания Заказчик устанавливает в Описании объекта закупки требования к услугам дополнительного питания.

     

     [207] Пункт включается в Контракт в случае, если объект закупки включает услуги дополнительного питания.

     

     

     3.1.4.2. Утверждать по согласованию с Заказчиком разработанное специалистом-диетологом индивидуальное меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании.[208]

     [208] Пункт включается Контракт при наличии в числе обучающихся детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, за исключением случая, при котором в образовательной организации в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации общественного питания населения детьми, нуждающимися в лечебном и диетическом питании, осуществляется употребление готовых домашних блюд, предоставленных родителями.

     

     

     3.1.5. Оказывать услуги в соответствии с утвержденным меню основного (организованного) питания. Не допускать исключения горячего питания из меню основного (организованного) питания, в том числе при замене в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами к организации общественного питания населения пищевой продукции на иные виды пищевой продукции.

     

     Отбирать и хранить в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации общественного питания населения суточную пробу от каждой партии приготовленной в соответствии с меню основного (организованного) питания пищевой продукции.

     

     3.1.5.1. Оказывать услуги с использованием технологического, холодильного, моечного оборудования, инвентаря, посуды, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации общественного питания населения.

     

     3.1.6. Организовывать хранение продуктов питания на своем складе, а также в специальных помещениях Заказчика в соответствии с действующими нормами и правилами[209].

     [209] При необходимости указывается вид и (или) реквизиты применяемых нормативных правовых актов.

     

     

     3.1.7. В течение

 

дней с даты заключения настоящего Контракта предоставить

Заказчику сведения:

     

     - о наличии складских помещений, обеспечивающих в соответствии с требованиями нормативных и нормативно-технических документов (СанПиН, ГОСТ, ВНТП, СНиП) хранение пищевых продуктов с соблюдением условий и правил хранения, их оснащении торгово-технологическим и холодильным оборудованием, иными предметами материально-технического оснащения, наличии условий для хранения и реализации партий пищевых продуктов направляемых на пищеблок учреждения Заказчика;

     

     - о наличии специализированного транспорта (собственного, по договору аренды, по договору на оказание транспортных услуг);

     

     - о квалификации физических лиц, непосредственно занятых при исполнении Контракта, с приложением копий медицинских и трудовых книжек;

     

     - о внедрении на предприятии исполнителя системы управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе принципов ХАССП.

     

     3.1.8. Обеспечивать своевременное и качественное приготовление пищи.

     

     3.1.8.1. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями организовывать питьевой режим с использованием кипяченой питьевой воды и (или) установить по согласованию с Заказчиком иной способ организации питьевого режима, предусмотренный санитарно-эпидемиологическими требованиями[210].

     [210] Необходимость включения данного пункта в проект Контракта определяется заказчиком самостоятельно.

     

     

     3.1.9. Ежедневно перед каждым приемом пищи проводить бракераж пищи с участием медицинских работников Заказчика и/или уполномоченных лиц Заказчика в соответствии с действующим Положением о бракеражной комиссии с регистрацией результата бракеража в бракеражных журналах.

     

     3.1.10. Укомплектовывать необходимыми квалифицированными кадрами пищеблок Заказчика. К работе допускаются лица, имеющие соответствующую профессиональную квалификацию, прошедшие профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, медицинские осмотры, вакцинацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

     

     3.1.11. Обеспечивать наличие официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью, наличие необходимой документации в производственных помещениях Заказчика необходимой технологической и нормативной документации (бракеражные журналы, гигиенический журнал, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях и иные обязательные документы в соответствии с установленными нормами).

     

     3.1.12. Обеспечивать помещения для приема пищи Заказчика столовой посудой, столовыми приборами в соответствии с санитарными нормами и правилами.

     

     3.1.13. Обеспечивать соблюдение требований к санитарному содержанию производственных помещений пищеблока и помещения для приема пищи.

     

     3.1.14. Обеспечивать сохранность и надлежащее использование оборудования пищеблока, поддерживать чистоту оборудования и инвентаря.

     

     3.1.14.1. Осуществлять техническое обслуживание

 

[211] оборудования

пищеблока[212].

     [211] Заказчик самостоятельно устанавливает перечень оборудования с учетом специфики закупки, например: технологическое, холодильное.

     

     [212] Пункт включается в Контракт, при необходимости, в зависимости от специфики закупки.

     

     

     3.1.15. Обеспечивать пищеблок Заказчика (при доготовочном типе пищеблока) необходимыми полуфабрикатами и другими пищевыми продуктами и продовольственным сырьем в соответствии с меню основного (организованного) питания. Осуществлять закупку и доставку необходимых пищевых продуктов, продовольственного сырья, полуфабрикатов на пищеблок Заказчика при доготовочном типе пищеблока, а также доставку готового питания при организации питания посредством буфетов-распредов автотранспортом, специально предназначенным для перевозки пищевых продуктов или специально оборудованным для таких целей, в соответствии с режимом работы Заказчика. На автотранспорт, который используется для доставки приготовленного питания, должна предоставляться справка о дезинфекции данного автомобиля и заключенный договор с юридическим лицом, который проводил дезинфекцию данного автомобиля.

     

     При организации питания обучающихся посредством буфетов-распредов доставка

питания осуществляется за

 

минут до приема пищи в соответствии с графиком

питания, утверждаемым Заказчиком.

     

     3.1.16. В соответствии с абзацем вторым пункта 8.1.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, пунктом 8.3 Методических рекомендаций (МР 2.3.6.0233-21), утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.Поповой 02.03.2021 для предотвращения размножения патогенных микроорганизмов готовые блюда должны быть реализованы не позднее 2 (двух) часов с момента изготовления.

     

     3.1.17. Доставку горячих готовых блюд и напитков осуществлять в возвратных специальных изотермических емкостях (термосах), которые должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, и выполненных из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами в установленном порядке. Температура доставленных блюд должна соответствовать требованиям к температуре блюд при их раздаче.

     

     Не допускается заправка соусами (за исключением растительных масел) салатной продукции. Соусы к блюдам доставляются в индивидуальной упаковке. Тара предоставляется Исполнителем.

     

     3.1.18. Качество закупаемых продуктов питания и сырья должно быть не ниже указанного в Ассортиментном перечне основных групп продовольственных товаров и сырья в соответствии с Приложением N 1.2 к Описанию объекта закупки, являющемуся приложением N 1 к настоящему Контракту.

     

     Поступающие в организации продовольственное сырье и пищевые продукты должны соответствовать требованиям нормативной и технической документации и сопровождаться документами, подтверждающими их качество и безопасность.

     

     3.1.19. Формировать в единой информационной системе и направлять Заказчику документ о приемке[213] в электронной форме с приложением дополнительных документов, указанных в пункте 6.8 настоящего Контракта (далее - документ о приемке), в соответствии с условиями настоящего Контракта по окончании оказания услуг/по окончании отдельного этапа оказания услуг[214].

     [213] В случае если Исполнитель является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке (устанавливается чекбокс в поле "Включить формирование счет-фактуры в документ о приемке") (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: "Счет-фактура и документ о приемке").

     

     [214] Выбирается Заказчиком в случае установления отдельных этапов исполнения Контракта.

     

     

     В то же время Исполнитель вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа.

     

     3.1.19.1. Ежемесячно проводить сверку расчетов с Заказчиком в соответствии с пунктом 4.10 настоящего Контракта.

     

     3.1.20. В течение

 

дней с даты заключения настоящего Контракта, а также в

случае досрочного расторжения Контракта либо по истечении срока действия Контракта провести инвентаризацию оборудования пищеблока совместно с администрацией Заказчика.

     

     3.1.21. Обеспечивать своевременный вывоз с территории Заказчика, где находится пищеблок, пищевых отходов и отходов производства. Предоставить Заказчику копию договора на оказание услуг по сбору, транспортировке и организации размещения отходов III-V класса опасности.

     

     3.1.22. Предоставлять по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую информацию и документы о качестве закупаемых для организации питания продуктов питания, об условиях хранения продуктов питания и об условиях приготовления горячего питания, а в случае необходимости предъявлять для осмотра транспорт и помещения для хранения продуктов питания и помещения для приготовления горячего питания.

     

     3.1.23. Принять от Заказчика в безвозмездное пользование недвижимое имущество, соответствующее санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации общественного питания населения, иным имуществом, необходимым для оказания услуг, соответствующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации общественного питания населения[215].

     [215] Пункт включается в Контракт в случае, если объектом закупки является оказание услуг, предусматривающих приготовление и при необходимости раздачу пищевой продукции с использованием такого имущества.

     

     

     3.1.23.1. Заключить договор безвозмездного пользования в отношении государственного имущества Заказчика, для создания необходимых условий для организации питания обучающихся согласно пункту 2 части 3.2 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", на срок действия настоящего Контракта в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ.

     

     3.1.24. Своевременно размещать в доступных для родителей и детей местах (в обеденном зале, холле) следующую информацию:

     

     ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции;

     

     меню дополнительного питания с указанием наименования блюда, массы порции, калорийности порции;[216]

     

     рекомендации по организации здорового питания детей.

     [216] Включается в Контракт в случае, если объект закупки включает услуги дополнительного питания.

     

     

     Предоставлять Заказчику ежедневное меню горячего питания в виде электронной таблицы в формате XLSX для размещения его на официальных сайтах общеобразовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

     

     3.1.25. Осуществлять производство готовых блюд осуществляется в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, отраженной в технологических картах, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов.

     

     3.1.26. Обеспечивать Заказчику, а также привлеченным Заказчиком контролирующим и уполномоченным органам государственной власти беспрепятственный доступ на пищеблок для проведения мероприятий по контролю за исполнением условий настоящего контракта и требований действующего законодательства по оказанию услуги.

     

     3.1.27. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

     

     3.1.28. Исполнитель обязуется соблюдать утвержденные Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга, предельные наценки на реализуемую Исполнителем в образовательном учреждении продукцию (товары)[217].

     [217] Включается в Контракт в случае, если объект закупки включает услуги дополнительного питания с учетом распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.08.2013 N 201-р "Об утверждении предельных наценок на продукцию (товары), реализуемую организациями общественного питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, расположенных на территории Санкт-Петербурга".

     

     

     3.1.29. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта направляется Исполнителем Заказчику в порядке, установленном частью 20.1 статьи 95 Закона[218].

     [218] Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта 3.2.5 Контракта.

     

     

     3.1.30. Предоставить Заказчику информацию обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены настоящего Контракта, в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения Исполнителем таких договоров[219].

     [219] Данный подпункт включается в текст Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 N 775 "Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию".

     

     

     3.1.31. Привлечь к исполнению настоящего Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих

организаций (далее - соисполнители из числа СМП и СОНО) в объеме

 

(

 

)

процентов[220] от цены настоящего Контракта[221].

     [220] Объем привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов от цены Контракта в соответствии с пунктом 1 Типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 N 1466.

     

     [221] Данный подпункт включается в текст Контракта в случае установления в извещении об осуществлении закупки требования в соответствии с частью 5 статьи 30 Закона. Условие не распространяется на Исполнителя, являющегося субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией.

     

     

     3.1.32. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителями из числа СМП и СОНО представить Заказчику:

     

     декларацию о принадлежности соисполнителя из числа СМП и СОНО к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

     

     копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем из числа СМП и СОНО, заверенную Исполнителем[222].

     [222] Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии в тексте Контракта подпункта 3.1.31.

     

     

     3.1.33. В случае замены соисполнителя из числа СМП и СОНО на этапе исполнения настоящего Контракта на другого соисполнителя из числа СМП и СОНО представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 3.1.32 настоящего пункта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым соисполнителем из числа СМП и СОНО[223].

     [223] Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии в тексте Контракта подпункта 3.1.31.

     

     

     3.1.34. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Исполнителем выполненных обязательств по договору с соисполнителем из числа СМП и СОНО представлять Заказчику следующие документы:

     

     копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Исполнителем и привлеченным им соисполнителем из числа СМП и СОНО;

     

     копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Исполнителем соисполнителю из числа СМП и СОНО, - в случае если договором, заключенным между Исполнителем и привлеченным им соисполнителем из числа СМП и СОНО, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты оказанных услуг, предусмотренного настоящим Контрактом (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Исполнителем обязательств, выполненных соисполнителем из числа СМП и СОНО)[224].

     [224] Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии в тексте Контракта подпункта 3.1.31.

     

     

     3.1.35. Оплачивать поставленные соисполнителем из числа СМП и СОНО товары, выполненные работы (их результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения

договора, заключенного с таким соисполнителем, в течение

 

дней с даты подписания

Исполнителем документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора[225].

     [225] Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии в тексте Контракта подпункта 3.1.31. Срок оплаты устанавливается с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 N 1466 "Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций".

     

     

     3.1.36. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа СМП и СОНО, в том числе:

     

     а) за представление документов, указанных в подпунктах 3.1.32-3.1.34 настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

     

     б) за непривлечение соисполнителей из числа СМП и СОНО в объеме, установленном в подпункте 3.1.31 настоящего Контракта[226].

     [226] Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии в тексте Контракта подпункта 3.1.31.

     

     

     3.1.37. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

     

     3.2. Исполнитель вправе:

     

     3.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку услуг в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

     

     3.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты оказанных услуг в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

     

     3.2.3. Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по настоящему Контракту.

     

     3.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

     

     3.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 Закона[227].

     [227] Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии в тексте Контракта подпункта 3.4.6.

     

     

     3.2.6. В исключительных случаях допустить замену одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий на иные виды пищевой продукции в соответствии с таблицей замены пищевой продукции с учетом ее пищевой ценности (приложение N 11 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

     

     3.2.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем из числа СМП и СОНО обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Исполнителем, осуществлять замену соисполнителя из числа СМП и СОНО, с которым ранее был заключен договор, на другого соисполнителя из числа СМП и СОНО[228].

     [228] Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии в тексте Контракта подпункта 3.1.31.

     

     

     3.2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

     

     3.3. Заказчик обязуется:

     

     3.3.1. Обеспечить приемку оказанной услуги в соответствии с положениями настоящего Контракта и требованиями статьи 94 Закона.

     

     3.3.2. Провести экспертизу для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта.

     

     3.3.3. Обеспечить своевременную оплату надлежащим образом оказанных Услуг, соответствующих условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

     

     3.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случае, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что:

     

     а) Исполнитель перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона);

     

     б) при определении исполнителя Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.

     

     3.3.5. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта:

     

     1) с использованием единой информационной системы сформировать решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписать его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и разместить такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

     

     2) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 части 12.1 статьи 95 Закона автоматически с использованием единой информационной системы направляется Исполнителю. Датой поступления Исполнителю решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Исполнитель;

     

     3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 2 части 12.1 статьи 95 Закона считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

     

     3.3.6. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

     

     3.3.7. Своевременно направлять Исполнителю заявку о количестве питающихся в Учреждении лиц в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Контракта, а также ежедневно вести учет и расчеты потребления питания, ежемесячно составлять отчет о расходовании средств.

Направлять заявки Исполнителю по телефон/факс/почта

 

, в

порядке, установленном в пункте 2.4 настоящего Контракта.

     

     3.3.8. В течение одного рабочего дня с даты заключения настоящего Контракта проверить у Исполнителя наличие действующих медицинских книжек на работников Исполнителя.

     

     3.3.9. Предоставить Исполнителю право пользования недвижимым имуществом, соответствующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации общественного питания населения, иным имуществом, необходимым для оказания услуг, соответствующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации общественного питания населения.

     

     3.3.9.1. Заключить с Исполнителем договор безвозмездного пользования в отношении государственного имущества Заказчика, для создания необходимых условий для организации питания обучающихся согласно пункту 2 части 3.2 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", на срок действия настоящего Контракта в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ.

     

     3.3.10. Осуществлять контроль за сохранностью, санитарно-техническим состоянием помещений и оборудования, переданного Исполнителю, а также его использования Исполнителем по назначению, контроль за рациональным расходованием предоставленных Исполнителю ресурсов (электроэнергии, водо- и теплоснабжения).

     

     3.3.11. Осуществлять контроль за объемом и качеством оказываемых услуг, соблюдением сроков их оказания, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

     

     3.3.12. Утверждать режим работы пищеблока Заказчика в соответствии с режимом работы учреждения.

     

     3.3.13. Ежемесячно производить сверку расчетов с Исполнителем в соответствии с пунктом 4.10 настоящего Контракта.

     

     3.3.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

     

     3.4. Заказчик вправе:

     

     3.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту и надлежащим образом оформленных документов, указанных в настоящем Контракте и подтверждающих исполнение обязательств по настоящему Контракту.

     

     3.4.2. Проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего Контракта.

     

     3.4.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Контракту.

     

     3.4.4. Отказаться от приемки и оплаты услуг, не соответствующих условиям настоящего Контракта.

     

     3.4.5. Требовать от Исполнителя своевременного устранения нарушений, выявленных в ходе приемки оказанных услуг.

     

     3.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 Закона[229].

     [229] Данный подпункт включается в текст Контракта в случае установления такого права Заказчиком.

     

     

     3.4.7. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Исполнителя, в соответствии с действующий законодательством Российской Федерации и разделом 7 настоящего Контракта.

     

     3.4.8. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

     

     

4. Цена Контракта, срок и порядок расчетов

     

     4.1. (Следует выбрать один из вариантов)

     

     Вариант 1 (выбирается во всех случаях, за исключением случая, для которого предусмотрен вариант 2)

     

Цена настоящего Контракта[230] [231] составляет

 

рублей

 

копеек

(

 

)[232], в том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)[233]

/НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.


     [230] Числовые значения цены Контракта указываются в машинописном виде цифрами. Цена Контракта в приложении N 2 к настоящему Контракту должна соответствовать цене Контракта, указанной в настоящем пункте. Указание "от руки" недопустимо. Цена контракта указывается, в том числе при указании цен отдельных этапов исполнения Контракта.


     Цена Контракта указывается также в машинописном виде прописью (после числового значения цены Контракта, включая копейки). Указание "от руки" недопустимо.


     Инструкция распространяется на цену каждого отдельного этапа исполнения Контракта, максимальное значение цены Контракта, размер аванса, а также размер НДС.
     
     [231] В случае если Контракт заключается на срок более одного года, финансирование указывается по каждому году.


     [232] Указать сумму прописью.


     [233] Указать сумму прописью.


Цена каждого этапа исполнения Контракта составляет[234]:

 

     по этапу N 1 -

 

рублей

 

копеек (

 

)[235,] в том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)[236]/НДС не облагается в соответствии

с налоговым законодательством Российской Федерации;

 

     по этапу N 2 -

 

рублей

 

копеек (

 

)[237], в том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)[238]/НДС не облагается в соответствии

с налоговым законодательством Российской Федерации;

 

     по этапу N n -

 

рублей

 

копеек (

 

)[239], в том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)[240]/НДС не облагается в соответствии

с налоговым законодательством Российской Федерации.

     [234] Данный абзац включается в Контракт в случае установления отдельных этапов исполнения Контракта.

     

     [235] Указать сумму прописью.

     

     [236] Указать сумму прописью.

     

     [237] Указать сумму прописью.

     

     [238] Указать сумму прописью.

     

     [239] Указать сумму прописью.

     

     [240] Указать сумму прописью.

     

     

     Вариант 2 (выбирается в случае если объем оказываемых услуг невозможно определить, и Заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона определяет начальную цену единицы услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены Контракта)

     

Максимальное значение цены Контракта[241] составляет

 

рублей

 

копеек

(

 

)[242], в том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)[243]

/НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

     [241] Указать сумму прописью.

     

     [242] Указать сумму прописью.

     

     [243] Указать сумму прописью.

     

     

     Цена единицы услуги установлена в Расчете цены оказываемых услуг (Приложение N 2 к настоящему Контракту).

     

     Оплата оказанных услуг осуществляется по цене единицы услуги исходя из объема оказанных услуг, но в размере, не превышающем максимального значения цены Контракта.

     

     4.2. Цена Контракта (цена единицы услуги) включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту, в том числе расходы на погрузочно-разгрузочные работы, перевозку, очистку и санитарную обработку транспортных средств, страхование, расходы по оплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации[244].

     [244] Перечень расходов устанавливается Заказчиком в зависимости от условий Контракта.

     

     

     Расчет цены оказываемых услуг представлен в приложении N 2 к настоящему Контракту.

     

     4.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта[245].

     [245] Данный абзац не включается в Контракт в случае применения варианта 2 пункта 4.1 Контракта.

     

     

     Изменение существенных условий настоящего Контракта в ходе его исполнения допускается исключительно в случаях, предусмотренных Законом.

     

     4.4. Источник финансирования настоящего Контракта -

 

[246].


     [246] Выбирается Заказчиком.


     * Бюджет Санкт-Петербурга.

 

     Бюджет Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от

 

N

 

"О бюджете Санкт-Петербурга на 20

 

год и на плановый период 20

 

и

20

 

годов", код раздела/подраздела

 

, код целевой статьи

 

,

код вида расходов

 

.

 

     * Для исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга.


     Либо


     ** Внебюджетные средства.


     Средства бюджетных учреждений.

 

     Код целевой статьи

 

, код вида расходов

 

(Субсидии на

иные цели -

 

руб.);

 

     Код целевой статьи

 

, код вида расходов

 

(Субсидии на

финансовое обеспечение выполнения государственного задания -

 

руб.);

 

     Код вида расходов

 

(Доходы от иной, приносящей доход деятельности

 

руб.).

     

     ** Для государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга.

     

     4.5, 4.6 (Следует выбрать один из вариантов)

     

     Вариант 1. (выбирается в случае если выплата аванса не предусмотрена)

     

     4.5. Авансирование по настоящему Контракту не предусмотрено.

     

     4.6. Оплата за фактически оказанные услуги осуществляется Заказчиком на основании

счета, предоставленного Исполнителем, в срок

 

дней[247] с даты подписания

Заказчиком документа о приемке[248] в электронной форме, формируемого посредством единой информационной системы в сфере закупок (далее - документ о приемке), к которому в качестве дополнительных документов Исполнителем приложены документы, указанные в пункте 6.8 настоящего Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью.

     [247] Устанавливается в соответствии с частью 13.1 статьи 34 Закона.

     

     [248] В случае если Исполнитель является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке (устанавливается чекбокс в поле "Включить формирование счет-фактуры в документ о приемке") (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: "Счет-фактура и документ о приемке").

     

     

     В то же время Исполнитель вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа.

     

     Окончание варианта 1.

     

     Вариант 2. (выбирается при установлении Заказчиком авансового платежа)[249]

     [249] При установлении авансовых платежей необходимо руководствоваться постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.02.2020 N 42 "О мерах по обеспечению исполнения бюджета Санкт-Петербурга" и установить порядок авансирования.

     

     

     Вариант 2.1. Применяется в случае если Заказчиком определена начальная (максимальная) цена контракта и Контрактом предусмотрены отдельные этапы исполнения Контракта.

     

     4.5. Оплата по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления авансового

платежа в размере

 

% от цены Контракта, что составляет

 

рублей

 

копеек

(

 

)[250], в том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)[251]

(или указанная сумма НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации).


     [250] Указать сумму прописью.


     [251] Указать сумму прописью.


 

     4.5.1. Заказчик производит авансовый платеж по каждому этапу исполнения настоящего Контракта в следующему порядке.

 

     Заказчик в срок не позднее

 

дней с даты

 

перечисляет Исполнителю первый

авансовый платеж в размере

 

% от цены первого этапа исполнения настоящего Контракта,

что составляет

 

рублей

 

копеек (

 

)[252], в том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)[253] (или указанная сумма НДС не

облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации).


     [252] Указать сумму прописью.


     [253] Указать сумму прописью.


     Последующие авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в течение

 

дней с

даты

 

.

 

     Размер аванса в отношении отдельных этапов исполнения контракта составляет:

 

     по этапу N 2 -

 

процентов от цены этапа, что составляет

 

рублей

 

копеек (

 

)[254], в том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек

(

 

)[255] (или указанная сумма НДС не облагается в соответствии с налоговым

законодательством Российской Федерации);

 

     по этапу N n -

 

процентов от цены этапа, что составляет

 

рублей

 

копеек (

 

)[256], в том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек

(

 

)[257] (или указанная сумма НДС не облагается в соответствии с налоговым

законодательством Российской Федерации).

     [254] Указать сумму прописью.

     

     [255] Указать сумму прописью.

     

     [256] Указать сумму прописью.

     

     [257] Указать сумму прописью.

     

     

     

     Окончание варианта 2.1.

     

     Вариант 2.2. Применяется в случае если Заказчиком определена начальная (максимальная) цена контракта и отдельные этапы исполнения Контракта не предусматриваются.

     

     4.5. Оплата по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления авансового

платежа в размере

 

% от цены Контракта, что составляет

 

рублей

 

копеек

(

 

)[258], в том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)[259]

(или указанная сумма НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством

Российской Федерации), в срок не позднее

 

дней с даты

 

.


     [258] Указать сумму прописью.


     [259] Указать сумму прописью.

     

     

     

     

     Окончание варианта 2.2.

     

     Вариант 2.3. Применяется в случае если объем оказываемых услуг невозможно определить, и Заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона определяет начальную цену единицы услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены Контракта.

     

     4.5. Оплата по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления авансового

платежа в размере

 

% от максимального значения цены Контракта, что составляет

 

рублей

 

копеек (

 

)[260], в том числе НДС - (

 

процентов)

 

рублей

 

копеек (

 

)[261] (или указанная сумма НДС не облагается в

соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации), в срок не позднее

 

дней с даты

 

.


     [260] Указать сумму прописью.


     [261] Указать сумму прописью.

     

     

     

     

     Окончание варианта 2.3.

     

     4.6. Суммы выплаченного аванса учитываются Заказчиком и Исполнителем при расчетах за оказанные и принятые услуги путем вычета суммы аванса из суммы платежа, причитающегося Исполнителю (при условии выплаты аванса).

     

     После оказания услуг на сумму авансового платежа оплата по настоящему Контракту в

дальнейшем осуществляется Заказчиком в срок

 

дней[262] с даты подписания

Заказчиком документа о приемке[263], к которому в качестве дополнительных документов Исполнителем приложены документы, указанные в пункте 6.8 настоящего Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью.

     [262] Устанавливается в соответствии с частью 13.1 статьи 34 Закона.

     

     [263] В случае если Исполнитель является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке (устанавливается чекбокс в поле "Включить формирование счет-фактуры в документ о приемке") (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: "Счет-фактура и документ о приемке").

     

     

     В то же время Исполнитель вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа.

     

     4.6.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по Контракту

Исполнитель обязан вернуть Заказчику выплаченный аванс в срок не позднее

 

дней

с момента обращения Заказчика к Исполнителю с обоснованием причин такого возврата.

     

     4.6.2. Выплата аванса при исполнении настоящего Контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Закона, не допускается.

     

     

     

     Окончание варианта 2.

     

     4.7. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 16 настоящего Контракта[264] [265].

     [264] В случае если настоящий Контракт подлежит банковскому сопровождению, данный пункт излагается с учетом особенностей порядка оплаты по таким Контрактам.

     

     [265] В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на основании Контракта, подлежат казначейскому сопровождению, данный пункт излагается с учетом положений, предусмотренных нормативным правовым актом, регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых средств.

     

     

     Валютой, используемой для расчетов с Исполнителем, является российский рубль.

     

     4.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

     

     4.9. Обязанности Заказчика по оплате оказанных услуг считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

     

     Заказчик не несет ответственности за задержки в получении Исполнителем средств, возникшие не по его вине, в том числе, связанные с работой финансовых органов Санкт-Петербурга и Российской Федерации, работой банков по перечислению средств.

     

     4.10. Стороны обязуются на

 

число текущего месяца производить сверку

расчетов и оформлять акт сверки взаиморасчетов за прошедший месяц.

     

     4.11. Суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом и настоящим Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.

     

     

5. Качество оказываемых услуг

     

     5.1. Исполнитель гарантирует, что качество приготовленной пищи и пищевые продукты соответствуют действующим требованиям и нормам, установленным нормативно-технической документацией и определенным в пункте 4 раздела 1 Приложения N 1 к настоящему Контракту "Описание объекта закупки".

     

     Исполнитель оказывает услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и определенными в пункте 5 раздела 1 Приложения N 1 к настоящему Контракту "Описание объекта закупки".

     

     5.2. Оценка уровня организации социального питания осуществляется в соответствии с Порядком проведения оценки уровня организации социального питания в государственных бюджетных, казенных и автономных учреждениях Санкт-Петербурга, входящих в системы здравоохранения, образования, отдыха и оздоровления детей и молодежи, социального обслуживания населения, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2009 N 873 "О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга "О социальном питании в Санкт-Петербурге" и совершенствованию уровня организации социального питания в государственных бюджетных, казенных и автономных учреждениях Санкт-Петербурга, входящих в системы здравоохранения, образования, отдыха и оздоровления детей и молодежи, социального обслуживания населения, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга".

     

     5.3. Исполнитель обязуется использовать для приготовления рационов питания только те продукты питания, которые имеют надлежащим образом оформленные сопроводительные документы.

     

     

6. Порядок и срок сдачи и приемки услуг

     

     6.1. В день оказания услуг в соответствии с заявкой Заказчика, направленной в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Контракта, Исполнитель передает Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее - акт промежуточной приемки) в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон).

     

     6.2. Для проверки результатов оказанных услуг в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов оказанных услуг, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

     

     По результатам проведения экспертизы оформляется заключение по результатам экспертизы.

     

     6.2.1. Для проведения экспертизы оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта.

     

     6.2.2. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

     

     6.2.3. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо оказанной услуги Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

     

     6.3. При отсутствии претензий относительно результатов оказанных услуг на основании заключения по результатам экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.2 настоящего

Контракта, Заказчик подписывает акт промежуточной приемки в течение

 

календарных/

рабочих[266] дней с даты оказания услуг.

     [266] Указывается заказчиком.

     

     

     6.4. При обнаружении в ходе экспертизы нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к качеству и безопасности оказанных услуг, Заказчиком составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень выявленных недостатков и сроки их устранения Исполнителем.

     

     Указанный рекламационный акт в тот же день направляется Заказчиком в адрес Исполнителя, при этом Заказчик в срок, указанный в пункте 6.3 настоящего Контракта, отказывается от приемки результатов оказанных услуг и составляет мотивированный отказ от подписания акта промежуточной приемки.

     

     После устранения Исполнителем обнаруженных Заказчиком недостатков Заказчик производит приемку результатов оказанных услуг, в том числе экспертизу результатов оказанных услуг в порядке, установленном настоящим разделом Контракта.

     

     6.4.1. Некачественно приготовленная пища или пища, приготовленная из некачественных продуктов питания или с нарушением технологии, признанная таковой по акту, должна быть

заменена Исполнителем в течение